2024年度城市更新项目弃土场施工合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度城市更新项目弃土场施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2弃土场施工1.3城市更新项目第二条合同范围与工程内容2.1施工范围2.2施工内容2.3施工要求第三条合同价格与支付条款3.1合同价格3.2支付方式3.3支付时间表第四条施工期限与进度4.1施工期限4.2施工进度计划4.3延期条款第五条施工质量与标准5.1施工质量要求5.2质量检验标准5.3质量争议解决第六条安全生产与环保要求6.1安全生产措施6.2环保要求6.3安全事故处理第七条合同变更与解除7.1变更条件7.2解除条件7.3变更与解除的程序第八条违约责任与赔偿8.1违约行为8.2违约责任8.3赔偿金额计算第九条争议解决方式9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼或仲裁地点第十条合同的生效、失效与终止10.1合同生效条件10.2合同失效条件10.3合同终止程序第十一条合同的保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违反保密条款的后果第十二条合同的转让与分包12.1合同转让12.2分包条件12.3分包商的责任与义务第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力的通知与证明第十四条其他条款14.1合同的附件14.2补充协议14.3合同的修改与补充第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2弃土场施工本合同所述弃土场施工指乙方根据甲方要求，在甲方指定的城市更新项目区域内，进行土方开挖、运输、堆放及覆盖等工作。1.3城市更新项目本合同所指城市更新项目是指位于市区域的的城市更新改造项目，项目范围包括但不限于土地整理、房屋拆除、基础设施建设等。第二条合同范围与工程内容2.1施工范围乙方施工范围包括但不限于：弃土场的选址、土方开挖、运输、堆放、覆盖及现场清理等工作。2.2施工内容乙方施工内容主要包括：按照甲方要求完成弃土场的施工任务，确保施工过程中的安全、环保和质量要求。2.3施工要求乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和标准进行施工，并服从甲方的管理和监督。第三条合同价格与支付条款3.1合同价格本合同总价款为人民币元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），甲方支付给乙方。3.2支付方式甲方采用进度付款方式，按照乙方实际完成工程量的70%进行支付。3.3支付时间表甲方应在乙方提交完整工程量和质量合格的证明文件后30日内，支付相应的合同款项。第四条施工期限与进度4.1施工期限乙方应按照合同约定的施工内容，保证工程在2024年12月31日前竣工。4.2施工进度计划乙方应根据甲方要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。4.3延期条款如乙方因不可抗力等因素导致无法按照约定时间完成工程，应提前通知甲方，并采取措施减少损失。甲方同意延期的情况下，乙方不承担延期责任。第五条施工质量与标准5.1施工质量要求乙方应保证施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。5.2质量检验标准乙方应按照甲方提供的质量检验标准进行自检，并接受甲方的监督检查。5.3质量争议解决如出现质量争议，双方应共同委托具有资质的第三方检测机构进行检测，并根据检测结果解决争议。第六条安全生产与环保要求6.1安全生产措施乙方应按照国家安全生产法律法规和甲方要求，制定并落实安全生产措施。6.2环保要求乙方应遵守国家环保法律法规，确保施工过程中对环境的影响降至最低。6.3安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规和甲方要求进行处理。第七条合同变更与解除7.1变更条件合同履行过程中，如因不可抗力等因素导致合同内容需要变更，双方可协商一致进行变更。7.2解除条件合同履行过程中，如因不可抗力等因素导致合同无法继续履行，双方可协商一致解除合同。7.3变更与解除的程序合同变更或解除应采用书面形式，并由双方签字盖章确认。第八条违约责任与赔偿8.1违约行为乙方未按照合同约定完成施工任务，或施工质量不符合约定标准的，视为违约。8.2违约责任乙方违约的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约部分工程价款的2%。8.3赔偿金额计算乙方因违约给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。赔偿金额计算方法为：实际损失金额加上合同总价款的2%。第九条争议解决方式9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。9.2争议解决机构如双方同意仲裁解决争议，应提交至市仲裁委员会进行仲裁。9.3诉讼或仲裁地点无论采取诉讼还是仲裁方式解决争议，双方均同意在市进行。第十条合同的生效、失效与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同失效条件合同履行完毕，双方权利义务终止。10.3合同终止程序合同终止后，乙方应按照甲方要求完成工程扫尾工作，并清理施工现场。第十一条合同的保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密。11.2保密期限双方应对保密内容承担保密义务，直至保密信息进入公共领域。11.3违反保密条款的后果如乙方违反保密义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，赔偿金额为甲方损失的2倍。