二零二四年商业建筑群地面施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年商业建筑群地面施工合同本合同目录一览第一条合同主体与定义1.1合同双方1.2商业建筑群1.3地面施工第二条合同范围与工程内容2.1施工范围2.2施工内容2.3施工标准第三条合同价格与支付方式3.1合同价格3.2支付方式3.3付款时间表第四条施工期限与进度4.1施工期限4.2施工进度计划4.3延期条款第五条施工质量与验收5.1施工质量标准5.2验收程序5.3质量保修第六条施工安全与环保6.1施工安全措施6.2环保要求6.3安全事故处理第七条变更与调整7.1变更程序7.2调整条款第八条违约责任与争议解决8.1违约责任8.2争议解决方式第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3泄露后果第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同终止第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决方式第十二条其他条款12.1合同附件12.2补充协议12.3合同修改第十三条双方签字盖章13.1甲方签字13.2乙方签字第十四条合同日期14.1签订日期14.2合同有效期第一部分：合同如下：第一条合同主体与定义1.1合同双方甲方：X商业建筑群开发有限公司乙方：X建筑工程有限公司1.2商业建筑群本合同所指商业建筑群包括但不限于：购物中心、办公楼、酒店、停车场等建筑物及其附属设施。1.3地面施工地面施工指在本合同约定的商业建筑群内进行的包括但不限于道路、广场、停车场等地面硬化工程，以及与之相关的排水、照明等设施的建设。第二条合同范围与工程内容2.1施工范围乙方施工范围包括但不限于：商业建筑群内所有地面硬化工程、排水工程、照明工程等。2.2施工内容乙方施工内容包括但不限于：土方工程、混凝土工程、沥青铺设、排水管道铺设、照明设备安装等。2.3施工标准乙方应按照我国相关法律法规、行业标准及甲方要求进行施工，确保施工质量符合设计要求和验收标准。第三条合同价格与支付方式3.1合同价格本合同总价款为人民币【】元整（大写：【】元整），币种为人民币。3.2支付方式甲方分期支付乙方合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同价款的20%；（4）剩余的20%作为质保金，在质保期满后无息支付给乙方。3.3付款时间表甲方根据乙方的工程进度按约定的支付比例逐期支付合同价款。第四条施工期限与进度4.1施工期限乙方应按照甲方要求完成施工，合同约定的施工期限为【】个月，自合同签订之日起计算。4.2施工进度计划乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。乙方应按照进度计划完成施工，如有特殊情况需调整进度计划，应提前十个工作日向甲方提出申请，经甲方同意后方可调整。4.3延期条款如因乙方原因导致施工延期，乙方应按照延期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每天违约金金额为合同价款的0.5%。第五条施工质量与验收5.1施工质量标准乙方应按照我国相关法律法规、行业标准及甲方要求进行施工，确保施工质量符合设计要求和验收标准。5.2验收程序工程完成后，乙方应组织自检，自检合格后向甲方申请验收。甲方应在收到申请后的十个工作日内组织验收，验收合格后签署验收报告。5.3质量保修工程验收合格后，乙方应按照我国相关法律法规和行业标准对工程进行质保，质保期为【】年。质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的七个工作日内到达现场进行维修，否则甲方有权委托其他单位进行维修，相关费用由乙方承担。第六条施工安全与环保6.1施工安全措施乙方应制定施工安全措施，并严格按照措施进行施工。乙方应对施工现场进行定期安全检查，确保施工安全。6.2环保要求乙方应按照我国相关法律法规和环保要求进行施工，确保施工过程中对周边环境的影响降至最低。如乙方因施工造成环境污染，乙方应承担相应的赔偿责任。6.3安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即采取措施防止事故扩大，并报告甲方和相关部门。乙方应承担因安全事故导致的一切责任和费用。第八条违约责任与争议解决8.1违约责任一方违反合同约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。