2024年度防水工程分包合同：分包商、总包方权益保障

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度防水工程分包合同：分包商、总包方权益保障本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1分包商定义1.2总包方定义1.3工程定义第二条合同范围及内容2.1工程分包范围2.2分包商工作内容2.3总包方责任范围第三条合同价格及支付3.1合同总价3.2支付条件及方式3.3价格调整机制第四条工程进度及交付4.1工程进度计划4.2工程交付标准4.3延期交付违约责任第五条质量保证及验收5.1工程质量标准5.2验收程序及要求5.3质量问题处理第六条安全及环保要求6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3环保要求及合规第七条知识产权及保密7.1知识产权归属7.2保密义务及范围7.3保密违约责任第八条违约责任及赔偿8.1违约行为及后果8.2赔偿责任及计算8.3违约纠纷解决第九条争议解决及法律适用9.1争议解决方式9.2法律适用及管辖第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止及后果第十一条合同附件11.1工程图纸及技术文件11.2分包工程量清单11.3其他重要文件第十二条其他约定12.1双方的其他权利义务12.2合同的补充条款12.3合同的修改和解除第十三条通知与联系方式13.1通知方式13.2联系方式第十四条合同的签署与备案14.1合同签署日期14.2合同备案程序第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1分包商定义分包商是指由总包方选定，负责完成本合同约定的分包工程的企业或个人。1.2总包方定义总包方是指根据本合同约定，负责整个工程项目的策划、组织、管理和实施，并支付分包商工程款用的企业或个人。1.3工程定义工程是指根据本合同约定，由分包商负责施工的防水工程部分。第二条合同范围及内容2.1工程分包范围2.2分包商工作内容分包商应负责按照工程设计图纸和施工规范，完成防水工程的施工，并保证工程质量达到约定的标准。2.3总包方责任范围总包方应负责提供施工场地、施工条件、协调各方关系，并按照约定支付分包商的工程款。第三条合同价格及支付3.1合同总价本合同约定的工程总价为人民币【】（大写：【】元整）。3.2支付条件及方式总包方应在分包商完成工程并经验收合格后【】天内，支付分包商工程款【】%。剩余款项【】%作为质保金，在质保期满无质量问题后【】天内支付。3.3价格调整机制本合同价格不因材料价格波动、政策调整等原因进行调整。第四条工程进度及交付4.1工程进度计划分包商应按照总包方提供的工程进度计划，合理安排施工进度，确保工程按期完成。4.2工程交付标准分包商应按照设计文件和施工规范的要求，完成防水工程，并通过总包方的验收。4.3延期交付违约责任分包商如未按约定时间完成工程，应按照违约程度支付违约金，违约金计算方式为：每延期一天，应支付合同总价【】%的违约金。第五条质量保证及验收5.1工程质量标准分包商应对防水工程的施工质量负责，确保工程质量达到国家相关标准和规范要求。5.2验收程序及要求工程完成后，分包商应按照总包方要求，进行自检、互检和验收，确保工程质量符合设计文件和施工规范的要求。5.3质量问题处理如工程发生质量问题，分包商应负责及时修复，并承担由此产生的费用。如质量问题导致工程无法使用，分包商应负责拆除重建，并承担相应的损失。第六条安全及环保要求6.1安全生产责任分包商应按照国家和地方的安全生产法律法规，采取有效的安全生产措施，确保施工过程中的安全。6.2安全防护措施分包商应做好施工现场的安全防护工作，包括施工现场的临时设施、施工设备的安全防护，以及施工过程中的个人防护。6.3环保要求及合规分包商应遵守国家环保法律法规，做好施工现场的环境保护工作，确保施工过程中的环境影响符合相关要求。第八条知识产权及保密8.1知识产权归属分包商在进行分包工程过程中所形成的任何发明创造、作品等知识产权，除合同另有约定外，均归总包方所有。8.2保密义务及范围分包商应对其在分包工程中获得的总包方的商业秘密、技术秘密、运营秘密等保密信息予以保密，未经总包方书面同意，不得向任何第三方泄露。8.3保密违约责任如分包商违反保密义务，应承担违约责任，赔偿总包方因此遭受的损失。第九条违约责任及赔偿9.1违约行为及后果分包商如未按照合同约定履行义务，应承担违约责任。总包方如未按照合同约定履行义务，也应承担相应的违约责任。9.2赔偿责任及计算分包商如因违约给总包方造成损失，应承担相应的赔偿责任。赔偿金额根据损失的大小和分包商的违约程度确定。9.3违约纠纷解决如发生违约纠纷，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序合同变更应由双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。10.3合同终止及后果合同终止后，分包商应按照总包方的要求，完成工程的收尾工作，并将工程交还总包方。第十一条合同附件11.1工程图纸及技术文件本合同附件中包含的工程图纸及技术文件，是本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。11.2分包工程量清单分包工程量清单详见附件【】，该清单是本合同的组成部分，双方应严格按照清单内容执行。11.3其他重要文件其他重要文件包括但不限于：合同的审批文件、合同的变更协议等。