2024年度城市道路绿化工程设计施工合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度城市道路绿化工程设计施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3设计施工范围第二条合同金额2.1合同总价2.2预付款2.3进度付款2.4竣工结算第三条合同工期3.1设计周期3.2施工周期3.3工期延误第四条设计要求4.1设计标准4.2设计文件4.3设计变更第五条施工要求5.1施工标准5.2施工材料5.3施工安全第六条质量保证6.1质量标准6.2质量检查6.3质量保修第七条合同的履行与监督7.1发包方的权利和义务7.2承包方的权利和义务7.3监理机构第八条合同的变更与解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更解除的程序第九条违约责任9.1发包方的违约责任9.2承包方的违约责任9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点第十一条合同的生效、暂停和终止11.1合同生效条件11.2合同暂停条件11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同的份数第十四条合同的附件14.1附件列表14.2附件的有效性结束第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3设计施工范围设计施工范围包括市路段的城市道路绿化工程，具体设计施工内容详见附件一。第二条合同金额2.1合同总价本合同的总价为人民币元整（大写：人民币元整），具体金额详见附件二。2.2预付款发包方应在合同签订后的七个工作日内，向承包方支付合同总价的30%作为预付款，即人民币元整（大写：人民币元整）。2.3进度付款承包方在完成合同约定的设计及施工进度后，发包方应按照实际完成工程量的70%向承包方支付进度款，具体金额详见附件三。2.4竣工结算工程竣工后，承包方应向发包方提交完整的工程决算报告及相关财务凭证，发包方在核实无误后，应在十个工作日内完成竣工结算。第三条合同工期3.1设计周期承包方应按照发包方要求，在合同签订后的个工作日内完成设计工作，并提交设计文件。3.2施工周期承包方应按照发包方要求，在设计文件批准后的个工作日内完成施工工作。3.3工期延误如承包方因自身原因导致工期延误，应按照合同约定的违约责任承担相应的违约责任。第四条设计要求4.1设计标准承包方应按照国家及地方相关法律法规、规范标准进行设计，确保设计质量。4.2设计文件承包方应在设计周期内，向发包方提交完整的设计文件，包括设计说明书、施工图纸等，并确保设计文件的质量。4.3设计变更如因特殊情况需要对设计进行变更，承包方应提前向发包方提出变更申请，经发包方批准后方可进行设计变更。第五条施工要求5.1施工标准承包方应按照设计文件和国家和地方相关法律法规、规范标准进行施工，确保施工质量。5.2施工材料承包方应使用符合设计文件和国家和地方相关法律法规、规范标准的材料进行施工。5.3施工安全承包方应严格按照国家及地方相关法律法规、规范标准进行施工安全管理，确保施工现场的安全。第六条质量保证6.1质量标准工程质量应符合国家及地方相关法律法规、规范标准的要求。6.2质量检查承包方应承担工程质量检查的责任，确保工程质量。6.3质量保修工程竣工验收合格后，承包方应按照国家和地方相关法律法规、规范标准的规定，承担相应的质量保修责任。第七条合同的履行与监督7.1发包方的权利和义务发包方应按照合同约定支付合同价款，并提供施工场地、施工条件等。7.2承包方的权利和义务承包方应按照合同约定完成设计、施工工作，并保证工程质量。7.3监理机构发包方应委托具有相应资质的监理机构对工程的进度、质量、安全等方面进行监理。第八条合同的变更与解除8.1变更条件在合同履行过程中，如因特殊情况需要对合同内容进行变更，一方应提前向另一方提出书面变更申请，经双方协商一致后，可签订书面变更协议，作为本合同的附件。8.2解除条件在合同履行过程中，如因不可抗力或其他特殊情况导致合同无法履行，双方协商一致后，可解除合同。8.3变更解除的程序合同变更或解除应签订书面协议，并经双方盖章确认。变更或解除协议生效后，双方应按照协议约定的方式履行相关义务。第九条违约责任9.1发包方的违约责任发包方如未按约定支付合同价款、提供施工场地等，应承担相应的违约责任，向承包方支付违约金，违约金计算方式详见附件四。9.2承包方的违约责任承包方如未按约定完成设计、施工工作，或工程质量不符合约定标准，应承担相应的违约责任，向发包方支付违约金，违约金计算方式详见附件四。9.3违约赔偿除违约金外，违约方还应赔偿对方因违约所造成的直接经济损失。第十条争议解决10.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构如双方通过协商无法解决争议，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点为合同签订地。第十一条合同的生效、暂停和终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同暂停条件如因不可抗力或其他特殊情况导致合同无法继续履行，双方协商一致后，可暂停合同的履行。11.3合同终止条件合同履行完毕，双方办理完毕结算手续后，本合同终止。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限为合同终止后五年。