



下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建筑工程停工终止施工合同合同编号:__________一、停工终止施工1.1甲方同意自本协议签订之日起,暂停原合同项下的建筑工程施工。1.2乙方应立即停止所有与原合同相关的施工活动,妥善保管施工现场,确保施工现场的安全。1.3停工期间,乙方应承担原合同约定的保修责任,确保工程质量不受影响。二、合同终止2.1本协议签订后,原合同立即终止,双方不再享有原合同项下的权利和义务。2.2本协议签订后,乙方应向甲方支付原合同约定的违约金,如违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应承担相应的赔偿责任。2.3本协议签订后,乙方应按照甲方的要求,办理相关工程交接手续,确保工程顺利移交。三、合同解除后的处理3.1乙方应按照甲方的要求,对已施工部分进行整改,确保工程质量符合原合同约定。3.2甲方应按照原合同约定,向乙方支付已施工部分的工程款。3.3双方应共同协商,妥善处理合同终止后的其他遗留问题。四、保密条款4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外,双方应对本协议的内容和签订过程予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。4.2本保密条款自本协议签订之日起生效,至本协议解除或终止之日起____年__月__日止。五、争议解决5.1凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议,双方应友好协商解决。5.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。6.2本协议自甲、乙双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________日期:____年__月__日日期:____年__月__日一、附件列表:1.原《建筑工程施工合同》(合同编号:__________)2.双方公司章程或成立证书复印件3.双方法定代表人身份证明复印件4.施工图纸及设计文件5.工程量清单及报价单6.工程保修条款及相关证明文件7.付款凭证及银行流水证明8.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定:1.甲方未按照约定时间支付工程款,构成违约。2.乙方未按照约定工期完成工程,构成违约。3.乙方施工质量不符合合同约定,构成违约。4.甲方未按照约定提供施工场地、材料等,构成违约。5.不可抗力因素导致合同无法履行,不构成违约。6.其他违反原合同约定的行为。三、法律名词及解释:1.甲方:指合同中约定的发包方。2.乙方:指合同中约定的承包方。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。4.违约金:指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当支付给对方一定数额的金钱。5.保修责任:指承包方在工程竣工后一定期限内,对工程质量问题负责修复和保养。6.工程交接:指合同终止后,承包方将已施工的工程向甲方移交的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.甲方延迟支付工程款:乙方可以催告甲方支付,逾期支付的,乙方有权依法解除合同,并要求甲方支付违约金。2.乙方延期交付工程:甲方可以催告乙方交付,延期交付的,甲方有权依法解除合同,并要求乙方支付违约金。3.工程质量问题:发现问题后,甲方应及时通知乙方,乙方应在约定时间内修复,如乙方不修复或修复不符合要求的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。4.不可抗力事件:双方应立即协商解决,根据实际情况部分或全部免除责任。5.其他问题:双方应友好协商解决,协商不成的,可以依法向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.建筑工程因不可抗力事件导致停工。2.建筑工程因甲方原因导致停工。3.建筑工程因乙方原因导致停工。4.建筑工程在施工
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 桶装水合作合同
- 加油站场地租赁合同
- 股权转让合同担保合同
- 建设工程合同款支付保证保险条款
- 材料运输买卖合同
- 专业档案管理与咨询服务合同
- 聘任常年法律顾问合同
- 与供应商的合同评审流程指南
- 湖南人文科技学院《现代教育技术在中小学教学中的应用》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 荆州学院《机能实验学》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 《传媒法的原则》课件
- 工地早班会活动记录表(普工、塔司、信号工)
- 绝句迟日江山丽说课稿
- 高中化学教材(人教版)课本实验(回归课本)
- DB41T 2542-2023 燃气锅炉烟气余热回收利用技术规范
- DB11∕T 1847-2021 电梯井道作业平台技术规程
- 2020光伏组件用接线盒 安全要求和试验IEC62790
- 兽药GSP质量管理制度汇编
- USB-3.1-TYPE-C-培训资料公开课获奖课件
- 《机械制图(多学时)》中职全套教学课件
- 2024-2025学年小学信息技术(信息科技)第二册电子工业版(2022)教学设计合集
评论
0/150
提交评论