2024年度高档酒店外墙保温发泡混凝土施工分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度高档酒店外墙保温发泡混凝土施工分包合同本合同目录一览1.分包工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.分包合同价款2.1合同总价2.2付款方式2.3工程进度款2.4竣工结算3.分包工程的施工期限3.1施工开始日期3.2施工结束日期3.3延期条款4.分包方的义务与责任4.1分包方的施工资质4.2分包方的施工质量4.3分包方的安全生产4.4分包方的材料供应5.总包方的义务与责任5.1总包方的技术支持5.2总包方的现场管理5.3总包方的协调工作5.4总包方的质量监督6.合同的变更与解除6.1合同变更的条件6.2合同解除的条件7.违约责任7.1分包方违约7.2总包方违约8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决地点8.3诉讼时效9.合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同终止条件10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密条款11.合同的签署与备案11.1签署日期11.2签署地点11.3备案程序12.其他条款12.1法律适用12.2合同正本12.3附件13.分包工程的技术要求13.1技术标准13.2施工工艺13.3质量检验14.分包工程的安全生产与环保要求14.1安全生产措施14.2环保措施14.3事故应急预案第一部分：合同如下：第一条：分包工程概况1.1工程名称：2024年度高档酒店外墙保温发泡混凝土施工分包工程。1.2工程地点：__________。1.3工程规模：根据工程量清单所列明的工程量。1.4工程内容：包括但不限于发泡混凝土的制备、运输、泵送、浇筑、养护、拆模、清理等施工内容。第二条：分包合同价款2.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2付款方式：按工程进度分阶段支付。2.3工程进度款：根据工程实际完成情况，由总包方按照合同约定的付款比例进行支付。2.4竣工结算：工程竣工后，双方根据实际完成工程量进行结算，多退少补。第三条：分包工程的施工期限3.1施工开始日期：__________。3.2施工结束日期：__________。3.3延期条款：如因不可抗力因素导致工程延期，双方可协商延长合同工期，具体延期时间双方协商确定。第四条：分包方的义务与责任4.1分包方的施工资质：分包方应具备合法有效的施工资质，并保证在施工过程中符合相关资质要求。4.2分包方的施工质量：分包方应按照合同约定的技术要求和质量标准进行施工，保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。4.3分包方的安全生产：分包方应严格遵守国家的安全生产法律法规，落实安全生产责任制，确保施工过程中的安全生产。4.4分包方的材料供应：分包方应按照合同约定的材料供应要求，保证材料的质量、数量和供应时间。第五条：总包方的义务与责任5.1总包方的技术支持：总包方应向分包方提供施工图纸、施工方案、技术交底等相关技术资料，并对分包方的施工过程进行技术指导。5.2总包方的现场管理：总包方应对施工现场进行有效管理，确保施工秩序和施工安全。5.3总包方的协调工作：总包方应负责协调与工程相关的各方关系，确保工程顺利进行。5.4总包方的质量监督：总包方应对分包方的施工质量进行监督，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。第六条：合同的变更与解除6.1合同变更的条件：合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。6.2合同解除的条件：合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。第七条：违约责任7.1分包方违约：分包方未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿总包方因此造成的损失。7.2总包方违约：总包方未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿分包方因此造成的损失。第八条：争议解决8.1争议解决方式：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决地点：合同签订地。8.3诉讼时效：双方在合同争议发生之日起六个月内提起诉讼，否则将丧失诉讼权。第九条：合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工日期止。9.2合同变更程序：合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。9.3合同终止条件：合同终止需经双方协商一致，并签订书面终止协议。第十条：保密条款10.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。10.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止或履行完毕之日止。10.3违约保密条款：违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十一条：合同的签署与备案11.1签署日期：____年__月__日。11.2签署地点：____________________。11.3备案程序：合同签署后，双方应按照相关法律法规的规定进行备案。