2024年度数据中心基础设施施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度数据中心基础设施施工合同本合同目录一览第一条合同主体与定义1.1甲方名称与代表1.2乙方名称与代表1.3数据中心基础设施定义第二条施工范围与内容2.1施工项目列表2.2施工标准与规范2.3施工材料要求第三条施工时间与进度3.1施工开始时间3.2施工结束时间3.3施工进度计划第四条施工质量与验收4.1施工质量标准4.2验收程序与时间4.3质量问题处理第五条合同价格与支付5.1合同总价5.2支付方式与时间5.3价款调整条件第六条乙方义务与责任6.1施工安全规范6.2保密义务6.3违约责任第七条甲方义务与责任7.1施工场地准备7.2配合与协助7.3变更处理第八条不可抗力8.1不可抗力定义8.2不可抗力后果处理第九条争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼或仲裁地点9.3适用法律第十条合同的生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件第十一条合同的修改与补充11.1修改条件11.2补充协议格式第十二条合同的解除12.1解除条件12.2解除后果处理第十三条违约金与赔偿13.1违约金计算方式13.2赔偿范围与计算第十四条其他条款14.1信息保密14.2法律合规14.3合同附件清单第一部分：合同如下：第一条合同主体与定义1.1甲方名称与代表甲方全称为：__________，法定代表人为：__________。1.2乙方名称与代表乙方全称为：__________，法定代表人为：__________。1.3数据中心基础设施定义数据中心基础设施包括但不限于：服务器、存储设备、网络设备、UPS电源、空调系统、安全防护系统等。第二条施工范围与内容2.1施工项目列表施工项目包括但不限于：数据中心机房建设、服务器安装与配置、存储系统部署、网络设备安装与调试、UPS电源安装与调试、空调系统安装与调试、安全防护系统安装与调试等。2.2施工标准与规范乙方应按照国家标准《数据中心设计规范》GB501742017、《数据中心基础设施施工及验收规范》GB504622015等相关规范进行施工。2.3施工材料要求乙方应使用符合国家质量标准及行业先进技术的材料，并提供材料合格证明。第三条施工时间与进度3.1施工开始时间双方约定，施工开始时间为：__________年__________月__________日。3.2施工结束时间双方约定，施工结束时间为：__________年__________月__________日。3.3施工进度计划乙方应按照合同约定的时间节点提交施工进度计划，并保证按计划推进施工。第四条施工质量与验收4.1施工质量标准乙方应保证施工质量达到国家及行业相关标准，确保数据中心基础设施的正常运行。4.2验收程序与时间双方约定，验收程序分为初步验收和最终验收。初步验收在施工进度达到70%时进行，最终验收在施工结束后进行。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求整改，直至达到验收标准。4.3质量问题处理如在验收过程中发现质量问题，乙方应立即进行整改，并承担由此产生的费用。如验收不合格，甲方有权拒付相应的款项。第五条合同价格与支付5.1合同总价双方约定，本合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。5.2支付方式与时间甲方支付方式为银行转账，支付时间为每项施工内容完成后。5.3价款调整条件如因不可抗力等因素导致施工进度延误或提前，双方可协商调整价款。第六条乙方义务与责任6.1施工安全规范乙方应严格遵守国家和行业的安全生产规定，确保施工过程中的安全。6.2保密义务乙方应对在施工过程中获取的甲方商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给第三方。6.3违约责任乙方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，并向甲方支付违约金。第七条甲方义务与责任7.1施工场地准备甲方应按照乙方的要求提供施工场地，并保证场地的安全和畅通。7.2配合与协助甲方应积极协助乙方进行施工，提供必要的配合和支持。7.3变更处理如甲方在施工过程中提出变更要求，乙方应根据实际情况予以调整，并通知乙方。如变更导致合同价款变动，双方应另行签订补充协议。第八条不可抗力8.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。8.2不可抗力后果处理如因不可抗力导致施工无法正常进行，乙方应立即通知甲方，并提供相关证明。双方应协商决定是否延期施工或终止合同，并依法承担相应责任。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼或仲裁地点本合同的诉讼或仲裁地点为：__________。