第十二条其他约定12.1双方的其他权利义务双方在合同履行过程中，应遵守法律法规，履行合同约定的权利义务。12.2合同的补充条款如合同未尽事宜，双方可签订补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。12.3合同的修改和解除合同的修改和解除应由双方协商一致，并以书面形式进行。第十三条通知与联系方式13.1通知方式双方通过书面形式进行通知，通知应以邮递方式送达对方指定的联系地址。13.2联系方式分包商的联系地址为：【】，联系电话：【】。总包方的联系地址为：【】，联系电话：【】。第十四条合同的签署与备案14.1合同签署日期本合同于【年】【月】【日】由双方签署。14.2合同备案程序合同签署后，双方应按照相关法律法规的规定，将合同备案。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及责任1.1第三方定义第三方是指除分包商和总包方之外，参与或关联到本合同工程的各方，包括但不限于监理方、设计方、材料供应商、检测机构等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定及国家相关法律法规的要求，履行其在工程中的职责，并对其提供的产品或服务的质量负责。第二条第三方介入的程序及条件2.1第三方介入程序当工程需要第三方介入时，总包方应提前与分包商协商，并按照合同约定的程序进行。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：工程需要专业检测、评估、监理等服务时；工程材料需要认证、检测时；法律法规规定的其他情形。第三条第三方选择及委托3.1第三方选择3.2第三方委托总包方负责与第三方签订委托合同，明确双方的权利义务，分包商应遵守第三方委托合同的约定。第四条第三方费用及支付4.1第三方费用第三方介入所需的费用，包括但不限于检测费、监理费、评估费等，由总包方承担。4.2支付条件及方式总包方应在第三方完成委托事项后【】天内，支付第三方费用。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额第三方对其提供的产品或服务承担有限责任，其责任限额由总包方与第三方在委托合同中约定。5.2第三方责任限制第三方在其责任限额内对分包商和总包方承担责任，超出责任限额的部分，由总包方承担。第六条第三方违约处理6.1第三方违约行为及后果第三方如未按照合同约定履行义务，应承担违约责任。6.2违约纠纷解决如发生违约纠纷，总包方应与第三方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条第三方与甲乙方的关系7.1第三方与甲乙方的关系第三方与分包商、总包方是独立的法律主体，彼此之间的合同关系独立存在。7.2第三方与甲乙方的权益划分第三方的权益归第三方所有，分包商和总包方不享有第三方权益。第三方的工作成果归总包方所有。第八条第三方介入对合同其他条款的影响8.1第三方介入不影响本合同其他条款的执行，甲乙双方应按照本合同约定履行各自的义务。8.2第三方介入不影响甲乙双方对合同的变更、解除或终止。第九条附件及补充协议9.1第三方介入相关文件如第三方介入导致本合同附件或补充协议需要修改，双方应签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.2第三方介入的附件如第三方介入涉及新的附件，甲乙双方应共同签订新的附件，并作为本合同的组成部分。第十条法律适用及争议解决10.1法律适用本合同及第三方介入相关事宜，适用中华人民共和国法律法规。10.2争议解决如发生争议，应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的签署与备案11.1合同签署本合同及第三方介入相关的补充协议、附件，由甲乙双方签署。11.2合同备案甲乙双方应按照法律法规的规定，将本合同及第三方介入相关的补充协议、附件备案。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸及技术文件详细描述：本附件包含工程的设计图纸、技术规范、施工图纸等，是分包商施工的依据。附件二：分包工程量清单详细描述：本附件详细列出了分包商需要完成的工程量，包括工程项目的名称、数量、规格等。附件三：材料供应商名单及材料规格详细描述：本附件列出了总包方指定的材料供应商名单，以及所供应材料的规格、质量标准等。附件四：第三方委托合同详细描述：本附件为总包方与第三方签订的委托合同，明确了第三方的职责、权利、义务以及费用等。附件五：安全防护措施方案详细描述：本附件详细描述了施工现场的安全防护措施，包括临时设施、施工设备的安全防护措施等。附件六：环保措施方案详细描述：本附件详细描述了施工现场的环保措施，包括环境影响评估、废物处理方案等。附件七：工程验收标准及程序详细描述：本附件明确了工程验收的标准和程序，包括验收的条件、验收的方法、验收的机构等。附件八：质保金支付及退还协议详细描述：本附件明确了质保金的支付条件、支付方式以及质保期满后的退还程序。附件九：违约金计算公式及支付程序详细描述：本附件列出了违约金的计算公式，以及违约金的支付程序和支付时间。附件十：争议解决方式及程序详细描述：本附件明确了争议解决的途径，包括协商解决、调解、仲裁或者诉讼等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为一：分包商未按照约定时间完成工程责任认定：分包商应按照合同约定的时间完成工程，如未能按期完成，应支付违约金。违约行为二：分包商未按照约定质量标准完成工程责任认定：分包