第十二条：其他条款12.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。12.2合同正本：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。12.3附件：包括但不限于工程量清单、技术要求、材料供应协议等。第十三条：分包工程的技术要求13.1技术标准：分包方应按照总包方提供的设计图纸、施工方案等技术资料进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。13.2施工工艺：分包方应采用合理的施工工艺，确保施工安全、进度和质量。13.3质量检验：分包方应按照合同约定的质量标准进行自检，总包方有权对分包工程的施工质量进行监督检查。第十四条：分包工程的安全生产与环保要求14.1安全生产措施：分包方应制定并落实安全生产措施，确保施工过程中的安全生产。14.2环保措施：分包方应遵守国家环保法律法规，采取有效措施防止环境污染。14.3事故应急预案：分包方应制定事故应急预案，并在发生事故时及时采取措施予以处理。第二部分：第三方介入后的修正第十五条：第三方介入的定义及范围15.1第三方：本合同所指的第三方，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府部门、金融机构等，而非合同当事人的一方或双方。15.2第三方介入的范围：第三方介入包括但不限于工程质量监督、安全生产监管、环保审查、资金支付监管等方面。第十六条：第三方介入的程序及责任16.1第三方介入的程序：当甲乙方根据本合同有第三方介入时，应提前通知对方，并按照相关法律法规和合同约定，履行第三方介入的程序。16.2第三方介入的责任：第三方应按照相关法律法规和合同约定，对介入的事务负责，并承担相应的法律责任。16.3第三方与甲乙方的关系：第三方与甲乙方之间不存在合同关系，甲乙方不需对第三方的行为承担责任，但甲乙方应配合第三方的工作。第十七条：第三方介入对合同履行的影响17.1第三方介入不影响甲乙双方按照本合同约定的权利和义务履行合同。17.2第三方介入不应影响甲乙双方的正常施工和工程进度，甲乙双方应积极配合第三方的工作。17.3第三方介入产生的费用，按照相关法律法规和合同约定，由甲乙方承担。第十八条：第三方责任限额18.1第三方责任限额的确定：第三方责任限额根据第三方的性质、介入的范围和合同约定等因素确定。18.2第三方责任限额的说明：第三方对甲乙方造成的损失，在第三方责任限额内承担赔偿责任。18.3第三方责任限额的变更：第三方责任限额的变更需经甲乙方协商一致，并签订书面变更协议。第十九条：第三方介入的变更和解除19.1第三方介入的变更：第三方介入的变更需经甲乙方协商一致，并签订书面变更协议。19.2第三方介入的解除：第三方介入的解除需经甲乙方协商一致，并签订书面解除协议。第二十条：第三方介入的违约处理20.1第三方违约：第三方未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿甲乙方因此造成的损失。20.2甲乙方的违约：甲乙方未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿第三方因此造成的损失。第二十一条：合同的继续履行21.1第三方介入不影响本合同的继续履行，甲乙双方应按照本合同的约定继续履行合同。21.2第三方介入的结束：第三方介入结束后，甲乙双方应按照本合同的约定继续履行合同。第二十二条：附件的补充22.1第三方介入的相关文件：包括但不限于第三方介入协议、第三方责任限额协议等。22.2附件的补充：第三方介入的相关文件作为本合同的附件，具有同等法律效力。第二十三条：合同的签署与备案23.1签署日期：____年__月__日。23.2签署地点：____________________。23.3备案程序：合同签署后，双方应按照相关法律法规的规定进行备案。第二十四条：其他条款24.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。24.2合同正本：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。24.3附件：包括但不限于第三方介入协议、第三方责任限额协议等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出分包工程的各项工程量，包括材料种类、数量、规格等。附件二：技术要求包括施工图纸、施工方案、技术交底等，用于指导分包方的施工过程。附件三：材料供应协议明确材料供应的种类、数量、质量、价格及供应时间等。附件四：第三方介入协议明确第三方介入的范围、职责、权限及期限等。附件五：第三方责任限额协议详细规定第三方的责任限额，以及超出限额的责任分配。附件六：安全生产与环保措施方案包括安全生产措施、环保措施及事故应急预案等。附件七：支付凭证包括工程进度款支付凭证、竣工结算支付凭证等。附件八：违约行为及责任认定协议详细列出违约行为及相应的责任认定标准。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按合同约定施工，导致工程质量不符合要求。2.分包方未按合同约定完成工程，延迟竣工。3.分包方未按合同约定保护环境，造成环境污染。4.分包方未按合同约定保障安全生产，发生安全事故。5.总包方未按合同约定支付工程进度款或竣工结算款。6.总包方未按合同约定提供技术支持或现场管理。7.第三方未按合同约定履行介入职责，导致工程进度延迟或质量问题。违约责任认定标准：1.分包方违约：分包方应承担违约责任，赔偿因此给总包方造成的损失。