2024年度地坪施工连带责任劳务分包合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度地坪施工连带责任劳务分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1分包方名称1.2分包方地址1.3承包方名称1.4承包方地址第二条工程范围及内容2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容第三条合同价款3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间第四条工期要求4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误责任第五条质量标准5.1工程质量要求5.2质量验收5.3质量争议的处理第六条连带责任6.1分包方的连带责任6.2承包方的连带责任第七条安全施工7.1分包方的安全责任7.2承包方的安全责任7.3安全事故的处理第八条保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点9.3诉讼或仲裁费用第十条合同的变更和解除10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件第十一条违约责任11.1违约行为11.2违约责任第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力后果的处理第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同终止条件第十四条其他条款14.1合同的解释14.2合同的补充14.3合同的份数第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.2分包方地址：分包方地址为，邮政编码为。1.4承包方地址：承包方地址为，邮政编码为。第二条工程范围及内容2.1工程名称：2024年度地坪施工项目。2.2工程地点：工程位于。2.3工程内容：包括但不限于地坪施工、地坪材料供应、施工设备租赁、施工人员工资及福利等。第三条合同价款3.2支付方式：承包方支付分包方合同总价，分三次支付。第一次支付：合同签订后7个工作日内，支付合同总价的30%；第二次支付：工程进度达到50%时，支付合同总价的30%；第三次支付：工程验收合格后，支付合同总价的40%。3.3支付时间：按照上述支付方式，分别在合同签订后7个工作日内、工程进度达到50%时、工程验收合格后支付。第四条工期要求4.1开工日期：本工程开工日期为年月日。4.2竣工日期：本工程竣工日期为年月日。4.3工期延误责任：分包方如因自身原因导致工程进度延误，应按照合同约定向承包方支付违约金。违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的0.5%。第五条质量标准5.1工程质量要求：分包方应按照国家标准、行业标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。5.2质量验收：工程验收合格的标准为符合国家、行业标准和合同约定。工程验收由承包方组织，分包方应配合完成验收工作。5.3质量争议的处理：如发生质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条连带责任6.1分包方的连带责任：分包方应对其施工过程中的行为承担法律责任，如因分包方原因造成他人损害的，分包方应承担相应的赔偿责任。6.2承包方的连带责任：承包方应对其委托分包方施工的行为承担法律责任，如因承包方原因造成他人损害的，承包方应承担相应的赔偿责任。第七条安全施工7.1分包方的安全责任：分包方应严格按照国家、行业安全生产法律法规和合同约定进行施工，确保施工安全。如因分包方原因导致安全事故的，分包方应承担全部赔偿责任。7.2承包方的安全责任：承包方应负责对分包方的安全生产进行监督，提供安全生产必要的条件。如因承包方原因导致安全事故的，承包方应承担全部赔偿责任。7.3安全事故的处理：如发生安全事故，分包方应立即报告承包方和相关部门，并按照事故处理程序进行处理。双方应积极配合有关部门进行调查和处理。第八条保密条款8.1保密内容：本合同签订过程中及合同履行过程中，双方接触到的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，包括但不限于合同内容、价格、技术方案、业务计划等。8.2保密期限：双方对获得的对方保密信息承担保密义务，直至保密信息成为公开信息或者不再具有保密性。8.3违约责任：如一方违反本条保密条款，泄露对方的保密信息，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金金额为泄露信息所造成损失的2倍。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点：本合同争议解决的地点为合同签订地。