石材加工厂建设项目挡墙施工合同

石材加工厂建设项目挡墙施工合同合同编号：__________一、工程概况1.1项目名称：石材加工厂建设项目挡墙施工1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：主要包括挡墙的设计、施工、验收等。二、合同金额2.1本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同价款支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，业主向施工方支付合同总价款的30%；（2）挡墙施工完成后，经业主、施工方、设计方共同验收合格后七个工作日内，业主向施工方支付合同总价款的60%；（3）质保期结束后，无质量问题，业主向施工方支付合同总价款的10%。三、施工期限3.1施工方应按照双方约定的工期完成挡墙施工，工期为____个月。3.2施工方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。四、施工质量4.1施工方应按照设计和规范要求进行施工，确保挡墙的质量和安全。4.2挡墙施工完成后，施工方应配合业主、设计方进行验收，验收合格后方能投入使用。4.3质保期为挡墙施工完成后一年，质保期内如有质量问题，施工方应负责免费维修或更换。五、安全生产5.1施工方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，确保施工过程中的安全生产。5.2施工方应按约定时间向业主提交安全生产报告。六、保密条款6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息，应予以严格保密。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。8.2双方应遵守国家法律法规，共同维护合同的履行。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________一、附件列表：1.挡墙施工设计方案2.挡墙施工图纸3.挡墙施工技术规范4.安全生产管理制度5.施工进度计划6.质量保修书7.验收标准及方法8.双方营业执照复印件9.双方资质证书复印件10.授权委托书二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定的工期完成挡墙施工，认定为违约行为。2.施工方施工质量不符合设计和规范要求，认定为违约行为。3.施工方未遵守国家有关安全生产的法律、法规，认定为违约行为。4.双方未按约定时间提交或保密商业秘密和机密信息，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指石材加工厂建设项目的业主。2.乙方：指承担挡墙施工的施工方。3.合同总价款：指双方约定的挡墙施工完成后应支付的金额。4.质保期：指挡墙施工完成后的一定期限内，施工方对挡墙质量负责的期限。5.违约责任：指一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：如遇不可抗力等因素导致工期延误，双方可协商延长工期。如属施工方原因导致工期延误，施工方应承担相应的违约责任。2.施工质量问题：施工方应按照设计和规范要求进行施工，确保挡墙质量。如发生质量问题，施工方应负责免费维修或更换。3.安全生产：施工方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，确保施工过程中的安全生产。如发生安全事故，施工方应承担相应责任。4.保密协议：双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息，应予以严格保密。如发生泄露，泄