示例：分包方未按约定完成工程，导致总包方遭受合同违约金、工程逾期罚款等损失。2.总包方违约：总包方应承担违约责任，赔偿因此给分包方造成的损失。示例：总包方未按约定支付工程进度款，导致分包方施工资金不足，影响工程进度。3.第三方违约：第三方应承担违约责任，赔偿因此给甲乙方造成的损失。示例：第三方未按约定履行介入职责，导致工程进度延迟，甲乙方遭受经济损失。全文完。2024年度高档酒店外墙保温发泡混凝土施工分包合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方定义1.2承包方定义1.3发泡混凝土定义第二条合同范围及工程量2.1工程范围2.2工程量2.3工程时间表第三条技术要求及标准3.1技术参数3.2施工工艺3.3质量标准第四条材料供应4.1材料品牌及质量4.2材料供应时间及数量4.3材料验收及质量争议处理第五条施工安全5.1安全措施5.2安全事故处理5.3安全生产责任第六条合同价格及支付方式6.1合同总价6.2支付条款6.3价格调整第七条工期及延期7.1合同工期7.2延期条款7.3工期延误责任第八条违约责任8.1发包方违约8.2承包方违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼9.3争议解决时间限制第十条合同的变更与解除10.1合同变更10.2合同解除10.3变更与解除的程序第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力责任第十三条合同的生效、变更与终止13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同终止条件第十四条其他条款14.1合同的适用法律14.2合同的解释权14.3附件及附录第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方定义1.2承包方定义1.3发泡混凝土定义发泡混凝土是指以水泥或沥青为基料，通过机械发泡，加入适当的泡沫稳定剂和早强剂，形成均匀分布的泡沫混凝土混合料，用于建筑外墙保温层的一种新型建筑材料。第二条合同范围及工程量2.1工程范围本合同工程范围包括甲方酒店外墙保温发泡混凝土施工，具体施工部位和范围详见附件一《施工部位明细表》。2.2工程量本合同工程量按照附件一《施工部位明细表》中约定的数量进行计算，工程量的准确性和完整性由甲方负责提供，乙方负责根据提供的工程量进行施工。2.3工程时间表本工程的施工开始时间为合同签订后的十个工作日，施工结束时间为合同约定的工程量完成日期，具体时间安排详见附件二《工程时间表》。第三条技术要求及标准3.1技术参数乙方应按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，技术参数包括但不限于发泡混凝土的密度、抗压强度、导热系数等，具体要求详见附件三《技术参数要求》。3.2施工工艺乙方应采用成熟的施工工艺和施工方法，确保施工质量和进度。施工过程中应严格遵守施工规范，确保施工安全。3.3质量标准本工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。乙方应保证施工质量，确保发泡混凝土保温层的保温效果和使用寿命。第四条材料供应4.1材料品牌及质量乙方应按照甲方要求提供合格的发泡混凝土材料，材料品牌和质量应符合附件三《技术参数要求》中的规定。4.2材料供应时间及数量乙方应按照甲方提供的《施工部位明细表》和《工程时间表》进行材料供应，确保施工进度不受影响。4.3材料验收及质量争议处理甲方有权对乙方提供的材料进行验收，对不符合要求的材料有权要求乙方更换或退货。如因材料质量问题导致施工质量受到影响，乙方应承担相应的责任。第五条施工安全5.1安全措施乙方应制定施工安全措施，并严格按照施工安全规定进行施工。施工现场应设置安全警示标志，确保施工过程中的人身安全和财产安全。5.2安全事故处理如施工过程中发生安全事故，乙方应立即采取措施防止事故扩大，并及时报告甲方和相关部门。安全事故的处理按照相关法律法规和甲方要求进行。5.3安全生产责任乙方应对施工过程中的安全生产负全责，确保施工人员的人身安全和工程质量。如因乙方原因导致安全事故的发生，乙方应承担全部责任。第六条合同价格及支付方式6.1合同总价本合同的总价根据工程量、材料成本、人工费用等因素确定，具体金额详见附件四《合同价格明细表》。6.2支付条款甲方按照乙方实际完成的工程量进行支付。支付方式为银行转账，支付周期为每月末。6.3价格调整如因市场行情变化、政策调整等原因导致合同价格发生变动，双方可协商进行价格调整。价格调整的具体事项由双方另行签订补充协议。第八条违约责任8.1发包方违约如甲方未按照合同约定履行发包方的义务，包括但不限于未按时支付合同价款、提供施工场地、技术资料等，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式为合同总价款的千分之五。8.2承包方违约如乙方未按照合同约定履行承包方的义务，包括但不限于未按时完成施工、未保证施工质量、未按约定提供材料等，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为合同总价款的千分之五。8.3违约赔偿除支付违约金外，违约方还应承担因违约导致对方的直接经济损失及间接经济损失的赔偿责任。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼双方同意，任何一方在争议解决过程中提起的仲裁或诉讼，均应在中国境内进行。9.3争议解决时间限制双方应在争议发生之日起三十日内将争议提交给协商、仲裁或诉讼，否则视为放弃争议解决的权利。