二零二四年度大型交通枢纽路面劳务分包

二零二四年度大型交通枢纽路面劳务分包本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1分包方名称及资质1.2总包方名称及资质1.3交通枢纽路面工程概况第二条：合同范围及工作内容2.1分包工作范围2.2分包工作内容2.3分包工作量第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间表第四条：工程质量与标准4.1工程质量要求4.2工程验收标准4.3质量保障措施第五条：工期及进度5.1工程开工日期5.2工程竣工日期5.3工程进度计划第六条：材料与设备6.1分包方提供的材料及设备6.2总包方提供的材料及设备6.3材料与设备质量标准第七条：技术支持与协调7.1技术支持7.2沟通协调7.3变更处理第八条：安全生产与环保8.1安全生产要求8.2环保要求8.3安全事故处理第九条：违约责任9.1分包方违约责任9.2总包方违约责任9.3违约赔偿方式第十条：争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点第十一条：解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3解除或终止后的处理第十二条：一般条款12.1合同的生效、修改与解除12.2保密条款12.3法律适用12.4合同的份数及保管第十三条：附件13.1工程图纸13.2分包工程量清单13.3材料及设备清单第十四条：其他约定14.1双方的其他约定事项14.2补充协议14.3合同的修订记录第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1分包方名称及资质分包方全称为X路面工程有限公司，成立于年，注册地为，具备等相关资质，拥有丰富的路面施工经验。1.2总包方名称及资质总包方全称为X交通建设集团有限公司，成立于年，注册地为，具备等相关资质，主要从事交通工程建设等业务。1.3交通枢纽路面工程概况本项目为大型交通枢纽路面工程，工程地点位于，工程内容包括但不限于沥青混凝土铺设、排水系统安装、交通安全设施安装等。第二条：合同范围及工作内容2.1分包工作范围分包方负责本项目路面工程的施工，包括但不限于沥青混凝土铺设、排水系统安装、交通安全设施安装等工作。2.2分包工作内容分包方应按照总包方的要求，完成分包工作范围内的各项工作，并保证工程质量符合合同约定的标准。2.3分包工作量分包方应完成本项目路面工程的工作量，具体工作量以分包工程量清单为准。第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价本合同总价为本项目路面工程的施工费用，具体金额以附件中的工程量清单为准。3.2支付方式支付方式为银行转账，支付周期为每月底。3.3支付时间表总包方应在每月底前支付分包方当月完成的工程量的80%，剩余20%待工程验收合格后支付。第四条：工程质量与标准4.1工程质量要求分包方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。4.2工程验收标准工程验收标准包括但不限于工程外观、结构安全、使用功能等方面的要求，具体以双方约定的验收标准为准。4.3质量保障措施分包方应建立健全质量管理体系，加强施工现场管理，确保工程质量。如发生质量问题，分包方应承担相应责任并采取措施予以整改。第五条：工期及进度5.1工程开工日期本工程开工日期为年月日。5.2工程竣工日期本工程竣工日期为年月日。5.3工程进度计划分包方应按照总包方要求，制定合理的工程进度计划，并报总包方审批。分包方应严格按照审批后的进度计划进行施工，确保工程按期完成。第六条：材料与设备6.1分包方提供的材料及设备分包方应按照总包方的要求，提供本合同范围内的材料及设备，并保证其质量符合合同约定的标准。6.2总包方提供的材料及设备总包方应按照分包方的工作需要，提供本合同范围内的材料及设备，并保证其质量符合合同约定的标准。6.3材料与设备质量标准分包方和总包方应共同确保提供的材料及设备质量符合国家相关法律法规及行业标准。如发生质量问题，分包方和总包方应承担相应责任。第七条：技术支持与协调7.1技术支持分包方应根据施工需要，提供必要的技术支持，确保工程顺利进行。7.2沟通协调双方应建立健全沟通协调机制，确保施工过程中的问题能够及时解决。7.3变更处理如施工过程中发生变更，双方应按照合同约定的变更程序进行处理。第八条：安全生产与环保8.1安全生产要求分包方应严格按照国家相关法律法规及行业标准，加强施工现场的安全生产管理，确保施工过程中的安全生产。8.2环保要求分包方应遵守国家环保法律法规，确保施工过程中的环保要求得到满足。