2024年度核电站建设劳务分包合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度核电站建设劳务分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方责任1.2乙方责任1.3甲方和乙方定义第二条劳务分包范围2.1工程概述2.2分包工作内容2.3非分包工作内容第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2预付款3.3进度付款3.4最终付款3.5价格调整第四条工期4.1计划开始日期4.2计划完成日期4.3工期延误第五条质量与标准5.1工程质量5.2工程标准5.3质量控制第六条安全与环保6.1安全要求6.2环保要求6.3安全事故处理第七条人员与管理7.1乙方人员7.2人员管理7.3培训与资质第八条材料与设备8.1材料供应8.2设备供应8.3材料与设备质量管理第九条变更与解除9.1变更程序9.2变更费用9.3合同解除第十条违约责任10.1甲方违约10.2乙方违约10.3违约责任免除第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同终止第十三条一般条款13.1信息交流13.2文件保管13.3法律法规第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的补充14.3合同的修订14.4附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方责任甲方为核电站建设项目的业主或其合法代表，负责核电站建设项目的主体工作，包括但不限于核电站建设的规划、审批、融资、土地征用、环境保护、质量监督、安全生产等工作。甲方应按照合同约定，向乙方支付分包工程的价款，并保证乙方的合法权益。1.2乙方责任乙方为具有相应资质的劳务分包商，负责按照甲方的要求，按时完成核电站建设分包工程，并保证工程质量、安全、环保等符合相关法律法规和合同约定。1.3甲方和乙方定义甲方指核电站建设项目的业主或其合法代表；乙方指具有相应资质的劳务分包商。第二条劳务分包范围2.1工程概述核电站建设项目包括核岛、常规岛、辅助设施等工程，乙方负责其中核岛部分的土建、安装、调试等劳务工作。2.2分包工作内容乙方分包的工作内容包括但不仅限于：土建施工、设备安装、系统调试、现场管理等。具体工作内容以甲方提供的工程量清单为准。2.3非分包工作内容乙方不负责核电站建设项目中核岛部分以外的其他工作内容，包括但不限于：核岛以外的土建、安装、调试工作、核岛以外的设备采购、材料供应、运输等工作。第三条合同价格与支付3.1合同总价本合同总价为本合同所列工程量清单的项目总价。3.2预付款甲方应在合同签订后30日内支付乙方合同总价的一定比例作为预付款。3.3进度付款甲方根据乙方实际完成的工作量，按照合同约定的价格和付款比例进行进度付款。3.4最终付款工程验收合格后，甲方应在验收报告出具后30日内支付乙方剩余的合同价款。3.5价格调整因不可抗力等特殊情况导致工程价款发生变化的，双方可协商调整合同价款。第四条工期4.1计划开始日期本工程计划于某年某月某日开工。4.2计划完成日期本工程计划于某年某月某日竣工。4.3工期延误因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第五条质量与标准5.1工程质量乙方应保证分包工程的质量和安全，确保工程符合国家法律法规、行业标准和合同约定。5.2工程标准本工程应符合国家法律法规、行业标准和合同约定的质量、安全、环保等要求。5.3质量控制乙方应建立健全质量管理体系，对分包工程的施工过程进行严格控制，确保工程质量。第六条安全与环保6.1安全要求乙方应严格按照国家法律法规、行业标准和合同约定的安全要求进行施工，确保施工过程中的人员安全和设备安全。6.2环保要求乙方应严格按照国家法律法规、行业标准和合同约定的环保要求进行施工，确保施工过程中的环境保护。6.3安全事故处理发生安全事故时，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行事故处理。第八条材料与设备8.1材料供应乙方应按照甲方提供的材料供应计划，及时提供分包工程所需的材料。材料质量应符合国家法律法规、行业标准和合同约定。8.2设备供应乙方应按照甲方提供的设备供应计划，及时提供分包工程所需的设备。设备质量应符合国家法律法规、行业标准和合同约定。8.3材料与设备质量管理乙方应建立健全材料与设备质量管理体系，对分包工程所使用的材料和设备进行严格控制，确保工程质量。第九条变更与解除9.1变更程序合同履行过程中，如发生变更，乙方应向甲方提出书面变更申请，经甲方批准后，双方签订变更协议。9.2变更费用因变更产生的费用，双方可根据实际情况协商调整合同价款。9.3合同解除合同履行过程中，如发生解除情况，双方应协商解决，并按照合同约定承担相应的责任。第十条违约责任10.1甲方违约甲方未按照合同约定支付价款、履行合同义务的，应承担违约责任。10.2乙方违约乙方未按照合同约定完成工程、违反合同约定的，应承担违约责任。10.3违约责任免除因不可抗力等特殊情况导致违约的，双方可协商解决，并根据实际情况免除违约责任。第十一条争议解决11.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，双方可协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构如双方同意仲裁解决争议，应选定某仲裁委员会进行仲裁。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更合同履行过程中，双方如需变更合同，应签订书面变更协议。12.3合同终止合同履行完毕或者双方同意终止合同的，本合同即告终止。