8.2争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条保密条款9.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。9.2保密期限保密期限自双方签署本合同之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。9.3泄露后果如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担赔偿责任。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.3合同终止合同终止条件如下：（1）合同履行完毕；（2）双方协商一致解除合同；（3）依法应当终止的其他情形。第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1合同附件本合同附件包括但不限于：工程设计文件、施工图纸、技术参数、施工方案等。12.2补充协议双方在合同履行过程中，如需签订补充协议，应经双方协商一致，并签订书面补充协议。12.3合同修改本合同的任何修改、补充均须以书面形式作出，经双方签字盖章后生效。第十三条双方签字盖章13.1甲方签字甲方代表：【】13.2乙方签字乙方代表：【】第十四条合同日期14.1签订日期本合同签订日期：【】年【】月【】日。14.2合同有效期本合同自签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入本合同所称第三方介入，是指在合同履行过程中，除甲方和乙方外，可能涉及到与其他单位的协作、配合或服务的情况。第三方包括但不限于：材料供应商、设备供应商、技术咨询单位、中介机构、政府部门等。1.2第三方范围第三方介入的范围包括但不限于：提供原材料、设备、技术支持、咨询服务、行政监管等。第二条第三方选择的义务2.1甲方义务甲方应按照合同约定，负责选定合适的第三方，并确保第三方具备相应的资质、能力和信誉。2.2乙方义务乙方应按照甲方选定的第三方进行协作、配合或服务，并确保第三方的行为符合合同约定。第三条第三方责任3.1第三方责任第三方应按照合同约定，承担相应的工作职责，并保证其提供的产品或服务质量符合合同要求。3.2第三方责任限额如第三方因履行合同造成甲方或乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。赔偿责任限额为第三方在合同中的约定金额。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间应保持合同关系，第三方对甲方承担合同约定的义务和责任。4.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间应保持合同关系，第三方对乙方承担合同约定的义务和责任。第五条第三方介入的协调与管理5.1协调机制甲方、乙方和第三方应建立协调机制，确保合同履行过程中的协作、配合或服务顺利进行。5.2管理职责甲方和乙方应对第三方的工作进行监督和管理，确保第三方按照合同约定履行义务。第六条第三方介入的变更与解除6.1变更程序如甲方或乙方需变更第三方，应提前三十个工作日书面通知对方，并经对方同意。6.2解除程序如甲方或乙方需解除与第三方的合同关系，应提前三十个工作日书面通知对方，并经对方同意。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方违约如第三方未按照合同约定履行义务，甲方或乙方有权要求第三方承担违约责任。7.2甲方或乙方违约如甲方或乙方未按照合同约定履行义务，导致第三方未能履行合同，甲方或乙方应承担相应责任。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式甲方、乙方和第三方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2第三方作为被告如第三方作为被告参与争议解决，甲方和乙方应提供必要的协助和支持。第九条第三方介入的合同效力9.1合同效力本合同及第三方与甲方、乙方的合同均自签订之日起生效。9.2合同变更与终止本合同及第三方与甲方、乙方的合同的变更、终止，应按照合同约定或相关法律法规执行。第十条第三方介入的其他规定10.1附件本合同附件包括但不限于：第三方合同、第三方资质证明、第三方信誉证明等。10.2补充协议双方在合同履行过程中，如需签订补充协议，应经双方协商一致，并签订书面补充协议。10.3合同修改本合同的任何修改、补充均须以书面形式作出，经双方签字盖章后生效。