9.3诉讼或仲裁费用：诉讼或仲裁费用由败诉方承担，但法律另有规定的除外。第十条合同的变更和解除10.1合同变更的条件：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除的条件：合同履行过程中，如发生不可抗力或者其他法律规定的情形，导致合同无法履行，双方协商一致后可以解除合同。第十一条违约责任11.1违约行为：双方应严格履行合同义务，如一方违反合同约定，视为违约。11.2违约责任：违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的0.5%。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力后果的处理：如发生不可抗力，双方应立即协商，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除违约责任。第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件：本合同自双方签字或盖章之日起生效。13.2合同变更程序：合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。13.3合同终止条件：合同履行完毕或者双方协商一致终止合同的，本合同即告终止。第十四条其他条款14.1合同的解释：本合同未尽事宜，双方应友好协商解决。本合同的附件及补充协议均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。14.2合同的补充：本合同签订后，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同的份数：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义：本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，与本合同无关的法人、其他组织或个人。1.2第三方责任：第三方对甲乙双方的合同义务和责任不产生影响，甲乙双方的权利和义务不受第三方影响。第二条第三方介入情形2.1第三方介入条件：本合同履行过程中，如涉及第三方的事宜，包括但不限于第三方提供货物、服务或参与施工等。2.2第三方介入程序：甲乙双方应就第三方介入的事宜进行协商，并签订书面协议，明确双方与第三方的权利义务关系。第三条第三方责任及限额3.1第三方责任：第三方应履行合同约定的义务，并对其行为承担法律责任。3.2第三方责任限额：如第三方因履行合同造成甲乙双方损失的，甲乙双方有权向第三方追偿，但第三方责任限额不得超过甲乙双方因第三方介入而实际损失的金额。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系：第三方与甲方之间不存在任何劳动合同、委托合同或其他法律关系。4.2第三方与乙方关系：第三方与乙方之间不存在任何劳动合同、委托合同或其他法律关系。第五条甲乙方的权利义务5.1甲方权利义务：甲方应按照合同约定支付合同价款，不得干涉第三方正常履行合同义务。5.2乙方权利义务：乙方应按照合同约定履行施工义务，不得干涉第三方正常履行合同义务。第六条第三方介入后的合同变更6.1合同变更条件：如第三方介入导致合同内容发生变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。6.2合同变更程序：甲乙双方应就合同变更内容进行协商，并签订书面变更协议，明确双方与第三方的权利义务关系。第七条第三方介入后的合同解除7.1合同解除条件：如第三方介入导致合同无法履行，甲乙双方协商一致后可以解除合同。7.2合同解除程序：甲乙双方应就合同解除事项进行协商，并签订书面解除协议，明确双方与第三方的权利义务关系。第八条第三方介入后的争议解决8.1争议解决方式：如甲乙双方因第三方介入产生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2争议解决地点：本合同争议解决的地点为合同签订地。8.3诉讼或仲裁费用：诉讼或仲裁费用由败诉方承担，但法律另有规定的除外。第九条第三方介入后的违约责任9.1违约行为：第三方如违反合同约定，视为违约。9.2违约责任：第三方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的0.5%。第十条第三方介入后的不可抗力10.1不可抗力的定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。10.2不可抗力后果的处理：如发生不可抗力，甲乙双方应立即协商，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除违约责任。