重型加工工程安装施工承包合同

重型加工工程安装施工承包合同合同编号：__________重型加工工程安装施工承包合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.业主为重型加工工程的业主，拥有该工程的全部权利和利益；2.承包商具备从事重型加工工程安装施工的资质和经验，愿意承担该工程的安装施工任务；3.双方本着平等互利的原则，同意签订本合同，明确双方的权利和义务。第一条工程内容（1）重型加工设备的运输和卸货；（2）重型加工设备的安装和调试；（3）重型加工设备的试运行和验收；（4）提供相关技术培训和售后服务。1.2承包商应按照业主提供的施工图纸和技术要求，完成本工程的施工任务。第二条合同价格2.1本合同的合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括：（1）重型加工设备的安装施工费用；（2）施工期间的人员费用；（3）施工所需的材料和设备费用；（4）施工期间的交通、住宿等费用；（5）合同约定的其他费用。2.3合同价格如需调整，双方应协商一致，并签订补充协议。第三条合同工期3.1本工程的合同工期为____个月，自双方签订本合同之日起计算。3.2承包商应按照约定的工期完成本工程的施工任务。如因特殊情况导致工期延误，双方应协商一致，并签订补充协议。第四条质量标准4.1承包商应按照业主提供的施工图纸和技术要求，保证本工程的施工质量。4.2本工程的施工质量应符合国家相关法律法规、行业标准和规范的要求。4.3业主有权对施工现场进行监督检查，确保施工质量符合约定标准。第五条支付方式5.1本合同的支付方式分为三次，具体如下：（1）合同签订后七个工作日内，业主支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，业主支付合同总价款的40%。5.2承包商应按照约定的时间和金额，向业主开具正规发票。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的10%。6.2承包商如未能按照约定工期完成施工任务，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金为合同总价款的0.5%。6.3双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条保密条款7.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。7.2保密期限自本合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。第八条合同的变更和解除8.1任何一方提出变更或解除本合同，应提前一个月通知对方，并经双方协商一致。8.2变更或解除本合同的，双方应签订书面协议，作为本合同的附件。8.3未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更或解除本合同。第九条争议解决9.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.3本合同的附件包括但不限于：施工图纸、技术要求、施工方案等。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸2.技术要求3.施工方案4.施工进度计划5.施工质量标准6.设备清单7.材料清单8.人员配置表9.施工安全措施10.验收标准和方法二、违约行为及认定：1.工期延误：承包商未按照约定的工期完成施工任务。2.质量不达标：施工质量不符合国家相关法律法规、行业标准和规范的要求。3.支付违约：未按照约定的时间和金额支付合同价款。4.保密违约：泄露对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。5.合同变更或解除违约：未经双方协商一致，单方面变更或解除合同。三、法律名词及解释：1.甲方：指重型加工工程的业主。2.乙方：指承担重型加工工程安装施工任务的承包商。3.合同总价款：指本合同约定的合同价格。4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。5.工期：指本合同约定的工程完成时间。6.验收合格：指工程经过验收，符合约定的质量标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定合理的施工进度计划，并严格按照计划执行。如有特殊情况导致工期延误，及时与业主沟通，签订补充协议。2.质量问题：加强施工过程中的质量控制，定期对施工质量进行检查。如发现质量问题，及时整改，确保符合约定的质量标准。3.支付问题：按照约定的时间和金额及时支付合同价款，并保留相关支付凭证。4.保密问题：签订保密协议，明确保密内容和期限，加强对保密信息的保管和保密。5.合同变更或解除：如需变更或解除合同，提前一个月通知对方，并经双方协商一致，签订书面协议。五、