9.3适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同的生效与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同终止条件本合同在双方履行完毕所有合同义务后终止。第十一条合同的修改与补充11.1修改条件本合同的任何修改或补充均需双方书面同意，方为有效。11.2补充协议格式任何补充协议均应以书面形式签订，并作为本合同不可分割的一部分。第十二条合同的解除12.1解除条件除非法律或本合同另有规定，任何一方不得单方面解除本合同。12.2解除后果处理合同解除后，乙方应立即停止施工，并按照甲方的要求清理施工现场。双方应按照本合同约定承担相应的违约责任。第十三条违约金与赔偿13.1违约金计算方式违约金按照合同总价的一定比例计算，具体比例由双方另行约定。13.2赔偿范围与计算乙方应赔偿因其违约给甲方造成的直接经济损失，计算方式由双方约定。第十四条其他条款14.1信息保密双方应对在合同执行过程中获取的对方商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给第三方。14.2法律合规本合同的签订、履行应遵守中华人民共和国相关法律、法规的规定。14.3合同附件清单本合同附件清单为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义第三方是指除甲方和乙方之外的其他个人或组织，包括但不限于中介方、咨询方、审计方、监管方等。1.2第三方介入情形第三方介入情形包括但不限于：合同履行过程中的监督、检查、评估、审计等。第二条第三方介入程序2.1第三方选择第三方应由甲方和乙方共同选定，或由甲方单独选定。2.2第三方介入时间第三方应在合同约定的时间节点介入，或由甲方和乙方协商确定。2.3第三方介入方式第三方应以书面形式向甲方和乙方提出介入意见或建议，双方应予以重视并回复。第三条第三方责任与权益3.1第三方责任第三方应依法独立行使职责，保证客观、公正地介入合同履行过程，并对因其过错导致的责任承担赔偿责任。3.2第三方权益第三方有权获得甲方和乙方提供的与合同履行相关的资料和信息，甲方和乙方应予以配合。第四条第三方与其他方的关系4.1第三方与甲方第三方介入不影响甲方对乙方履行合同的权利和义务，甲方仍可根据本合同向乙方主张权利。4.2第三方与乙方第三方介入不影响乙方对甲方履行合同的权利和义务，乙方仍可根据本合同向甲方主张权利。4.3第三方与甲方、乙方第三方介入时，甲方和乙方均应遵守本合同约定，并按照第三方的要求提供必要的协助和支持。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方对因其介入行为导致的损失承担的最高赔偿额度。5.2第三方责任限额确定第三方责任限额由甲方和乙方在合同中约定，或由第三方在其介入文件中明确。5.3第三方责任限额支付第三方应在其责任限额内对甲方和乙方承担赔偿责任，超过责任限额的部分由甲方和乙方自行承担。第六条第三方介入后的合同修改6.1第三方提出修改意见第三方如认为本合同存在不公平、不合理条款，有权提出修改意见。6.2甲方和乙方响应甲方和乙方收到第三方提出的修改意见后，应认真研究并回复。如双方同意修改，应签订补充协议。第七条第三方介入后的争议解决7.1第三方介入争议如第三方介入过程中产生争议，甲方和乙方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2第三方作为被告如第三方被诉，第三方应依法参加诉讼，并按照法院判决承担相应责任。第八条第三方介入后的合同终止8.1合同终止条件本合同在双方履行完毕所有合同义务后终止。8.2第三方介入终止第三方介入在本合同终止后自行终止。第九条第三方介入后的保密义务9.1保密义务各方应对在第三方介入过程中获取的对方商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给第三方。9.2保密期限保密期限自本合同终止之日起计算，最长不超过五年。第十条第三方介入后的法律合规10.1法律合规本合同的签订、履行、修改、终止及争议解决均应遵守中华人民共和国相关法律、法规的规定。第十一条第三方介入后的补充协议11.1补充协议格式任何补充协议均应以书面形式签订，并作为本合同不可分割的一部分。11.2补充协议效力补充协议与本合同具有同等法律效力，双方应予以遵守。第十二条第三方介入后的违约金与赔偿12.1违约金计算方式违约金按照合同总价的一定比例计算，具体比例由双方另行约定。12.2赔偿范围与计算各方应根据本合同约定承担相应的违约责任，并依法赔偿因其违约给对方造成的直接经济损失。第十三条第三方介入后的其他条款13.1信息保密各方应对在第三方介入过程中获取的对方商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给第三方。13.2法律合规本合同的签订、履行、修改、终止及争议解决均应遵守中华人民共和国相关法律、法规的规定。13.3补充协议效力补充协议与本合同具有同等法律效力，双方应予以遵守。