第十一条第三方签字盖章11.1第三方签字第三方代表：【】11.2甲方与乙方签字甲方代表：【】乙方代表：【】第十二条第三方合同日期12.1签订日期第三方合同签订日期：【】年【】月【】日。12.2合同有效期第三方合同自签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件详细描述：本附件包含工程的设计图纸、技术参数、施工方案等，是乙方进行施工的依据。附件二：施工图纸详细描述：本附件详细展示了施工的具体布局、施工细节等，是乙方进行施工的直接指导文件。附件三：技术参数详细描述：本附件详细列出了施工过程中所需遵循的技术参数和标准。附件四：施工方案详细描述：本附件详细描述了施工的具体步骤、方法和要求。附件五：材料供应商资质证明详细描述：本附件包含了材料供应商的资质证明文件，以确保材料供应方的合法合规。附件六：设备供应商资质证明详细描述：本附件包含了设备供应商的资质证明文件，以确保设备供应方的合法合规。附件七：技术咨询单位资质证明详细描述：本附件包含了技术咨询单位的资质证明文件，以确保技术咨询的合法合规。附件八：中介机构资质证明详细描述：本附件包含了中介机构的资质证明文件，以确保中介服务的合法合规。附件九：政府部门批准文件详细描述：本附件包含了合同履行过程中可能需要的政府部门批准文件。附件十：其他相关文件详细描述：本附件包含合同履行过程中可能需要的其他相关文件。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付合同价款。2.甲方未按约定提供施工场地或施工条件。3.乙方未按约定时间完成施工。4.乙方施工质量不符合合同约定。5.乙方未按约定使用第三方产品或服务。6.第三方提供的产品或服务不符合合同约定。7.第三方未按约定时间提供产品或服务。8.甲方或乙方违反合同保密义务。9.甲方或乙方未按约定履行合同义务，导致第三方未能履行合同。违约责任认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。2.甲方未按约定提供施工场地或施工条件，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。3.乙方未按约定时间完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。4.乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方修复或重新施工，并承担由此产生的费用。5.乙方未按约定使用第三方产品或服务，甲方有权要求乙方改正，并承担由此产生的费用。6.第三方提供的产品或服务不符合合同约定，乙方有权要求第三方承担违约责任，并要求甲方支付因此产生的费用。7.第三方未按约定时间提供产品或服务，乙方有权要求第三方支付违约金，并有权解除与第三方的合同。8.甲方或乙方违反合同保密义务，对方有权要求违约方支付违约金，并有权解除合同。9.甲方或乙方未按约定履行合同义务，导致第三方未能履行合同，甲方或乙方应承担相应责任。全文完。二零二四年商业建筑群地面施工合同1本合同目录一览第一条合同主体与范围第二条施工内容2.1乙方按照甲方的要求，完成商业建筑群地面的施工任务，包括但不限于：2.1.1地面平整；2.1.2铺设排水系统；2.1.3铺设供水供电系统；2.1.4铺设通讯网络；2.1.5地面硬化；2.1.6施工范围内的绿化带建设；2.1.7施工范围内的围挡搭建；2.1.8其他施工任务双方另行约定。第三条施工质量标准3.1乙方应严格按照国家和行业的施工标准和规范进行施工；3.2乙方应确保施工质量符合甲方要求，并保证施工完成后，甲方对施工质量无任何异议；3.3乙方应对施工过程中出现的问题及时整改，确保施工进度和质量。第四条施工进度4.1乙方应按照甲方的要求，制定合理的施工进度计划，并提交甲方审批；4.2乙方应严格按照审批后的施工进度计划进行施工，确保施工按时完成；4.3乙方应提前通知甲方，如因特殊情况需调整施工进度计划的，经甲方同意后方可执行。第五条施工安全5.1乙方应严格按照国家关于建筑施工安全管理的相关规定，确保施工安全；5.2乙方应建立健全安全生产责任制度，配备足够的安全生产管理人员和设施；5.3乙方应对施工人员进行安全教育和培训，确保施工人员熟悉施工安全知识；5.4乙方应制定应急预案，如发生安全事故，应立即启动应急预案，并及时通知甲方。第六条施工费用6.1乙方向甲方提供的施工报价应真实、准确，包括但不限于：6.1.1施工材料费；6.1.2施工人工费；6.1.3施工设备租赁费；6.1.4其他费用；6.2甲方应在合同签订后七个工作日内向乙方支付预算报价的50%作为预付款；6.3乙方应在施工完成后向甲方提交正式的施工结算报告，甲方在收到结算报告后七个工作日内支付剩余的50%工程款；6.4乙方应向甲方提供正式的发票。