![2024年度科研机构实验室地坪漆施工合同2篇_第1页](http://file4.renrendoc.com/view9/M02/10/1F/wKhkGWdFopOAbkTHAACl-mH5YUc542.jpg)
![2024年度科研机构实验室地坪漆施工合同2篇_第2页](http://file4.renrendoc.com/view9/M02/10/1F/wKhkGWdFopOAbkTHAACl-mH5YUc5422.jpg)
![2024年度科研机构实验室地坪漆施工合同2篇_第3页](http://file4.renrendoc.com/view9/M02/10/1F/wKhkGWdFopOAbkTHAACl-mH5YUc5423.jpg)
![2024年度科研机构实验室地坪漆施工合同2篇_第4页](http://file4.renrendoc.com/view9/M02/10/1F/wKhkGWdFopOAbkTHAACl-mH5YUc5424.jpg)
![2024年度科研机构实验室地坪漆施工合同2篇_第5页](http://file4.renrendoc.com/view9/M02/10/1F/wKhkGWdFopOAbkTHAACl-mH5YUc5425.jpg)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度科研机构实验室地坪漆施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址第二条工程概况2.1工程名称:2024年度科研机构实验室地坪漆施工工程2.2工程地点:甲方指定的实验室场地2.3工程内容:包括但不限于地坪漆施工、地面处理、施工后保养等第三条合同价格3.1合同总价:人民币[金额]元3.2支付方式:包括但不限于预付款、进度付款、验收合格后付款等第四条工期4.1合同工期:自合同签订之日起至[完工日期]止4.2工期延误:包括但不限于甲方原因、乙方原因、不可抗力等因素第五条质量标准5.1施工质量应符合国家及行业相关标准和要求5.2验收标准:包括但不限于地坪漆厚度、硬度、耐磨性等指标第六条乙方的义务和责任6.1按照合同约定的内容和标准完成施工6.2对施工过程中出现的问题及时与甲方沟通6.3负责施工场地的清洁和安全第七条甲方的义务和责任7.1提供施工场地和必要的施工条件7.2按时支付合同款项7.3协助乙方解决施工过程中的问题第八条丙方的义务和责任8.1负责对乙方施工过程进行监督和验收8.2对施工质量进行评估和鉴定8.3对施工过程中的争议进行调解第九条保密条款9.1各方应对合同内容和签订过程中的信息予以保密9.2未经各方书面同意,不得向第三方披露合同内容第十条争议解决10.1合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决10.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第十一条合同的变更和解除11.1合同的变更和解除应经各方协商一致11.2变更和解除不影响各方在合同中的权利和义务第十二条合同的生效、修改和终止12.1本合同自各方签字盖章之日起生效12.2合同的修改和终止应经各方协商一致,并书面确认第十三条其他条款13.1本合同未尽事宜,可由各方另行签订补充协议13.2本合同一式[份数]份,各方执一份第十四条法律适用及争议解决14.1本合同适用中华人民共和国法律14.2有关本合同的争议,应提交[仲裁机构名称]仲裁解决第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称:×××科研机构1.1.1甲方地址:××省××市××区××路××号1.2乙方名称:×××建筑装饰有限公司1.2.1乙方地址:××省××市××区××路××号1.3丙方名称:×××质量检测有限公司1.3.1丙方地址:××省××市××区××路××号第二条工程概况2.1工程名称:2024年度×××科研机构实验室地坪漆施工工程2.2工程地点:甲方指定的实验室场地,具体位置详见附件一2.3工程内容:包括但不限于地坪漆施工、地面处理、施工后保养等,具体施工内容详见附件二第三条合同价格3.1合同总价:人民币[金额]元(大写:[金额]元整)3.2支付方式:3.2.1预付款:合同签订后五个工作日内,甲方支付乙方合同总价30%的预付款3