第十四条第三方介入后的合同附件14.1附件清单本合同附件清单为本合同的组成部分，与合同第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同主体信息表详细列出甲方、乙方以及第三方的基本信息，包括名称、地址、联系方式、法定代表人等。附件2：施工项目详细清单详细列出所有施工项目，包括项目名称、项目内容、数量、质量标准等。附件3：施工材料要求和技术规范详细列出施工所需材料的技术要求、规格、质量标准等。附件4：施工进度计划表详细列出施工的起始时间、结束时间、各阶段施工内容、施工进度等。附件5：施工质量验收标准详细列出施工质量的验收标准和方法。附件6：合同价格明细表详细列出合同总价、各项目价格、付款方式、付款时间等。附件7：违约金计算方式说明详细说明违约金的计算方式，包括计算公式、计算依据等。附件8：第三方介入文件详细列出第三方介入的时间、方式、职责、责任限额等。附件9：保密协议详细列出各方应保密的信息范围、保密期限、保密义务等。附件10：争议解决方式说明详细说明争议解决的途径、程序、地点、适用法律等。附件11：合同修改补充协议格式详细列出合同修改补充协议的格式要求、签订程序等。附件12：合同终止条件说明详细列出合同终止的条件、程序、终止后的处理事项等。附件13：第三方责任限额证明第三方提供的关于责任限额的书面证明文件。附件14：其他相关文件其他与合同履行相关的文件，如施工图纸、技术参数等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照合同约定支付价款。2.乙方未按照合同约定完成施工。3.第三方未按照合同约定进行介入。4.各方未履行保密义务。5.违反合同约定的其他义务。违约责任认定标准：1.违约金支付：按照合同附件7中的违约金计算方式进行计算。2.赔偿责任：根据合同附件10中的合同终止条件说明，违约方应承担相应的赔偿责任。3.第三方责任：根据合同附件8中的第三方介入文件，第三方应在其责任限额内承担赔偿责任。示例说明：如甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权根据合同附件7中的违约金计算方式要求甲方支付违约金。同时，乙方还有权要求甲方支付因延迟付款导致的直接经济损失。如第三方未按照合同约定进行介入，甲方和乙方均有权要求第三方承担违约责任，并要求第三方支付因违约导致的直接经济损失。如各方未履行保密义务，违约方应根据合同附件9中的保密协议承担相应的违约责任。全文完。2024年度数据中心基础设施施工合同1本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方名称1.2乙方名称1.3甲方负责人1.4乙方负责人第二条工程内容2.1工程概述2.2施工范围2.3施工标准第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整条款3.3付款方式及进度第四条施工期限4.1施工开始时间4.2施工结束时间4.3延期条款第五条施工质量5.1质量标准5.2质量验收5.3质量保修第六条施工安全6.1安全措施6.2安全事故处理第七条材料供应7.1材料种类7.2材料质量7.3材料供应时间第八条技术支持与服务8.1技术支持8.2售后服务第九条合同的变更与解除9.1变更条件9.2解除条件第十条违约责任10.1甲方违约10.2乙方违约第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁地点第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更条件12.3合同终止条件第十三条其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护第十四条合同的份数14.1甲方留存份数14.2乙方留存份数14.3政府相关部门留存份数第一部分：合同如下：第一条合同主体第二条工程内容2.2施工范围：包括但不限于数据中心机房建设、冷却系统安装、电源系统安装、网络设备安装等（具体施工内容详见附件一）2.3施工标准：按照国家标准《数据中心基础设施施工及验收规范》进行施工，同时满足甲方提供的技术要求（详见附件二）第三条合同价格3.2价格调整条款：合同履行期间，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可按照附件三《价格调整条款》进行价格调整。3.3付款方式及进度：甲方按照工程进度，分阶段向乙方支付工程款。具体付款方式及进度详见附件四《付款计划》。第四条施工期限4.3延期条款：如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照延期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式详见附件五《延期违约金计算方法》。第五条施工质量5.1质量标准：工程质量应符合国家相关标准和规范要求，同时满足甲方技术要求。5.2质量验收：工程完工后，甲方应组织验收，乙方应按照甲方要求提供相关资料和协助验收。5.3质量保修：乙方对工程质量承担保修责任，保修期限自工程验收合格之日起计算，详见附件六《质量保修条款》。