第七条施工材料和设备7.1乙方应按照甲方的要求，采购施工所需的材料和设备；7.2乙方应对所采购的材料和设备的质量负责，确保其符合国家相关标准和甲方要求；7.3乙方应提前将所采购的材料和设备的清单提交甲方审核。第八条施工期间的交通和环境保护8.1乙方应负责施工期间的交通组织和安全保障；8.2乙方应采取措施，防止施工过程中对周边环境和居民的影响；8.3乙方应按照甲方要求，对施工垃圾进行分类存放和清运。第九条施工验收9.1乙方应按照甲方的要求，提交施工验收报告；9.2甲方应在收到施工验收报告后七个工作日内组织验收，如甲方对施工质量无异议，则视为验收合格；9.3如甲方对施工质量有异议，乙方应在接到甲方通知后七个工作日内进行整改。第十条违约责任10.2如甲方未按照约定支付施工款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：应付款项的千分之五。第十一条争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条合同的变更和解除12.1甲乙双方同意，合同的变更或解除应书面签署，并经双方确认；12.2合同的变更或解除不得影响甲方已支付的预付款的返还。第十三条合同的生效、终止和解除13.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效；13.2在乙方完成施工任务并经甲方验收合格后，本合同自行终止；1第一部分：合同如下：第一条合同主体与范围第二条施工内容2.1乙方按照甲方的要求，完成商业建筑群地面的施工任务，包括但不限于：2.1.1地面平整；2.1.2铺设排水系统；2.1.3铺设供水供电系统；2.1.4铺设通讯网络；2.1.5地面硬化；2.1.6施工范围内的绿化带建设；2.1.7施工范围内的围挡搭建；2.1.8其他施工任务双方另行约定。第三条施工质量标准3.1乙方应严格按照国家和行业的施工标准和规范进行施工；3.2乙方应确保施工质量符合甲方要求，并保证施工完成后，甲方对施工质量无任何异议；3.3乙方应对施工过程中出现的问题及时整改，确保施工进度和质量。第四条施工进度4.1乙方应按照甲方的要求，制定合理的施工进度计划，并提交甲方审批；4.2乙方应严格按照审批后的施工进度计划进行施工，确保施工按时完成；4.3乙方应提前通知甲方，如因特殊情况需调整施工进度计划的，经甲方同意后方可执行。第五条施工安全5.1乙方应严格按照国家关于建筑施工安全管理的相关规定，确保施工安全；5.2乙方应建立健全安全生产责任制度，配备足够的安全生产管理人员和设施；5.3乙方应对施工人员进行安全教育和培训，确保施工人员熟悉施工安全知识；5.4乙方应制定应急预案，如发生安全事故，应立即启动应急预案，并及时通知甲方。第六条施工费用6.1乙方向甲方提供的施工报价应真实、准确，包括但不限于：6.1.1施工材料费；6.1.2施工人工费；6.1.3施工设备租赁费；6.1.4其他费用；6.2甲方应在合同签订后七个工作日内向乙方支付预算报价的50%作为预付款；6.3乙方应在施工完成后向甲方提交正式的施工结算报告，甲方在收到结算报告后七个工作日内支付剩余的50%工程款；6.4乙方应向甲方提供正式的发票。第七条施工材料和设备7.1乙方应按照甲方的要求，采购施工所需的材料和设备；7.2乙方应对所采购的材料和设备的质量负责，确保其符合国家相关标准和甲方要求；7.3乙方应提前将所采购的材料和设备的清单提交甲方审核。第八条施工期间的交通和环境保护8.1乙方应负责施工期间的交通组织和安全保障；8.2乙方应采取措施，防止施工过程中对周边环境和居民的影响；8.3乙方应按照甲方要求，对施工垃圾进行分类存放和清运。第九条施工验收9.1乙方应按照甲方的要求，提交施工验收报告；9.2甲方应在收到施工验收报告后七个工作日内组织验收，如甲方对施工质量无异议，则视为验收合格；9.3如甲方对施工质量有异议，乙方应在接到甲方通知后七个工作日内进行整改。第十条违约责任10.2如甲方未按照约定支付施工款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：应付款项的千分之五。第十一条争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条合同的变更和解除12.1甲乙双方同意，合同的变更或解除应书面签署，并经双方确认；12.2合同的变更或解除不得影响甲方已支付的预付款的返还。第十三条合同的生效、终止和解除13.