.2.2进度付款:工程进度达到合同约定的节点后,甲方支付乙方相应进度款项3.2.3验收合格后付款:工程验收合格后,甲方支付乙方剩余的款项3.2.4付款方式:银行转账,账户信息详见附件三第四条工期4.1合同工期:自合同签订之日起至[完工日期]止4.2工期延误:4.2.1甲方原因导致工期延误的,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金计算方式为:每日违约金为合同总价的0.5‰4.2.2乙方原因导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任4.2.3不可抗力因素导致工期延误的,双方应协商解决第五条质量标准5.1施工质量应符合国家及行业相关标准和要求,具体标准详见附件四5.2验收标准:5.2.1地坪漆厚度:≥[厚度值]毫米5.2.2硬度:≥[硬度值]邵氏硬度5.2.3耐磨性:≥[耐磨值]转5.2.4其他性能指标详见附件五第六条乙方的义务和责任6.1乙方应按照合同约定的内容和标准完成施工,并保证施工过程中的安全和环保6.2乙方应按照甲方要求的时间和进度进行施工,确保工程按时完成6.3乙方应对施工场地的清洁和垃圾处理负责,确保施工场地符合验收标准6.4乙方应在施工过程中对材料和设备进行妥善保管,防止损失和损坏6.5乙方应按照合同约定对施工后的地坪进行保养和维护,确保地坪的使用寿命第八条丙方的义务和责任8.1丙方应对乙方施工过程进行监督和验收,确保施工质量符合合同约定8.2丙方应对施工过程中的材料和设备进行抽检,确保其符合国家及行业相关标准8.3丙方应对施工后的地坪进行验收,确保其达到合同约定的质量标准8.4丙方应对施工过程中的争议进行调解,如调解不成,应提交仲裁或诉讼解决8.5丙方应对施工过程中的安全进行监督,确保施工过程中的安全符合相关规定第九条保密条款9.1各方应对合同内容和签订过程中的信息予以保密9.2未经各方书面同意,不得向第三方披露合同内容9.3各方应对与合同相关的技术资料、商业秘密等进行保密,确保不被泄露第十条争议解决10.1合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决10.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼10.3各方同意,仲裁是解决争议的最终方式,任何一方均可向约定的仲裁机构申请仲裁第十一条合同的变更和解除11.1合同的变更和解除应经各方协商一致11.2变更和解除不影响各方在合同中的权利和义务11.3变更和解除协议应书面签署,并由各方加盖公章生效第十二条合同的生效、修改和终止12.1本合同自各方签字盖章之日起生效12.2合同的修改和终止应经各方协商一致,并书面确认12.3合同终止后,乙方应按照甲方要求拆除施工设备,清理施工场地第十三条其他条款13.1本合同未尽事宜,可由各方另行签订补充协议13.2本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,丙方执壹份,具有同等法律效力13.3补充协议与本合同具有同等法律效力,如需签署补充协议,各方应按照本合同约定的方式签署第十四条法律适用及争议解决14.1本合同适用中华人民共和国法律14.2有关本合同的争议,应提交[仲裁机构名称]仲裁解决14.3各方同意,仲裁裁决是终局的,对各方均具有法律约束力第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1本合同所称第三方,是指除甲方、乙方和丙方之外,与本合同有利害关系的自然人、法人和其他组织。1.2.1材料供应商1.2.2设备租赁商1.2.3工程咨询机构1.2.4工程监理单位1.2.5融资机构1.2.6政府监管机构第二条第三方介入的义务和责任2.1第三方应遵守国家法律法规和本合同的约定,按照合同约定的内容和标准提供相关服务或商品。2.2第三方应对其提供的服务或商品的质量、安全、合法性等承担全部责任。2.3第三方应按照合同约定的时间、质量和数量完成服务或商品的提供。2.4第三方应按照合同约定的方式进行服务或商品的提供,并接受甲乙方的监督和管理。第三条甲乙方的权利和义务3.1甲方有权对第三方提供的服务或商品进行验收,并有权要求第三方承担违约责任。3.2甲方有权根据合同约定和第三方提供的服务或商品的实际质量,向第三方支付相应的款项。