第十一条第三方介入后的合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件：本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。11.2合同变更程序：合同变更应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同终止条件：合同履行完毕或者甲乙双方协商一致终止合同的，本合同即告终止。第十二条第三方介入后的其他条款12.1合同的解释：本合同未尽事宜，甲乙双方应友好协商解决。本合同的附件及补充协议均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。12.2合同的补充：本合同签订后，甲乙双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.3合同的份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正，详细列出了第三方介入后合同的变更、解除、违约责任、不可抗力、合同的生效、变更和终止等条款，第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：施工方案和技术规范附件三：材料供应清单附件四：施工设备租赁合同附件五：施工人员名单和资质证明附件六：安全生产措施及应急预案附件七：质量保证书附件八：施工进度计划附件九：付款凭证和支付记录附件十：验收报告附件的详细要求和说明：附件一：工程设计图纸应详细表示出地坪施工的具体要求、材料种类、施工工艺等，并由甲方提供，乙方负责审核。附件二：施工方案和技术规范应详细说明施工的具体步骤、技术要求、质量标准等，由乙方制定，甲方审批。附件三：材料供应清单应详细列出施工所需材料的名称、规格、数量、质量标准等，并由甲方提供，乙方负责审核。附件四：施工设备租赁合同应详细列出租赁设备的名称、数量、租赁期限、租金等，由乙方与设备租赁公司签订。附件五：施工人员名单和资质证明应详细列出施工人员的姓名、职务、资质证书等信息，由乙方提供，甲方审核。附件六：安全生产措施及应急预案应详细说明施工过程中的安全措施和应急处理措施，由乙方制定，甲方审批。附件七：质量保证书应由乙方出具，承诺施工质量符合国家标准和合同要求。附件八：施工进度计划应详细列出施工的各个阶段、工期安排、关键节点等，由乙方制定，甲方审批。附件九：付款凭证和支付记录应详细记录付款的时间、金额、用途等信息，由财务部门提供。附件十：验收报告应详细记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等信息，由甲方提供。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款，视为违约。2.乙方未按约定时间完成施工，视为违约。3.乙方施工质量不符合国家标准和合同要求，视为违约。4.甲方未提供施工所需材料、设备或场地，导致乙方无法正常施工，视为违约。5.甲方未按约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工，视为违约。6.乙方未按约定使用施工材料、设备，导致工程质量不符合要求，视为违约。7.乙方未按约定采取安全生产措施，导致安全事故发生，视为违约。违约责任认定标准：1.甲方违约，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的0.5%。2.乙方违约，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的0.5%。3.因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担由此增加的施工费用。4.因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担由此增加的施工费用。5.因甲方原因导致工程质量不符合要求，甲方应承担修复费用。6.因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担修复费用。示例说明：如甲方未按约定时间支付合同价款，乙方可以要求甲方支付违约金，同时有权根据实际情况要求延长工期。如乙方未按约定时间完成施工，甲方可以要求乙方支付违约金，同时有权根据实际情况要求乙方加快施工进度。全文完。2024年度地坪施工连带责任劳务分包合同1本合同目录一览1.分包工程概述1.1分包工程内容1.2分包工程地点1.3分包工程时间2.连带责任2.1连带责任定义2.2连带责任范围2.3连带责任履行3.劳务分包商义务3.1劳务分包商资质3.2劳务分包商人员3.3劳务分包商施工4.施工质量与验收4.1施工质量标准4.2施工过程监督4.3工程验收程序5.合同价格与支付5.1合同价格5.2付款方式5.3付款条件6.工期延误6.1工期延误原因6.2工期延误责任6.3工期延误赔偿7.合同变更7.1合同变更条件7.2合同变更程序7.3合同变更效力8.