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效；13.2在乙方完成施工任务并经甲方验收合格后，本合同自行终止；13.3本合同的解除应书面签署，并经双方确认。第十四条其他条款14.1本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；14.3本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与责任1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方外，与本合同履行有关的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、材料供应商、设备租赁方等。1.2第三方介入本合同履行过程中，应严格遵守本合同各项条款，并承担相应的责任。第二条第三方介入的程序2.1甲乙双方同意，第三方介入需经过甲乙双方的共同协商，并在本合同中明确第三方的权利和义务；2.2甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利和义务，以及第三方在合同中的角色和责任；2.3第三方介入前，应向甲乙双方提交相关资质证明，以确保其具备履行合同的能力。第三条第三方责任3.1第三方应按照甲乙双方的要求，提供合格的材料、设备或服务；3.2第三方应确保其提供的材料、设备或服务符合国家相关标准和甲方要求；3.3第三方应对其提供的材料、设备或服务的质量、安全负责，并承担因质量、安全问题产生的全部责任；3.4第三方应遵守施工期间的交通和环境保护规定，确保施工安全。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方之间形成的合同关系，由甲方负责协调和管理；4.2第三方与乙方之间形成的合同关系，由乙方负责协调和管理；4.3甲乙双方应对第三方履行合同的情况进行监督，确保第三方按照约定履行合同。第五条第三方责任限额5.1甲乙双方应与第三方明确约定责任限额，以防止第三方因履行合同而给甲乙双方造成超出预期损失；5.2责任限额可包括但不限于第三方赔偿金额的上限、第三方承担的违约金等；5.3甲乙双方应在与第三方签订合同时，要求第三方提供相应的担保，以确保甲乙双方的利益不受损害。第六条第三方违约处理6.1如第三方未按照约定履行合同，甲方有权按照本合同及第三方与甲方签订的书面协议，要求第三方承担违约责任；6.2甲方有权选择要求第三方继续履行合同、支付违约金或者赔偿损失等违约责任形式；6.3如第三方违约行为给甲方造成损失，甲方有权要求第三方赔偿损失，并有权要求第三方支付因违约而产生的其他费用。第七条第三方解除合同7.1如第三方因特殊原因无法继续履行合同，甲乙双方有权与第三方协商解除合同；7.2合同解除后，第三方应按照甲乙双方的要求，妥善处理与施工相关的遗留问题；7.3合同解除后，甲乙双方应与第三方根据实际情况，协商确定解除合同的相关赔偿或补偿事宜。第八条第三方与施工验收8.1第三方应按照甲乙双方的要求，参加施工验收；8.2第三方应保证施工验收合格的工程质量，如验收不合格，第三方应负责整改；8.3第三方应按照甲乙双方的要求，提供施工验收所需的相关资料和文件。第九条第三方与争议解决9.1如第三方与甲乙双方发生争议，应通过友好协商解决；9.2协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条第三方与合同的变更和解除10.1第三方与甲乙双方同意，合同的变更或解除应书面签署，并经双方确认；10.2合同的变更或解除不得影响甲乙双方已支付的预付款的返还。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：施工图纸附件2：施工方案附件3：施工材料和设备清单附件4：施工人员名单和资质证明附件5：施工进度计划附件6：施工安全管理方案附件7：施工环境保护措施方案附件8：施工质量保证措施方案附件9：施工验收标准和方法附件10：违约金计算公式附件11：第三方资质证明文件附件12：第三方与甲方签订的书面协议附件13：第三方与乙方签订的书面协议附件14：合同变更和解除协议附件15：争议解决协议附件1：施工图纸的详细要求和说明附件1包括但不限于：1.1施工图纸应详细标注施工范围内的各项细节，包括地面布局、排水系统、供水供电系统、通讯网络等；1.2施工图纸应符合国家和行业的施工标准和规范；1.3施工图纸应明确材料和设备的规格、型号和数量；1.4施工图纸应包含施工过程中的安全防护措施和环境保护措施。