12.3违约保密条款如任何一方违反保密义务，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金计算方式详见附件五。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.3合同的份数本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。第十四条合同的附件14.1附件列表附件一：设计施工范围附件二：合同总价附件三：进度付款附件四：违约金计算方式附件五：保密违约金计算方式第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所述第三方，是指除甲乙方之外，参与或协助完成本合同约定的设计、施工工作的单位或个人。1.2第三方可以包括但不限于原材料供应商、施工分包商、监理机构、咨询机构、检测机构等。第二条第三方介入的条件和程序2.1甲乙方如需引入第三方参与合同履行，应提前书面通知对方，并说明第三方的职责、工作范围和介入时间等。2.2甲乙方应确保第三方的资格、能力和信誉符合合同约定的要求。2.3甲乙方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务，并将书面协议副本提交给对方留存。第三条第三方责任3.1第三方应按照甲乙方的要求和相关法律法规、规范标准，完成其职责范围内的工作。3.2第三方对其职责范围内的工作质量、安全等承担责任，并接受甲乙方的监督和检查。3.3第三方如因过错导致合同履行出现问题，应承担相应的违约责任，向甲乙方支付违约金，违约金计算方式详见附件六。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方之间的合同关系独立于本合同，本合同不对第三方与甲乙方之间的合同关系产生影响。4.2甲乙方不承担第三方与任何其他方的合同义务，第三方与任何其他方的纠纷不影响甲乙方履行本合同。第五条第三方责任限额5.1甲乙方应与第三方明确约定其责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。5.2甲乙方应确保第三方的责任限额符合合同约定和法律法规要求。5.3如第三方责任限额不符合合同约定或法律法规要求，甲乙方应承担相应责任。第六条第三方支付和结算6.1甲乙方应与第三方约定支付方式和时间，确保合同价款的支付符合本合同约定。6.2甲乙方应与第三方明确约定结算方式，确保工程进度款和竣工结算的准确性。第七条第三方违约处理7.1如第三方违反其与甲乙方的约定，甲乙方有权按本合同约定和第三方书面协议的约定处理。7.2如甲乙方因第三方的违约行为受到损失，第三方应承担赔偿责任。第八条第三方与合同履行监督8.1甲乙方应监督第三方按照合同约定履行其职责。8.2甲乙方应定期与第三方沟通，确保合同履行情况的透明。第九条第三方退出9.1如第三方因故退出合同履行，甲乙方应立即通知对方，并采取措施确保合同继续履行。9.2第三方退出不影响甲乙方根据本合同向第三方主张违约责任。第十条第三方资料和文件10.1第三方应按照甲乙方的要求，提交相关资料和文件，包括资质证明、业绩证明等。10.2第三方提交的资料和文件应真实、完整、有效。第十一条第三方保密义务11.1第三方应承担与甲乙方相同的保密义务，保护甲乙方商业秘密、技术秘密等。11.2第三方保密义务的期限与甲乙方相同。第十二条不可抗力12.1第三方如因不可抗力导致无法履行合同，应立即通知甲乙方。12.2第三方因不可抗力导致的合同履行障碍，不免除其违约责任。第十三条法律适用和争议解决13.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2如甲乙方与第三方之间发生争议，可通过友好协商解决；如协商不成，任何一方有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。13.3诉讼或仲裁地点为合同签订地。第十四条合同的份数和生效14.1本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，第三方持壹份，具有同等法律效力。14.2本合同自甲乙双方签字盖章，第三方签字确认之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：设计施工范围详细列出设计施工的具体范围，包括道路名称、路段长度、绿化类型等内容。附件二：合同总价详细列出合同总价，包括各项费用明细，如设计费、施工费、材料费等。附件三：进度付款详细列出进度付款的支付条件、支付时间及支付金额等。附件四：违约金计算方式详细说明违约金的计算方式，包括计算公式、计算基数等。附件五：保密违约金计算方式详细说明保密违约金的计算方式，包括计算公式、计算基数等。附件六：第三方违约责任计算方式详细说明第三方违约责任的计算方式，包括计算公式、计算基数等。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方违约行为及责任认定如发包方未按约定支付合同价款、提供施工场地等，视为违约。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿因违约造成的损失等。示例：如发包方未按约定时间支付预付款，应向承包方支付违约金，违约金计算方式详见附件四。2.承包方违约行为及责任认定如承包方未按约定完成设计、施工工作，或工程质量