第六条施工安全6.1安全措施：乙方应按照国家相关法律法规和标准要求，制定并执行施工安全措施，确保施工安全。6.2安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方并按照甲方要求处理，详细处理流程见附件七《安全事故处理流程》。第八条技术支持与服务8.1技术支持：乙方应在施工期间提供专业技术支持，确保工程顺利进行。8.2售后服务：工程验收合格后，乙方应提供一年的免费售后服务，包括设备故障维修、技术咨询等。第九条合同的变更与解除9.1变更条件：合同履行过程中，如双方同意对合同内容进行变更，应签订书面变更协议。9.2解除条件：合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除事由，双方可协商解除合同。第十条违约责任10.1甲方违约：甲方违反合同约定，应承担违约责任，向乙方支付违约金，具体计算方式见附件八《违约金计算方法》。10.2乙方违约：乙方违反合同约定，应承担违约责任，向甲方支付违约金，具体计算方式见附件八《违约金计算方法》。第十一条争议解决11.1争议解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2仲裁地点：如双方约定仲裁解决争议，仲裁地点为【】。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更条件：合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订。12.3合同终止条件：合同履行完毕或者双方协商一致解除合同。第十三条其他约定13.1保密条款：双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，违反保密义务的，应承担违约责任。13.2知识产权保护：乙方应保证施工过程中不侵犯他人的知识产权，如发生侵权行为，乙方应承担全部责任。第十四条合同的份数14.1甲方留存份数：甲方应保留两份合同正本。14.2乙方留存份数：乙方应保留两份合同正本。14.3政府相关部门留存份数：根据国家法律法规规定，需留存的相关部门应保留一份合同正本。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方：指在本合同履行过程中，除甲方和乙方之外，参与工程实施、监督、验收等环节的自然人、法人或其他组织。第二条第三方介入的情形2.1中介方介入：如甲方或乙方选择中介机构进行工程招投标、监理、验收等环节，中介方视为第三方。2.2材料供应商介入：乙方根据合同约定采购材料，材料供应商视为第三方。2.3技术支持方介入：如甲方或乙方聘请专业技术支持方协助施工或解决问题，专业技术支持方视为第三方。第三条第三方责任及权利3.1第三方应按照合同约定履行相应的义务，并承担相应的责任。3.2第三方有权依据合同约定，向甲方和乙方提出合理的诉求和要求。3.3第三方应遵守国家相关法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。第四条第三方介入的额外条款及说明4.1中介方介入：中介方应具备相应的资质和能力，如未能履行职责，甲方和乙方有权要求中介方承担违约责任。4.2材料供应商介入：乙方应确保材料质量符合国家标准和甲方要求，如材料质量问题导致工程质量受损，乙方应承担相应责任。4.3技术支持方介入：专业技术支持方应具备相应的技术能力和经验，如未能解决技术问题，甲方和乙方有权要求专业技术支持方承担相应责任。第五条第三方责任限额5.1第三方对甲方和乙方的赔偿责任限额为合同总价款的【】%。5.2第三方对甲方和乙方造成的损失，包括但不限于经济损失、名誉损失等，第三方应予以赔偿。5.3第三方承担责任后，有权向相关方追偿。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲方和乙方独立签订合同，彼此之间不存在任何法律关系。6.2第三方履行合同义务时，应遵守合同约定，不得违反国家法律法规。6.3第三方应按照合同约定，向甲方和乙方提供相应的服务和支持。第七条第三方介入的合同变更7.1如第三方介入导致合同内容发生变化，甲方和乙方应签订书面变更协议，明确变更内容和双方的权利义务。第八条第三方介入的违约责任8.1第三方违反合同约定，应承担违约责任，向甲方和乙方支付违约金，具体计算方式见附件八《违约金计算方法》。第九条第三方介入的争议解决9.1双方与第三方发生合同争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条第三方介入的合同解除10.1如第三方因特殊原因无法继续履行合同义务，甲方和乙方有权解除合同，并按照合同约定承担相应责任。第十一条第三方介入的保密义务11.1第三方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，违反保密义务的，应承担违约责任。第十二条第三方介入的知识产权保护12.1第三方应保证施工过程中不侵犯他人的知识产权，如发生侵权行为，第三方应承担全部责任。第十三条第三方介入的合同份数13.1第三方应保留