3.3乙方应按照合同约定的标准和要求,对第三方提供的服务或商品进行施工。3.4乙方应协助甲方对第三方提供的服务或商品进行验收,并有权要求第三方承担违约责任。第四条第三方介入的合同变更和解除4.1第三方介入的合同变更和解除应经甲方、乙方和第三方协商一致,并书面确认。4.2变更和解除不影响甲方、乙方和第三方在合同中的权利和义务。4.3变更和解除协议应书面签署,并由甲方、乙方和第三方加盖公章生效。第五条第三方介入的保密条款5.1各方应对与第三方介入相关的信息予以保密,未经各方书面同意,不得向第三方披露。5.2各方应对与第三方介入相关的技术资料、商业秘密等进行保密,确保不被泄露。第六条第三方介入的争议解决6.1第三方介入引起的争议,应通过友好协商解决。6.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.3各方同意,仲裁是解决争议的最终方式,任何一方均可向约定的仲裁机构申请仲裁。第七条第三方介入的法律适用及争议解决7.1第三方介入适用中华人民共和国法律。7.2有关第三方介入的争议,应提交[仲裁机构名称]仲裁解决。7.3各方同意,仲裁裁决是终局的,对各方均具有法律约束力。第八条第三方责任限额8.1第三方应对其提供的服务或商品的质量、安全、合法性等承担全部责任。8.2除法律另有规定外,第三方应对因其提供的服务或商品导致的损失或损害承担赔偿责任。8.3甲乙双方均有权根据合同约定和第三方提供的服务或商品的实际质量,要求第三方承担相应的赔偿责任。第九条第三方介入的合同效力9.1本合同及其补充协议与第三方介入的合同具有同等法律效力。9.2补充协议与本合同具有同等法律效力,如需签署补充协议,各方应按照本合同约定的方式签署。第十条第三方介入的合同的生效、修改和终止10.1本合同及其补充协议自各方签字盖章之日起生效。10.2合同的修改和终止应经各方协商一致,并书面确认。10.3合同终止后,第三方应按照甲乙方的要求拆除施工设备,清理施工场地。第二部分:第三方介入后的修正第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:实验室地坪漆施工设计方案附件二:实验室地坪漆施工技术要求附件三:合同总价详细明细表附件四:施工质量标准和要求附件五:材料和设备抽检标准附件六:施工进度计划表附件七:工程验收标准和方法附件八:安全监督管理办法附件九:保密协议附件十:争议解决方式约定附件十一:第三方介入服务或商品提供合同附件十二:第三方介入的合同变更和解除协议附件十三:第三方介入的保密协议附件十四:第三方介入的争议解决协议说明二:违约行为及责任认定:1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款或验收合格后付款。2.乙方未按约定标准和要求完成施工。3.乙方未按约定时间和进度进行施工。4.丙方未按约定进行监督和验收。5.第三方未按约定提供服务或商品。6.第三方提供的服务或商品不符合合同约定。7.甲方、乙方、丙方未按约定履行合同义务。违约责任认定标准:1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款或验收合格后付款的,应支付违约金,违约金计算方式为:每日违约金为合同总价的0.5‰。2.乙方未按约定标准和要求完成施工的,应承担重新施工的费用,并支付违约金,违约金计算方式为:每日违约金为合同总价的1‰。3.乙方未按约定时间和进度进行施工的,应支付违约金,违约金计算方式为:每日违约金为合同总价的0.5‰。4.丙方未按约定进行监督和验收的,应承担相应的违约责任,具体责任由双方协商确定。5.第三方未按约定提供服务或商品的,应承担违约责任,具体责任由双方协商确定。6.第三方提供的服务或商品不符合合同约定的,应承担重新提供服务或商品的费用,并支付违约金,违约金计算方式为:每日违约金为合同总价的1‰。7.甲方、乙方、丙方未按约定履行合同义务的,应承担相应的违约责任,具体责任由双方协商确定。示例说明:例如,如果甲方未按约定时间支付预付款,乙方有权要求甲方支付违约金。违约金的计算方式为:每日违约金为合同总价的0.5‰。假设合同总价为100万元,甲方延迟支付预付款5天,则甲方应支付的违约金为:100万元×0.5‰×5天=2500元。全文完。