违约责任8.1违约行为8.2违约责任承担8.3违约赔偿限额9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点9.3争议解决时效10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.保密条款11.1保密信息范围11.2保密义务履行11.3保密信息泄露后果12.合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更条件12.3合同终止条件13.其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同附件14.签署页14.1甲方签署14.2乙方签署14.3见证单位签署第一部分：合同如下：1.分包工程概述1.1分包工程内容：地坪施工1.2分包工程地点：甲方指定的施工场地1.3分包工程时间：按照甲方要求的时间节点完成施工2.连带责任2.1连带责任定义：乙方作为分包商，对分包工程的质量、安全、进度等承担连带责任2.2连带责任范围：分包工程的全部工作内容2.3连带责任履行：乙方按照合同约定履行分包工程的相关义务3.劳务分包商义务3.1劳务分包商资质：乙方须具备地坪施工相关的资质证书3.2劳务分包商人员：乙方应派遣具备相关专业技能和经验的人员参与施工3.3劳务分包商施工：乙方应按照甲方的要求进行施工，确保施工质量、安全、进度符合合同约定4.施工质量与验收4.1施工质量标准：按照甲方提供的施工图纸、技术要求等进行施工4.2施工过程监督：甲方有权对施工过程进行监督，确保施工质量符合要求4.3工程验收程序：工程完成后，甲方进行验收，乙方应配合甲方完成验收工作5.合同价格与支付5.1合同价格：双方约定地坪施工的合同价格5.2付款方式：按照合同约定的付款方式进行支付5.3付款条件：乙方按照合同约定完成施工，并经过甲方验收合格后进行支付6.工期延误6.1工期延误原因：不可抗力或其他意外情况导致施工延误6.2工期延误责任：乙方应承担因自身原因导致的工期延误责任6.3工期延误赔偿：乙方应根据甲方的要求承担工期延误的赔偿责任7.合同变更7.1合同变更条件：双方协商一致或因不可抗力等原因需要变更合同7.2合同变更程序：双方协商确定变更内容，并签订书面变更协议7.3合同变更效力：变更协议经双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力8.违约责任8.1违约行为：乙方未按照合同约定履行义务8.2违约责任承担：乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等8.3违约赔偿限额：双方约定的违约赔偿限额9.争议解决9.1争议解决方式：双方协商解决或提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决9.2争议解决地点：甲方所在地9.3争议解决时效：双方应在争议发生之日起30日内解决，否则可以向法院提起诉讼10.合同解除10.1合同解除条件：一方违约导致合同无法履行或双方协商一致解除合同10.2合同变更条件：双方协商确定解除合同的内容，并签订书面解除协议10.3合同解除后果：双方按照约定承担解除合同后的相关责任11.保密条款11.1保密信息范围：合同内容及与合同相关的其他信息11.2保密义务履行：双方对保密信息承担保密义务，不得泄露给第三方11.3保密信息泄露后果：泄露保密信息的一方应承担相应的法律责任12.其他条款12.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方协商解决12.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律12.3合同附件：本合同附件包括施工图纸、技术要求等13.签署页13.1甲方签署：甲方代表签字并盖章13.2乙方签署：乙方代表签字并盖章13.3见证单位签署：见证单位代表签字并盖章8.违约责任8.1违约行为：乙方未按照合同约定履行义务8.2违约责任承担：乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等8.3违约赔偿限额：双方约定的违约赔偿限额9.争议解决9.1争议解决方式：双方协商解决或提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决9.2争议解决地点：甲方所在地9.3争议解决时效：双方应在争议发生之日起30日内解决，否则可以向法院提起诉讼10.合同解除10.1合同解除条件：一方违约导致合同无法履行或双方协商一致解除合同10.2合同变更条件：双方协商确定解除合同的内容，并签订书面解除协议10.3合同解除后果：双方按照约定承担解除合同后的相关责任11.保密条款11.1保密信息范围：合同内容及与合同相关的其他信息11.2保密义务履行：双方对保密信息承担保密义务，不得泄露给第三方11.3保密信息泄露后果：泄露保密信息的一方应承担相应的法律责任12.