第十三条一般条款13.1信息交流双方应保持密切的信息交流，及时沟通工程进展、变更等情况。13.2文件保管双方应对合同文件、往来函件等进行妥善保管，确保信息安全。13.3法律法规本合同的签订、履行、变更和终止等，均应遵守国家法律法规的规定。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的，双方可协商解决，并根据实际情况减轻或者免除责任。14.2合同的补充本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同的修订本合同如有修订，修订内容应经双方协商一致，并以书面形式签订。14.4附件本合同附件包括工程量清单、技术规格书、图纸等，附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义与范围1.1第三方定义第三方指非甲方和乙方之外的合同当事人，包括但不仅限于中介方、监理方、设计方、材料设备供应商等。1.2第三方介入范围第三方介入本合同的范围包括但不限于：工程咨询、监理、质量检测、材料设备供应、施工协调等。第二条第三方选择与认可2.1第三方选择甲方和乙方应共同协商选择合适的第三方介入本合同，并签订相应的合同或协议。2.2第三方认可甲方和乙方应对选定的第三方进行审查，确保其具有相应的资质、能力和良好信誉。第三条第三方责任与义务3.1第三方责任第三方应按照甲乙方的要求，履行合同约定的义务，确保工程质量、安全、进度等符合相关法律法规和合同约定。3.2第三方义务第三方应遵守国家法律法规、行业标准和合同约定，积极配合甲乙双方的工作，提供必要的资料、信息和技术支持。第四条第三方费用与支付4.1第三方费用第三方介入本合同产生的费用，应由甲方和乙方按照合同约定承担。4.2第三方支付甲方和乙方应按照合同约定的支付方式和时间，向第三方支付费用。第五条第三方违约与责任5.1第三方违约第三方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。5.2第三方责任限额第三方的违约责任限额应根据合同约定和法律规定确定，甲方和乙方有权向第三方追偿损失。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲方关系第三方应与甲方保持独立的关系，未经甲方同意，不得与乙方直接进行合同外的交易或联系。6.2第三方与乙方关系第三方应与乙方保持独立的关系，未经乙方同意，不得与甲方直接进行合同外的交易或联系。第七条第三方介入的变更与解除7.1变更程序如第三方未按照合同约定履行义务，甲方和乙方可协商变更或解除与第三方的合同或协议。7.2变更与解除后果变更或解除第三方合同或协议的，甲方和乙方应根据实际情况调整本合同的相关内容。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式第三方介入产生的争议，甲方、乙方和第三方可协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼或提交仲裁。8.2争议解决机构如甲方、乙方和第三方同意仲裁解决争议，应选定某仲裁委员会进行仲裁。第九条第三方介入的合同生效、变更与终止9.1合同生效条件第三方介入的合同自甲方、乙方和第三方签字盖章之日起生效。9.2合同变更第三方介入的合同履行过程中，如发生变更，甲方、乙方和第三方应签订书面变更协议。9.3合同终止第三方介入的合同履行完毕或者甲方、乙方和第三方同意终止合同的，第三方介入的合同即告终止。第十条第三方介入的一般条款10.1信息交流甲方、乙方和第三方应保持密切的信息交流，及时沟通工程进展、变更等情况。10.2文件保管甲方、乙方和第三方应对合同文件、往来函件等进行妥善保管，确保信息安全。10.3法律法规第三方介入的合同的签订、履行、变更和终止等，均应遵守国家法律法规的规定。第十一条第三方介入的其他条款11.1不可抗力因不可抗力导致第三方介入的合同无法履行或者造成损失的，甲方、乙方和第三方可协商解决，并根据实际情况减轻或者免除责任。11.2合同的补充第三方介入的合同未尽事宜，甲方、乙方和第三方可签订补充协议，补充协议与第三方介入的合同具有同等法律效力。11.3合同的修订第三方介入的合同如有修订，修订内容应经甲方、乙方和第三方协商一致，并以书面形式签订。11.4附件第三方介入的合同附件包括工程量清单、技术规格书、图纸等，附件与第三方介入的合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出分包工程的所有工作内容、工程量、材料和设备需求等信息。附件二：技术规格书详细描述分包工程的技术要求、施工工艺、材料和设备的技术规格等。附件三：图纸包括分包工程的施工图纸、设计图纸等，标明工程的具体位置、尺寸、构造等。附件四：施工方案详细说明分包工程的施工步骤、工艺流程、安全管理等。附件五：质量检测报告包括分包工程的质量检测标准、检测方法、检测结果等。附件六：安全检查报告包括分包工程的安全检查标准、检查方法、检查结果等。附件七：环保检查报告包括分包工程的环保检查标准、检查方法、检查结果等。附件八：材料设备供应合同详细列出材料设备供应商的信息、供应清单、质量要求等。附件九：施工人员名单列出参与分包工程的所有施工人员的信息，包括姓名、工种、资质等。附件十：工程进度计划详细列出分包工程的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照合同约定支付价款，导致工程延期或停工。2.乙方未按照合同约定完成工程，导致工程质量问题或安全事故。3.第三方未按照合同约定提供服务，导致工程质量、安全、进度等问题。违约责任认定标准：1.甲方违约导致工程延期或停工的，应按照合同约定支付违约金，并承担由此导致乙方损失的责任。2.乙方违约导致工程质量问题或安全事故的，应承担修复费用、赔偿损失的责任，并接受相关行政机关的处罚。3.第三