隧道施工终止合同协议

隧道施工终止合同协议合同编号：__________合同双方：甲方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________乙方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________鉴于：1.甲方为隧道工程的业主，乙方为隧道工程的施工方；3.由于__________原因，双方同意终止原合同的执行；4.双方为明确终止原合同后的权利义务，经友好协商，达成如下协议。第一条终止合同1.1本协议自双方签字盖章之日起生效，原合同随即终止。1.2本协议生效后，双方应立即停止原合同项下的所有工作。第二条合同终止后的处理2.1乙方应按照甲方的要求，妥善处理与原合同相关的所有事宜，包括但不限于人员撤离、设备撤离、现场清理等。2.2乙方应向甲方支付原合同剩余工程款、赔偿金及其他相关费用。具体金额和支付方式由双方另行协商确定。2.3乙方应在合同终止后__________日内，向甲方提交合同终止报告，报告应包括终止原因、终止时间、后续处理情况等内容。第三条保密条款3.1双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。3.2本协议保密义务自本协议生效之日起生效，至本协议失效后__________日止。第四条争议解决4.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。4.2诉讼费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。第五条其他约定5.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。5.2本协议的修改、补充必须采用书面形式，经双方签字盖章后生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.隧道工程施工合同（原合同）2.隧道工程施工设计图纸3.隧道工程施工进度计划4.隧道工程施工质量标准5.隧道工程施工安全措施6.隧道工程施工材料检验报告7.隧道工程施工设备清单8.隧道工程施工人员名单9.隧道工程施工付款凭证10.隧道工程施工变更记录二、违约行为及认定：1.甲方未按照合同约定支付工程款，构成违约。2.乙方未按照合同约定完成工程，构成违约。3.乙方未按照合同约定质量标准施工，构成违约。4.乙方未按照合同约定的工期完成工程，构成违约。5.甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件等，构成违约。6.甲方未按照合同约定支付变更费用，构成违约。三、法律名词及解释：1.隧道工程施工合同：是指甲方为隧道的业主，乙方为隧道工程的施工方，双方签订的关于隧道工程施工的协议。2.违约行为：是指合同一方未履行合同约定的义务，导致合同目的不能实现的行为。3.工期：是指合同双方约定的完成隧道工程施工的时间。4.工程质量：是指隧道工程施工过程中，工程的安全、使用功能、耐久性能等满足合同约定的程度。5.工程款：是指甲方按照合同约定，向乙方支付的隧道工程施工费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到甲方未按约定支付工程款的问题，乙方可以先催告甲方支付，如果甲方在合理期限内仍不支付，乙方可以暂停施工，并依法向法院提起诉讼。2.遇到乙方未按约定完成工程的问题，甲方可以催告乙方履行合同，如果乙方在合理期限内仍不履行，甲方可以解除合同，并依法要求乙方承担违约责任。3.遇到工程质量问题，甲方可以要求乙方整改，必要时可以委托第三方检测机构进行检测，并根据检测结果要求乙方承担违约责任。4.遇到工期延误问题，甲方可以要求乙方支付逾期竣工违约金，并有权要求乙方承担因工期延误导致的损失。五、所有应用场景：1.甲方为隧道工程的业主，乙方为隧道工程施工方时适用。2.双方签订的隧道工程施工合同中，包含终止合同