内墙涂料施工合同完整版_第1页
内墙涂料施工合同完整版_第2页
内墙涂料施工合同完整版_第3页
内墙涂料施工合同完整版_第4页
内墙涂料施工合同完整版_第5页
已阅读5页,还剩13页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

内墙涂料施工合同完整版本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及定义1.2乙方名称及定义1.3丙方名称及定义2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程面积2.4工程预算3.施工内容与要求3.1涂料种类3.2施工工艺3.3施工质量标准3.4施工时间4.材料供应4.1材料品牌及供应方4.2材料质量标准4.3材料验收程序4.4材料供应时间及数量5.工程款项5.1付款方式5.2付款进度5.3工程尾款支付条件5.4违约金计算方式6.工期延误6.1工期延误的责任及处理6.2工期延误的赔偿标准7.合同的变更与解除7.1合同变更的条件7.2合同解除的条件8.违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3丙方违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点及机构9.3诉讼地点及法院10.保密条款10.1保密信息范围10.2保密期限10.3违约保密条款的赔偿11.合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件12.其他条款12.1合同的解释权12.2合同的附件12.3合同的修订版13.合同签署日期及地点13.1签署日期13.2签署地点14.合同附件14.1工程设计图纸14.2涂料样品14.3施工方案及工艺流程第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称及定义甲方:指合同约定的有权委托乙方进行内墙涂料施工的企业或个人,全称____________。1.2乙方名称及定义乙方:指合同约定的承担内墙涂料施工义务的企业或个人,全称____________。1.3丙方名称及定义丙方:指合同约定的提供内墙涂料及相关材料的企业或个人,全称____________。第二条工程概况2.1工程名称工程名称:指合同约定的内墙涂料施工项目名称,简称____________。2.2工程地点工程地点:指合同约定的内墙涂料施工项目的具体位置,位于____________。2.3工程面积工程面积:指合同约定的内墙涂料施工项目的总面积,约为____________平方米。2.4工程预算工程预算:指合同约定的内墙涂料施工项目的预算金额,总计为____________元。第三条施工内容与要求3.1涂料种类涂料种类:指合同约定的内墙涂料施工所使用的涂料品种,包括____________等。3.2施工工艺施工工艺:指合同约定的内墙涂料施工的具体步骤和方法,包括____________等。3.3施工质量标准施工质量标准:指合同约定的内墙涂料施工项目的质量要求,按照____________执行。3.4施工时间施工时间:指合同约定的内墙涂料施工项目的开始和结束时间,分别为____________。第四条材料供应4.1材料品牌及供应方材料品牌及供应方:指合同约定的内墙涂料及相关材料的品牌和供应企业或个人,品牌为____________,供应方为____________。4.2材料质量标准材料质量标准:指合同约定的内墙涂料及相关材料的质量要求,按照____________执行。4.3材料验收程序材料验收程序:指合同约定的内墙涂料及相关材料验收的流程和方法,包括____________等。4.4材料供应时间及数量材料供应时间及数量:指合同约定的内墙涂料及相关材料的供应时间及数量要求,具体为____________。第五条工程款项5.1付款方式付款方式:指合同约定的甲方支付乙方工程款的途径和方式,包括____________等。5.2付款进度付款进度:指合同约定的甲方支付乙方工程款的进度和时间,分别为____________。5.3工程尾款支付条件工程尾款支付条件:指合同约定的甲方支付乙方工程尾款的条件和时间,具体为____________。5.4违约金计算方式违约金计算方式:指合同约定的违约方应支付的违约金的计算方法和标准,按照____________执行。第六条工期延误6.1工期延误的责任及处理工期延误的责任及处理:指合同约定的工期延误责任的归属及处理方式,具体为____________。6.2工期延误的赔偿标准工期延误的赔偿标准:指合同约定的工期延误方的赔偿标准,具体为____________。第八条违约责任8.1甲方违约责任甲方违约责任:指合同约定的甲方违反合同约定应承担的责任,包括但不限于____________。8.2乙方违约责任乙方违约责任:指合同约定的乙方违反合同约定应承担的责任,包括但不限于____________。8.3丙方违约责任丙方违约责任:指合同约定的丙方违反合同约定应承担的责任,包括但不限于____________。第九条争议解决9.1争议解决方式争议解决方式:指合同约定的双方在履行过程中发生争议时选择的解决方式,包括但不限于____________。9.2仲裁地点及机构仲裁地点及机构:指合同约定的双方在选择仲裁解决争议时应前往的地点及对应的仲裁机构,具体为____________。9.3诉讼地点及法院诉讼地点及法院:指合同约定的双方在选择诉讼解决争议时应提交的地点及对应的法院,具体为____________。第十条保密条款10.1保密信息范围保密信息范围:指合同约定的双方在履行过程中需要保密的信息范围,包括但不限于____________。10.2保密期限保密期限:指合同约定的双方在履行过程中需要保密信息的有效期限,具体为____________。10.3违约保密条款的赔偿违约保密条款的赔偿:指合同约定的双方违反保密条款时应承担的赔偿责任,具体为____________。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件合同生效条件:指合同约定的合同生效的前提条件,具体为____________。11.2合同变更程序合同变更程序:指合同约定的双方在需要变更合同时应遵循的程序,具体为____________。11.3合同终止条件合同终止条件:指合同约定的合同终止的前提条件,具体为____________。第十二条其他条款12.1合同的解释权合同的解释权:指合同约定的双方对合同条款解释的权利,具体为____________。12.2合同的附件合同的附件:指合同约定的与合同具有同等效力的附件,包括但不限于____________。