2024年度科研机构实验室地坪漆施工合同2本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2付款方式3.3付款进度第四条施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期第五条质量标准5.1施工质量标准5.2验收标准第六条乙方责任6.1施工方案6.2施工人员6.3施工材料第七条甲方责任7.1提供施工场地7.2配合与协调第八条保密条款8.1保密内容8.2保密期限第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同终止条件第十二条其他条款12.1不可抗力12.2法律法规12.3合同附件第十三条合同的签订与备案13.1合同签订日期13.2合同备案日期第十四条联系方式14.1甲方联系方式14.2乙方联系方式第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1甲方名称及地址:甲方全称为“某科研机构”,地址为“某市某区某街道某号”。1.2乙方名称及地址:乙方全称为“某地坪漆施工有限公司”,地址为“某市某区某街道某号”。第二条工程概况2.1工程地点:工程地点位于某科研机构实验室内,具体位置见附件一。2.2工程规模:工程规模包括但不限于实验室地坪漆施工,具体施工范围和面积见附件二。2.3工程内容:工程内容包括但不限于地坪漆的施工、地坪漆材料的提供、施工后的清洁等,具体施工内容和要求见附件三。第三条合同价格3.1合同总价:合同总价为人民币万元整(大写:人民币玖拾玖万元整),具体金额和支付方式见附件四。3.2付款方式:甲方支付乙方的款项,将采用分期付款的方式进行,具体付款进度和付款方式见附件五。3.3付款进度:付款进度分为三个阶段,分别为工程开始阶段、工程中期和工程结束阶段,具体付款金额和时间见附件六。第四条施工期限4.1施工开始日期:施工开始日期为合同签订后的十个工作日内。4.2施工结束日期:施工结束日期为合同约定的工程完成后十个工作日内。第五条质量标准5.1施工质量标准:乙方应按照国家标准和行业标准进行施工,保证施工质量符合甲方的要求,具体质量标准见附件七。5.2验收标准:工程完成后,甲方应组织验收,乙方应按照约定的验收标准进行自检和接受甲方检验,具体验收标准见附件八。第六条乙方责任6.1施工方案:乙方应根据甲方的要求,提供详细的施工方案,包括施工工艺、施工进度安排等,并在施工前提交给甲方审批,具体施工方案见附件九。6.2施工人员:乙方应派遣具备相关资质和经验的施工人员来进行施工,并对施工人员的资格进行审核,具体人员名单和资格见附件十。6.3施工材料:乙方应按照甲方的要求,提供合格的施工材料,并对施工材料进行质量检验,具体材料种类和质量要求见附件十一。第八条保密条款8.1保密内容:本合同涉及的双方商业秘密、技术资料、合同内容等,未经对方同意,不得向任何第三方泄露或公开。8.2保密期限:保密期限自本合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。第九条违约责任9.1甲方违约责任:甲方如未按合同约定履行义务,应承担违约责任,具体违约责任见附件十二。9.2乙方违约责任:乙方如未按合同约定履行义务,应承担违约责任,具体违约责任见附件十三。第十条争议解决10.1争议解决方式:双方发生的任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决地点:本合同的争议解决地点为合同签订地。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更条件:合同的变更需经双方协商一致,并以书面形式作出。11.3合同终止条件:合同终止的条件见附件十四。第十二条其他条款12.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,受影响的一方应立即通知对方,并在合理时间内提供相关证明文件,根据情况部分或全部免除其责任。12.2法律法规:本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。12.3合同附件:本合同的附件包括但不限于施工方案、施工图纸、材料规格书、验收标准等,附件与本合同具有同等法律效力。第十三条合同的签订与备案13.1合同签订日期:本合同签订日期为年月日。13.2合同备案日期:本合同备案日期为年月日。