其他条款12.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方协商解决12.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律12.3合同附件：本合同附件包括施工图纸、技术要求等13.签署页13.1甲方签署：甲方代表签字并盖章13.2乙方签署：乙方代表签字并盖章13.3见证单位签署：见证单位代表签字并盖章14.合同的有效期14.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.2本合同有效期为一年，自合同生效之日起计算14.3合同期满后，如双方无异议，本合同自动续约一年第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入定义及范围15.1第三方介入：本合同所述第三方介入包括但不限于中介方、监理方、审计方、检测方等，以及其他由甲方指定的参与或监督分包工程的相关方。15.2第三方介入范围：第三方介入的范围包括分包工程的施工过程、质量控制、进度监督、安全监管等方面。16.第三方介入的责任与义务16.1第三方介入方应按照甲方的要求，独立、公正地履行介入职责，确保分包工程的顺利进行。16.2第三方介入方应遵守相关法律法规和行业规范，对分包工程的相关信息保密，不得泄露给无关方。16.3第三方介入方在分包工程中发现的任何问题，应及时通知甲方和乙方，并协助解决。17.第三方介入的权益保护17.1第三方介入方在分包工程中的合法权益受法律保护，甲方和乙方不得侵犯。17.2第三方介入方因履行介入职责而产生的费用，应由甲方承担。17.3第三方介入方因介入分包工程而导致的损失，甲方和乙方应予以赔偿。18.第三方介入与甲乙方的关系18.1第三方介入方与甲方和乙方是独立的主体，各自承担各自的法律责任。18.2第三方介入方在分包工程中的行为，不代表甲方和乙方的意志，甲方和乙方不承担第三方介入方的行为后果。19.第三方介入的责任限额19.1第三方介入方对分包工程的责任限额，应由甲方和乙方在合同中明确约定。19.2第三方介入方的责任限额包括但不限于赔偿金额、赔偿范围、赔偿条件等。19.3甲方和乙方应根据分包工程的特点和风险，合理确定第三方介入方的责任限额。20.第三方介入的变更与解除20.1第三方介入方的变更或解除，应由甲方和乙方协商一致，并签订书面变更协议。20.2变更或解除第三方介入方时，应考虑第三方介入方的合法权益，避免损害其利益。20.3变更或解除第三方介入方后，甲方和乙方应重新明确第三方介入的范围、责任限额等相关事项。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入方与甲方或乙方之间发生的争议，应通过友好协商解决。21.2协商不成的，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。21.3争议解决过程中，第三方介入方应继续履行合同约定的义务，确保分包工程的顺利进行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸详细要求和说明：施工图纸应详细描绘地坪施工的布局、材料、工艺流程等内容，包括但不限于地坪的厚度、材料种类、施工方法等。图纸应由甲方提供，乙方应仔细阅读并按照图纸要求进行施工。2.附件二：技术要求详细要求和说明：技术要求文件应详细列出地坪施工的各项技术标准和要求，包括但不限于地坪的耐磨性、抗冲击性、平整度等指标。乙方应按照技术要求进行施工，确保施工质量符合标准。3.附件三：材料合格证详细要求和说明：材料合格证应证明乙方所使用的施工材料符合国家相关标准和质量要求。乙方应提供材料合格证，以证明所使用的材料合格。4.附件四：施工方案详细要求和说明：施工方案应详细描述乙方施工的具体步骤、方法、时间表等。乙方应按照施工方案进行施工，确保施工顺利进行。5.附件五：安全防护措施详细要求和说明：安全防护措施应详细列出乙方在施工过程中应采取的安全措施，包括但不限于施工现场的安全警示、工人的安全培训、施工现场的消防设施等。乙方应严格遵守安全防护措施，确保施工现场的安全。6.附件六：进度计划详细要求和说明：进度计划应详细列出乙方施工的各个阶段的时间安排，包括但不限于施工准备、施工执行、施工验收等阶段。乙方应按照进度计划进行施工，确保工程按时完成。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按照合同约定时间完成施工责任认定标准：乙方应按照进度计划按时完成施工。若乙方未能在约定的时间内完成施工，视为违约。示例说明：如果合同约定乙方应在2024年6月30日前完成施工，而乙方未能在此日期前完成，则构成违约。2.违约行为：乙方未按照合同约定质量标准完成施工责任认定标准：乙方应按照技术要求进行施工，确保施工质量符合标准。