第十条合同的变更与解除10.1合同变更合同的变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、范围、时间、价款等事项。10.2合同解除合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议应明确解除的原因、时间、价款结算等事项。10.3变更与解除的程序合同的变更或解除应按照本条第10.1条和第10.2条的约定进行，任何一方未经对方同意不得擅自变更或解除合同。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限双方的保密义务自合同签订之日起生效，至合同解除或终止之日起五年内有效。11.3违约保密条款如一方违反保密义务，泄露对方的保密信息，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金计算方式为泄露信息所造成对方损失的金额的二倍。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）。12.2不可抗力后果如因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决，根据事件的影响，部分或全部免除责任。12.3不可抗力责任一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，应在不可抗力事件结束后十日内向对方提供相关证明文件，并提供必要的事宜处理和协商。第十三条合同的生效、变更与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。13.2合同变更程序合同的变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议经双方签字（或盖章）后生效。13.3合同终止条件（1）合同约定的工程量全部完成，乙方提交完工报告，甲方验收合格；（2）双方协商一致解除合同；（3）合同有效期内，发生不可抗力事件，导致合同无法履行。第十四条其他条款14.1合同的适用法律本合同的适用法律为中华人民共和国法律。14.2合同的解释权本合同的解释权归双方共同所有。14.3附件及附录本合同的附件及附录是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。附件包括《施工部位明细表》、《工程时间表》、《技术参数要求》、《合同价格明细表》等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指除甲乙方之外，参与本合同项目实施的其他法人、组织或个人。第三方可以包括但不仅限于中介方、咨询方、监理方、施工分包方等。第二条第三方责任2.1第三方责任限定第三方在本合同项目实施过程中，应严格按照合同约定及国家相关法律法规进行工作。若第三方因自身原因导致合同无法履行或发生损失，应由第三方自行承担责任。2.2第三方权益第三方根据本合同约定获得的权益，包括但不限于合同价款、赔偿金、违约金等，由第三方自行享有。2.3第三方义务第三方应承担的义务包括但不限于：按照合同约定完成相关工作、保证施工质量、遵守施工安全规定、保守合同保密信息等。第三条第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲方关系第三方在履行合同过程中，应接受甲方的监督和管理。甲方有权对第三方的工作进行查验，对不符合合同约定的工作提出整改要求。3.2第三方与乙方关系第三方在履行合同过程中，应接受乙方的协调和指导。乙方有权对第三方的工作进行查验，对不符合合同约定的工作提出整改要求。第四条第三方介入后的合同变更4.1第三方介入导致合同变更如第三方介入导致合同内容发生变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、范围、时间、价款等事项。4.2第三方介入导致合同解除如第三方介入导致合同无法履行，甲乙双方有权协商一致解除合同。解除协议应明确解除的原因、时间、价款结算等事项。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中，因违约、侵权或其他原因导致甲方或乙方损失的责任限制额度。5.2第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同金额、第三方类型、风险评估等因素确定。具体限额由甲乙双方在合同中约定。5.3第三方责任限额的赔偿如第三方因违约、侵权或其他原因导致甲方或乙方损失，第三方应按照合同约定的责任限额进行赔偿。第六条第三方与甲乙方的沟通协调6.1第三方与甲乙方的沟通协调机制甲乙双方应与第三方建立有效的沟通协调机制，确保合同顺利履行。6.2第三方与甲乙方的沟通记录甲乙双方与第三方的沟通记录应予以保留，作为合同履行过程中的重要依据。第七条第三方介入后的争议解决7.1第三方介入导致的争议解决如第三方介入导致合同争议，甲乙双方应尝试协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2第三方作为被告的争议解决如第三方作为被告参与争议解决，甲方和乙方应共同参与诉讼，维护双方合法权益。第八条第三方介入后的合同终止8.1第三方介入导致合同终止如第三方因故退出合同项目，甲乙双方有权协商一致终止合同。终止协议应明确终止的原因、时间、价款结算等事项。8.2第三方终止后的合同处理第三方终止合同后，甲乙双方应按照合同约定和法律规定处理后续事项，包括但不限于工程交接、价款结算、违约赔偿等。第九条附件及附录本合同的附件及附录是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。附件包括《第三方介入事项说明》、《第三方责任限额约定》等。本部分