附件2：施工方案的详细要求和说明附件2包括但不限于：2.1施工方案应详细描述施工的具体步骤和方法，包括施工工艺、施工顺序、施工周期等；2.2施工方案应考虑到施工过程中的各种风险和突发情况，并提出相应的应对措施；2.3施工方案应明确施工材料和设备的采购、运输、储存和使用的具体要求；2.4施工方案应包含施工过程中的质量控制和安全管理措施。附件3：施工材料和设备清单的详细要求和说明附件3包括但不限于：3.1施工材料和设备清单应详细列出施工所需的材料和设备名称、规格、型号、数量、单价等信息；3.2施工材料和设备清单应注明材料和设备的来源和供应商信息；3.3施工材料和设备清单应包含材料和设备的质量标准和要求；3.4施工材料和设备清单应列出材料和设备的交付时间和地点。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1乙方未按照约定完成施工任务；2乙方提供的施工质量不符合甲方要求；3乙方未按照约定支付施工款项；4乙方未按照约定提供施工材料和设备；5乙方未按照约定履行施工安全和管理义务；6乙方未按照约定进行施工验收；7第三方未按照约定提供合格的材料、设备或服务；8第三方未按照约定履行合同义务；9甲方未按照约定支付预付款或工程款；10甲方未按照约定提供施工场地和条件。违约责任认定标准包括但不限于：1违约金计算：按照附件10中的违约金计算公式，计算违约金金额；2违约造成的损失赔偿：根据违约行为导致的实际损失金额进行赔偿，包括但不限于施工进度延误、工程质量问题、额外费用支出等；3违约造成的其他费用：包括因违约行为产生的诉讼费、仲裁费、鉴定费、律师费等；4违约造成的工期延误：按照合同约定的工期和进度计划，计算工期延误的天数，并按照约定的违约金计算方式进行赔偿。示例说明：全文完。二零二四年商业建筑群地面施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3甲方乙方定义第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条施工时间3.1施工开始时间3.2施工结束时间第四条施工质量标准4.1施工质量要求4.2质量检验标准4.3质量保证措施第五条施工材料5.1材料供应5.2材料质量标准5.3材料验收程序第六条施工安全6.1安全责任6.2安全措施6.3安全事故处理第七条施工费用及支付7.1工程总价7.2付款方式7.3付款进度7.4费用结算第八条工期延误8.1工期延误责任8.2工期延误赔偿第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任判定9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼管辖第十一条合同的变更和解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密违约责任第十三条附则13.1合同附件13.2合同生效条件13.3合同解除后的善后处理第十四条其他约定14.1双方的其他权利义务14.2合同的书面形式14.3合同的签订地点和时间第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：商业建筑群开发商，地址：[甲方详细地址]1.2乙方名称：[乙方公司名称]，地址：[乙方详细地址]1.3甲方乙方定义：甲方指商业建筑群开发商，乙方指承担地面施工的承包商。第二条工程概述2.1工程名称：商业建筑群地面施工项目2.2工程地点：[具体施工地址]2.3工程规模：根据附件一《工程量清单》所列明的工程量和施工范围2.4工程内容：包括但不限于地面铺设、排水系统安装、道路施工等，具体施工内容以《工程量清单》为准。第三条施工时间3.1施工开始时间：[具体开始日期]3.2施工结束时间：[具体结束日期]第四条施工质量标准4.1施工质量要求：乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证施工质量符合设计文件和规范的要求。4.2质量检验标准：乙方应按照《施工质量检验标准》进行自检，并接受甲方和/或甲方委托的第三方机构的检查和验收。4.3质量保证措施：乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行质量控制，并对施工后的工程进行定期检查和维护。第五条施工材料5.1材料供应：乙方负责采购施工所需材料，并保证材料质量符合施工要求。5.2材料质量标准：乙方应提供材料合格证明和质量检验报告，材料验收合格后方可用于施工。5.3材料验收程序：甲方或甲方指定人员应在材料到达施工现场后及时进行验收，验收合格后签字确认。第六条施工安全6.1安全责任：乙方应全面负责施工现场的安全管理工作，确保施工过程中的安全。