第十二条合同的转让与分包12.1合同转让未经甲方同意，乙方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2分包条件乙方如需分包部分工程，应事先征得甲方同意，并不得降低施工标准。12.3分包商的责任与义务分包商应按照合同约定和甲方要求，承担分包工程的施工责任。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的情况。13.2不可抗力后果因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。13.3不可抗力的通知与证明一方因不可抗力无法履行合同的，应立即通知对方，并提供相关证明文件。第十四条其他条款14.1合同的附件本合同附件包括：施工图纸、技术规范、工程量清单等。14.2补充协议双方在合同履行过程中，如有未尽事宜，可签订补充协议。14.3合同的修改与补充本合同未尽事宜，经双方协商一致，可对合同进行修改和补充。修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所述第三方指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的其他各方，包括但不限于监理机构、检测机构、分包商、供应商等。第二条第三方介入程序2.1甲方应在本合同签订后30日内，向乙方提供第三方名单，并明确各方的职责和权利。2.2乙方应按照甲方提供的第三方名单，与各方协商确定合作事宜，并签订相关协议。2.3甲方和乙方应将第三方介入事宜通知给对方，并保持沟通与协调。第三条第三方责任与义务3.1第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求，履行各自的职责和义务。3.2第三方应承担因其自身原因导致合同无法履行或部分履行的责任。3.3第三方与甲方、乙方之间的纠纷，应由双方协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第四条第三方介入后的合同变更4.1第三方介入导致合同内容需要变更的，甲方应与乙方协商一致，并签订补充协议。4.2补充协议应明确变更的内容、范围、工期、质量标准等。4.3变更后的合同总价款，应按照双方协商确定的金额进行调整。第五条第三方责任限额5.1第三方应对其履行合同过程中产生的债务、侵权行为等承担有限责任。5.2第三方如因履行合同导致甲方、乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。5.3赔偿金额的计算方法为：实际损失金额加上合同总价款的2%。第六条第三方违约处理6.1第三方未按照合同约定履行义务的，甲方有权要求第三方承担违约责任。6.2甲方、乙方均有权解除与第三方的合同，并要求第三方承担违约金。6.3违约金的计算方法为：合同总价款的2%。第七条第三方权益保障7.1甲方、乙方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除与第三方的合同。7.2甲方、乙方应协助第三方履行其合同义务，提供必要的条件和支持。7.3第三方如因甲方、乙方原因导致损失的，有权要求甲方、乙方承担赔偿责任。第八条争议解决8.1甲方、乙方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。8.2争议解决机构为市人民法院。8.3无论采取诉讼还是仲裁方式解决争议，双方均同意在市进行。第九条合同的转让与分包9.1第三方如需转让合同权利和义务的，应事先征得甲方、乙方同意。9.2第三方如分包部分工程的，应按照本合同约定和甲乙双方的要求，选择合格的分包商，并不得降低施工标准。9.3分包商应按照合同约定和甲乙双方的要求，承担分包工程的施工责任。第十条不可抗力10.1第三方如因不可抗力导致合同无法履行或部分履行的，应立即通知甲方、乙方，并提供相关证明文件。10.2第三方如因不可抗力导致损失的，应根据合同约定和甲乙双方的要求，承担相应的责任。10.3不可抗力事件的发生，不影响甲方、乙方与第三方之间合同的有效性。第十一条附件本合同附件包括：第三方名单、第三方合同及相关文件。第十二条补充协议双方在合同履行过程中，如有未尽事宜，可签订补充协议。第十三条合同的修改与补充本合同未尽事宜，经双方协商一致，可对合同进行修改和补充。修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。第十四条合同的生效、失效与终止14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同失效条件合同履行完毕，双方权利义务终止。14.3合同终止程序合同终止后，第三方应按照甲方、乙方要求，完成工程扫尾工作，并清理施工现场。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸详细描述工程的设计图纸，包括土方开挖、运输、堆放及覆盖等工作的具体布局和操作要求。附件二：技术规范包含施工过程中的质量标准、安全要求、环保措施等详细技术要求。附件三：工程量清单详细列出所有施工工程的项目、工程量和单价，作为合同价款计算和支付的依据。附件四：第三方名单列出甲方提供的第三方名单，明确各方的职责和权利。附件五：第三方合同包括与分包商、供应商等第三方的合同文件，明确双方的权利和义务。附件六：不可抗力事件证明第三方提供的不可抗力事件的相关证明文件，如自然灾害、社会事件等。附件七：违约金计算公式明确违约金的计算方法，如合同总价款的2%。附件八：赔偿金额计算公式明确赔偿金额的计算方法，如实际损失金额加上合同总价款的2%。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合约定标准。2.乙方未按照甲方要求，擅自变更、解除与第三方的合同。3.乙方未按照合同约定履行安全生产、环保等措施。4.第三方未按照合同约定履行义务，如分包商未按时提供施工材料。5.第三方未按照合同约定进行施工，导致工程质量不合格。违约责任认定：违约责任的认