若乙方施工质量不符合标准，视为违约。示例说明：如果合同约定地坪施工的抗冲击性应达到某个等级，而乙方施工后的地坪抗冲击性未达到该等级，则构成违约。3.违约行为：乙方未按照合同约定支付合同价款责任认定标准：乙方应按照合同约定的付款方式和时间支付合同价款。若乙方未能按时支付价款，视为违约。示例说明：如果合同约定乙方应在每月25日前支付当月施工费用，而乙方未能在此日期前支付，则构成违约。4.违约行为：乙方未按照合同约定提供施工材料或设备责任认定标准：乙方应按照合同约定提供合格的施工材料和设备。若乙方未能提供或提供的材料设备不符合要求，视为违约。示例说明：如果合同约定乙方应提供某种品牌的混凝土，而乙方提供了一种不同品牌的混凝土，则构成违约。全文完。2024年度地坪施工连带责任劳务分包合同2本合同目录一览1.分包工程概述1.1分包工程的范围与内容1.2分包工程的地点与工期1.3分包工程的工程量和质量要求2.分包商的义务与责任2.1分包商的施工义务2.2分包商对工程质量的责任2.3分包商对工程安全的责任3.连带责任3.1连带责任的定义与范围3.2连带责任的履行与限制3.3连带责任的分包商与总包商的权益与义务4.合同价格与支付4.1合同价格的确定与调整4.2支付方式与支付时间4.3价款结算与支付凭证5.合同的履行与监督5.1分包商与总包商的履行义务5.2工程质量的监督与检查5.3工程进度的监督与控制6.合同的变更与解除6.1合同变更的条件与程序6.2合同解除的条件与程序6.3合同变更与解除的法律后果7.违约责任与争议解决7.1分包商与总包商的违约责任7.2违约赔偿的计算与支付7.3合同争议的解决方式与程序8.合同的生效、终止与解除8.1合同的生效条件8.2合同的终止条件8.3合同解除后的处理事项9.保密条款9.1保密信息的定义与范围9.2保密义务的履行与期限9.3违反保密条款的后果10.合同的转让与分包10.1合同转让的条件与程序10.2分包商对分包工程的责任与义务10.3分包商与总包商的权益与义务11.法律适用与争议解决11.1合同适用的法律11.2争议解决的方式与地点11.3法律变化的处理方式12.其他条款12.1合同的书面形式与签字12.2合同的修改与补充12.3合同的保管与复印件13.附件13.1工程图纸与技术文件13.2分包工程量清单13.3合同价款明细表14.签署页14.1分包商与总包商的签字盖章14.2合同签署日期第一部分：合同如下：第一条：分包工程概述1.1分包工程的范围与内容分包商同意按照总包商提供的工程图纸、技术文件和施工要求，分包2024年度地坪施工工程。分包工程包括但不限于地坪的混凝土浇筑、施工缝处理、平整度控制、抗压强度试验、抗折强度试验等施工内容。1.2分包工程的地点与工期分包工程位于____省____市____区（县）____路____号，工期自____年____月____日起至____年____月____日止。具体施工时间按照总包商的施工计划和进度安排执行。1.3分包工程的工程量和质量要求分包工程的工程量按照总包商提供的工程量清单和施工图纸进行计算。分包商应确保施工质量符合国家相关标准和规范要求，包括但不限于混凝土强度、平整度、抗滑性等指标。第二条：分包商的义务与责任2.1分包商的施工义务分包商应按照合同约定，组织具有相应资质的施工人员、设备和管理人员，严格按照施工图纸、技术文件和施工工艺进行施工。分包商应确保施工过程中的安全、质量、进度和成本控制。2.2分包商对工程质量的责任分包商应对分包工程的施工质量负全责，确保工程质量符合国家相关标准和规范要求。分包商应承担由于施工质量问题导致的一切损失和费用，并支付总包商因此产生的损失。2.3分包商对工程安全的责任分包商应严格遵守国家有关施工安全管理的规定，加强施工现场的安全防护，确保施工过程中的人员安全和设施完好。分包商应承担由于安全事故导致的一切损失和费用，并支付总包商因此产生的损失。第三条：连带责任3.1连带责任的定义与范围连带责任是指分包商在分包工程中，由于违反合同约定或者国家相关法律法规，导致总包商或者其他第三方遭受损失或者损害的情况下，分包商应承担相应的赔偿责任。3.2连带责任的履行与限制分包商应按照合同约定和国家相关法律法规，全面履行连带责任。分包商在履行连带责任时，不得以其与总包商之间的其他合同关系或者权益为抗辩理由。3.3连带责任的分包商与总包商的权益与义务分包商在分包工程中发生连带责任时，总包商有权直接向分包商追偿损失。分包商在履行连带责任后，有权向导致损失的责任方追偿。分包商不得将其应承担的连带责任转嫁给总包商或其他第三方。第八条：合同价格与支付4.1合同价格的确定与调整合同价格根据分包工程的工程量、材料价格、人工费用、设备租赁费用、管理费用等因素，由双方协商确定。合同价格一经确定，未经双方协商一致，任何一方不得单方面调整。4.2支付方式与支付时间分包商完成分包工程的每个施工节点后，经总包商验收合格，应按照合同约定的比例支付相应的工程进度款。工程全部完成后，分包商向总包商提供完整的工程资料和验收报告，总包商在验收合格后支付剩余的工程款。