6.2安全措施：乙方应制定施工现场安全规章制度和安全操作规程，并对施工人员进行安全教育和培训。6.3安全事故处理：乙方应立即报告甲方并采取措施防止事故扩大，对于因乙方原因造成的事故，乙方应承担相应的责任和赔偿责任。第七条施工费用及支付7.1工程总价：根据附件二《工程总价清单》所列明的总价。7.2付款方式：甲方支付乙方工程款，采用分期付款的方式。7.3付款进度：甲方根据乙方完成的工程进度支付相应的工程款，具体付款进度按照附件三《付款进度计划》执行。7.4费用结算：工程完成后，乙方应向甲方提交完整的结算资料，甲方按照实际情况进行费用结算。第八条工期延误8.1工期延误责任：乙方如因自身原因导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。8.2工期延误赔偿：乙方应按照合同总价的[百分比]向甲方支付工期延误赔偿金。第九条违约责任9.1违约行为：乙方若违反合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。9.2违约责任判定：违约责任的判定应以合同约定为准，必要时可由甲方或甲方委托的第三方机构进行判定。9.3违约赔偿：乙方应按照合同总价的[百分比]向甲方支付违约赔偿金。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可选择仲裁或诉讼方式解决。10.2争议解决机构：如选择仲裁，仲裁机构为[具体仲裁机构名称]；如选择诉讼，管辖法院为[具体管辖法院]。10.3诉讼管辖：除非双方另有约定，否则甲方所在地法院具有管辖权。第十一条合同的变更和解除11.1合同变更条件：合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式进行确认。11.2合同解除条件：合同解除应符合法律规定和合同约定，解除合同后，乙方应承担相应的违约责任。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。12.3保密违约责任：乙方如违反保密义务，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。第十三条附则13.1合同附件：本合同附件包括《工程量清单》、《工程总价清单》、《付款进度计划》等，附件与合同具有同等法律效力。13.2合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同解除后的善后处理：合同解除后，乙方应按照甲方要求完成善后工作，包括但不限于现场清理、设备搬离等。第十四条其他约定14.1双方的其他权利义务：双方应遵守合同约定，履行合同义务，共同维护合同的履行。14.2合同的书面形式：本合同及合同附件均为书面形式，一式两份，甲乙双方各执一份。14.3合同的签订地点和时间：[签订地点]，[签订时间]。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入1.1第三方定义：本合同中所称的第三方，是指除甲方和乙方之外的，与本合同履行有关的其他主体，包括但不限于监理机构、检测机构、金融机构、保险公司等。第二条第三方责任2.1第三方责任：第三方应按照其与甲方或乙方之间的约定，履行相应的义务，并对其提供的服务或产品负责。2.2第三方选择：甲方和乙方应共同协商选择合适的第三方，并确保第三方具备相应的资质和能力。第三条第三方介入程序3.1第三方介入申请：当甲方或乙方需要第三方介入时，应向对方提出书面申请，并说明介入的理由和时间。3.2第三方介入批准：甲方和乙方应在收到申请后[具体时间]内审批，并将审批结果通知对方。第四条第三方费用4.1第三方费用承担：第三方产生的费用应由甲方、乙方或双方按照约定承担。4.2费用支付：甲方和乙方应按照约定时间和方式支付第三方费用。第五条第三方义务5.1第三方应按照甲方和乙方的要求，提供专业、及时、高效的服务或产品。5.2第三方应遵守相关法律法规和行业规范，确保其服务或产品符合合同要求。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额：第三方对甲方和乙方的责任限额，按照双方约定的方式确定，并在第三方与甲方或乙方签订的协议中明确。6.2第三方责任限额调整：双方可协商调整第三方责任限额，并按照约定方式进行变更。第七条第三方违约处理7.1第三方违约：第三方如违反其与甲方或乙方之间的约定，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。7.2第三方违约赔偿：第三方应按照甲方和乙方之间的约定，承担违约赔偿责任。第八条第三方解除合同8.1第三方解除合同条件：第三方在