第十四条联系方式14.1甲方联系方式:联系人:X联系电话:X电子邮箱:X14.2乙方联系方式:联系人:X联系电话:X电子邮箱:X第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义1.1第三方定义:在本合同中,第三方指的是除甲方和乙方之外,与本合同有关联的其他个人、法人或其他组织。第三方可能包括但不限于中介方、监理方、审计方、验收方等。1.2第三方责任:第三方介入时,应明确其责任范围和责任限额。第三方应遵守合同约定,并对其行为负责。第二条第三方介入的程序2.1第三方选择:甲方和乙方应共同协商选择合适的第三方介入,并签订相应的补充协议。2.2第三方资质要求:第三方应具备相应的资质和能力,以确保其介入的合法性和有效性。2.3第三方介入的时间:第三方介入的时间应根据合同的履行进度和实际需要来确定。第三条第三方介入的具体事项3.1中介方介入:中介方负责协助甲方和乙方进行合同的谈判和签订,并协助双方履行合同义务。中介方的费用由双方协商确定。3.2监理方介入:监理方负责对施工过程进行监督和管理,确保施工质量、安全、进度等符合合同要求。监理方的费用由乙方承担。3.3审计方介入:审计方负责对合同履行过程中的财务和经济事项进行审计,确保合同的合规性。审计方的费用由甲方承担。3.4验收方介入:验收方负责对工程完成后进行验收,确保工程质量符合合同要求。验收方的费用由甲方承担。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定:第三方责任限额应根据第三方的资质、介入事项的重要性和合同约定来确定。4.2第三方责任限额的告知:甲方和乙方应将第三方的责任限额明确告知第三方,并要求第三方在介入过程中遵守。4.3第三方责任限额的调整:如合同履行过程中,第三方责任限额需要调整,甲方和乙方应共同协商确定。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲方:第三方应向甲方负责,按照甲方的要求履行合同义务。5.2第三方与乙方:第三方应向乙方负责,按照乙方的要求履行合同义务。5.3第三方与其他各方:第三方与其他各方之间的权利义务关系,由各方根据实际情况协商确定。第六条第三方违约处理6.1第三方违约:如第三方未能按照合同约定履行义务,应承担违约责任。6.2违约责任处理:甲方和乙方应共同协商处理第三方违约事宜,并根据合同约定追究第三方的违约责任。第七条第三方权益保护7.1第三方权益保护:甲方和乙方应尊重第三方的合法权益,不得侵犯第三方的知识产权、商业秘密等。7.2第三方权益受损的处理:如第三方权益受损,第三方有权要求甲方和乙方承担相应的法律责任。第八条第三方退出8.1第三方退出的条件:第三方在合同履行过程中,如有特殊情况需要退出,应提前通知甲方和乙方,并办理退出手续。8.2第三方退出的后果:第三方退出后,其未履行的义务由甲方和乙方协商解决。第九条合同的变更与解除9.1合同变更:如因第三方介入导致合同需要变更,甲方和乙方应协商一致,并以书面形式作出。9.2合同解除:如因第三方介入导致合同需要解除,甲方和乙方应协商一致,并办理解除手续。第十条合同的争议解决10.1
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 德育工作与学校教育目标的统一性
- DB 3705T 51-2024微型月季设施栽培技术规程
- 个人信用贷款第三方担保合同样本
- 云存储硬盘空间租用合同协议
- 上市公司技术合作合同模板
- 个人房屋抵押贷款合同范本
- 临时用工安全免责合同协议
- 个人理财规划合同书
- 专业版办公室装修合同模板
- 二手汽车购销合同范本
- 中考记叙文阅读
- 《计算机应用基础》-Excel-考试复习题库(含答案)
- 产科沟通模板
- 2023-2024学年四川省成都市小学数学一年级下册期末提升试题
- GB/T 7462-1994表面活性剂发泡力的测定改进Ross-Miles法
- GB/T 2934-2007联运通用平托盘主要尺寸及公差
- GB/T 21709.13-2013针灸技术操作规范第13部分:芒针
- 2022年青岛职业技术学院单招语文考试试题及答案解析
- 急诊科进修汇报课件
- 一年级家访记录表(常用)
- 信息技术基础ppt课件(完整版)
评论
0/150
提交评论