4.3价款结算与支付凭证双方应按照合同约定的时间和方式进行价款结算。支付凭证应包括转账凭证、发票、收据等，作为支付的依据。第九条：合同的履行与监督5.1分包商与总包商的履行义务分包商应按照合同约定，全面履行施工义务，保证工程质量、安全和进度。总包商应按照合同约定，提供施工图纸、技术文件、施工材料和设备，并负责对分包工程的施工过程进行监督。5.2工程质量的监督与检查总包商有权对分包工程的施工质量进行监督和检查，要求分包商按照施工图纸、技术文件和施工工艺进行施工。分包商应积极配合总包商的监督和检查工作。5.3工程进度的监督与控制总包商应按照合同约定的工期要求，对分包工程的施工进度进行监督和控制。分包商应按照总包商的施工计划和进度安排进行施工，确保工程按时完成。第十条：合同的变更与解除6.1合同变更的条件与程序合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。合同变更的条件包括但不限于工程量的增减、施工进度的调整、工程款的调整等。6.2合同解除的条件与程序合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。合同解除的条件包括但不限于分包商严重违约、工程安全事故、不可抗力等。6.3合同变更与解除的法律后果合同变更和解除不影响双方因合同履行所享有的权利和承担的义务。因合同变更或解除所产生的损失，由双方按照合同约定和法律规定承担。第十一条：违约责任与争议解决7.1分包商与总包商的违约责任分包商和总包商应严格按照合同约定履行各自的义务。任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此产生的损失。7.2违约赔偿的计算与支付违约赔偿应根据违约方的违约程度、损失程度和合同约定进行计算。违约方应在收到损失赔偿通知后____日内支付赔偿金额。7.3合同争议的解决方式与程序合同争议应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二条：合同的生效、终止与解除8.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同的终止条件合同终止的条件包括但不限于分包工程全部完成、合同解除、合同到期等。8.3合同解除后的处理事项合同解除后，分包商应按照总包商的要求，妥善处理与分包工程有关的剩余材料、设备和临时设施，并将施工场地恢复至合同约定的状态。第十三条：保密条款9.1保密信息的定义与范围保密信息是指合同履行过程中双方相互提供的技术资料、商业秘密、合同文件等。9.2保密义务的履行与期限双方对保密信息承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方泄露。保密义务自合同生效之日起至合同终止或解除后____年内有效。9.3违反保密条款的后果违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方因此产生的损失。第十四条：合同的转让与分包10.1合同转让的条件与程序合同转让应由双方协商一致，并签订书面转让协议。合同转让不得改变合同的实质性内容。10.2分包商对分包工程的责任与义务分包商对分包工程承担全部责任，并按照合同约定履行义务。分包商不得将其应承担的责任转嫁给第三方。10.3分包商与总包商的权益与义务分包商和总包商在合同转让后，按照转让协议约定的权益和义务继续履行第二部分：第三方介入后的修正第一章：第三方概念与责任11.第三方概念界定第三方是指除甲乙方之外，与本合同无关的各方，包括但不仅限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商、施工设备租赁方等。第三方并非合同当事人，不直接参与合同的履行，但可能对分包工程的施工过程、质量、安全等方面产生影响。12.第三方责任限额第三方对分包工程的任何损失或损害不承担责任。甲乙方不得要求第三方承担合同履行过程中的任何违约责任或侵权责任。甲乙方与第三方之间的纠纷，不影响甲乙方之间的合同履行。第二章：第三方介入的额外条款13.第三方介入的条件与程序当甲乙方根据本合同有第三方介入时，应提前通知对方，并按照合同约定的条件和程序进行。第三方介入应不影响甲乙双方的合同权益和履行义务。14.第三方义务的履行与监督第三方应按照甲乙双方的要求，履行与分包工程相关的义务。甲乙双方有权对第三方的履行情况进行监督和检查，并要求第三方按照合同约定和国家相关法律法规进行施工。15.第三方违约责任第三方如违反合同约定或国家相关法律法规，导致分包工程损失或损害的，应承担相应的违约责任。甲乙方有权直接向第三方追偿损失，并要求第三方承担违约赔偿责任。16.第三方与甲乙方的权益划分第三方与甲乙方的权益划分，应按照合同约定和法律法规规定进行。第三方不应将其应承担的责任转嫁给甲乙方或其他第三方。甲乙方不应将其应承担的合同义务转嫁给第三方。第三章：第三方介入后的合同履行与监督17.第三方介入后的合同履行第三方介入后，甲乙方