12.3合同的修订版合同的修订版:指合同约定的合同修订后的版本,具体为____________。第十三条合同签署日期及地点13.1签署日期签署日期:指合同约定的双方签署合同的日期,具体为____________。13.2签署地点签署地点:指合同约定的双方签署合同的地点,具体为____________。第十四条合同附件14.1工程设计图纸工程设计图纸:指合同约定的内墙涂料施工项目的设计图纸,具体包括____________。14.2涂料样品涂料样品:指合同约定的内墙涂料施工所使用的涂料样品,具体包括____________。14.3施工方案及工艺流程施工方案及工艺流程:指合同约定的内墙涂料施工项目的施工方案和工艺流程,具体包括____________。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义及责任1.1第三方定义第三方:指在本合同履行过程中,除甲乙方外,涉及到的其他各方,包括但不限于中介方、材料供应方、施工设备租赁方等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定及相关法律法规,对其提供的服务或产品负责,确保其质量、安全及合法性。第二条第三方介入的程序及条件2.1第三方介入程序第三方介入程序:指第三方在介入本合同履行过程中应遵循的程序,包括但不限于____________。2.2第三方介入条件第三方介入条件:指第三方在满足一定条件后方可介入本合同履行过程,具体条件为____________。第三条第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系:指第三方在介入本合同过程中与甲方之间的权利义务关系,具体为____________。3.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系:指第三方在介入本合同过程中与乙方之间的权利义务关系,具体为____________。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额定义第三方责任限额:指第三方在介入本合同过程中因违约、侵权或其他原因产生的赔偿责任限额,具体为____________。4.2第三方责任限额的确定第三方责任限额的确定:指第三方在介入本合同过程中,其责任限额的确定方式,具体为____________。第五条第三方违约处理5.1第三方违约处理程序第三方违约处理程序:指第三方在介入本合同过程中违约时,甲乙方采取的处理方式,具体为____________。5.2第三方违约赔偿第三方违约赔偿:指第三方在介入本合同过程中违约时,应承担的赔偿责任,具体为____________。第六条第三方权益保护6.1第三方权益保护措施第三方权益保护措施:指甲乙方在合同履行过程中,为保障第三方权益采取的措施,具体为____________。6.2第三方权益保护的监督第三方权益保护的监督:指甲乙方对第三方在合同履行过程中的行为进行监督的方式,具体为____________。第七条第三方退出机制7.1第三方退出条件第三方退出条件:指第三方在满足一定条件后可退出本合同履行过程,具体条件为____________。7.2第三方退出程序第三方退出程序:指第三方在退出本合同履行过程中应遵循的程序,具体为____________。第八条第三方与合同的效力8.1第三方与合同效力的关系第三方与合同效力的关系:指第三方在介入本合同过程中,其行为对合同效力的影响,具体为____________。8.2第三方行为的合法性第三方行为的合法性:指第三方在介入本合同过程中,其行为应符合相关法律法规的要求,具体为____________。第九条甲乙方的义务9.1甲方义务甲方义务:指甲方在第三方介入本合同过程中应承担的义务,具体为____________。9.2乙方义务乙方义务:指乙方在第三方介入本合同过程中应承担的义务,具体为____________。第十条第三方介入的变更与解除10.1第三方介入的变更条件第三方介入的变更条件:指在合同履行过程中,第三方介入的变更条件,具体为____________。10.2第三方介入的解除条件第三方介入的解除条件:指在合同履行过程中,第三方介入的解除条件,具体为____________。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更条件合同变更条件:指合同变更的前提条件,具体为____________。11.2合同解除条件合同解除条件:指合同解除的前提条件,具体为____________。第十二条违约责任及赔偿12.1甲方违约责任及赔偿甲方违约责任及赔偿:指甲方违约时应承担的责任及赔偿,具体为____________。12.2乙方违约责任及赔偿乙方违约责任及赔偿:指乙方违约时应承担的责任及赔偿,具体为____________。12.3第三方违约责任及赔偿第三方违约责任及赔偿:指第三方违约时应承担的责任及赔偿,具体为____________。第十三条争议解决13.1争议解决方式争议解决方式:指双方在履行过程中发生争议时选择的解决方式,具体为____________。13第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程设计图纸附件描述:详细的设计图纸,包括内墙涂料施工的布局、颜色方案、材料选择等。附件要求:图纸需清晰明了,标注完整,并由专业设计师签字确认。2.涂料样品附件描述:涂料样品的实物或照片,用以确认涂料的颜色、质感等。附件要求:样品需经过双方确认,并标注详细的生产批次、有效期等信息。3.施工方案及工艺流程附件描述:详细的施工方案和工艺流程说明,包括施工步骤、时间表等。附件要求:方案需具体可行,符合行业标准,并有施工队伍的签字确认。4.材料供应清单附件描述:列出所有所需材料的详细信息,包括品牌、型号、数量等。附件要求:清单需准确无误,并加盖供应商公章确认。5.施工设备清单附件描述:列出所有施工所需的设备及其型号、数量、性能等。附件要求:清单需详细准确,并确保设备符合施工要求。6.施工人员名单附件描述:列出所有参与施工的人员姓名、职务、资质等。附件要求:名单需真实有效,并附上相关人员的资格证书复印件。7.质量检测报告附件描述:内墙涂料施工质量的检测报告,包括材料检测、施工效果评估等。附件要求:报告需由具有资质的检测机构出具,并加盖公章。8.合同变更记录附件描述:记录合同履行过程中所有变更事项的详细信息。附件要求:记录需完整准确,并由双方代表签字确认。9.付款凭证附件描述:记录所有付款的详细信息,包括付款时间、金额、方式等。附件要求:凭证需真实有效,并加盖财务章确认。10.违约行为记录

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论