8.3安全事故处理如发生安全事故，分包方应立即报告总包方，并按照相关法律法规及合同约定处理。第九条：违约责任9.1分包方违约责任如分包方未能按照合同约定完成工作，应承担违约责任，具体包括但不限于赔偿总包方因此产生的损失、延误工程进度等。9.2总包方违约责任如总包方未能按照合同约定支付款项，应承担违约责任，具体包括但不限于赔偿分包方因此产生的损失、延误工程进度等。9.3违约赔偿方式违约方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额根据双方约定或司法机关判决确定。第十条：争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构如双方选择诉讼解决争议，合同签订地人民法院为争议解决机构。10.3诉讼或仲裁地点双方同意将争议解决的地点定为合同签订地。第十一条：解除与终止11.1合同解除条件任何一方未履行合同义务的，对方有权解除合同。11.2合同终止条件本合同在工程竣工并验收合格后终止。11.3解除或终止后的处理合同解除或终止后，分包方应按照总包方的要求完成工程收尾工作，并承担相应费用。第十二条：一般条款12.1合同的生效、修改与解除本合同自双方签字盖章之日起生效，合同的修改和解除需双方协商一致并书面确认。12.2保密条款双方应对合同内容保密，未经对方同意不得向第三方披露。12.3法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。第十三条：附件13.1工程图纸本合同所涉及的工程图纸作为附件，具有同等法律效力。13.2分包工程量清单分包工程量清单作为本合同的附件，双方应严格按照清单进行工程量的确认和支付。13.3材料及设备清单材料及设备清单作为本合同的附件，双方应严格按照清单进行材料和设备的提供和管理。第十四条：其他约定14.1双方的其他约定事项双方在其他事项上的约定应以书面形式附加于本合同，作为本合同的一部分。14.2补充协议本合同的补充协议应由双方书面签订，并具备同等法律效力。14.3合同的修订记录本合同的修订记录应由双方书面记录，并经双方签字盖章确认。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入定义1.1第三方定义第三方指非本合同签约双方的自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、咨询方、审计方、监管方等。1.2第三方介入情形第三方介入情形包括但不限于工程咨询、质量监督、安全检查、材料检测等。第二条：第三方介入程序2.1第三方选择双方同意，当需要第三方介入时，应共同协商选择具备相关资质和经验的第三方机构或个人。2.2第三方委托双方可委托同一第三方，也可分别委托不同的第三方。委托第三方时，双方应签订书面委托协议，明确双方的权利义务。2.3第三方工作程序第三方应按照双方约定的工作程序进行介入，包括但不限于对工程质量、进度、安全等方面进行监督、检查、评估等。第三条：第三方责任3.1第三方责任限定第三方应独立履行职责，对其提供的咨询、监督、检查等服务承担责任。第三方不对工程质量、安全等事故承担直接责任。3.2第三方权利第三方有权要求甲乙方提供与工程相关的资料、信息，并有权对施工现场进行查验、检测等。3.3第三方义务第三方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工作，并保密合同相关内容。第四条：第三方费用4.1第三方费用的承担第三方费用由甲乙方根据实际情况协商承担。若合同中已有明确规定，则按照合同约定执行。4.2第三方费用的支付甲乙方应按照双方约定的时间和方式支付第三方费用。第五条：第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的关系定义第三方与甲乙方为委托与被委托关系。第三方应严格按照甲乙方的要求进行工作，并对甲乙方负责。5.2第三方与甲乙方之间的沟通5.3第三方与甲乙方之间的争议解决第三方与甲乙方之间的争议应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条：第三方介入对合同其他方的通知义务6.1第三方介入通知当甲乙方决定引入第三方介入时，应通知合同其他方，并说明介入的原因、时间、范围等相关事项。6.2第三方工作成果分享第七条：第三方介入对合同履行影响7.1第三方介入不影响合同履行第三方介入不应影响甲乙双方按照本合同约定的履行义务。7.2第三方介入不改变合同权利义务第三方介入不改变甲乙双方在本合同中的权利和义务。甲乙双方应按照本合同约定履行各自的责任。第八条：第三方介入的合同修正8.1第三方介入条款的增加当甲乙方决定引入第三方介入时，应在本合同中增加关于第三方介入的条款，明确第三方的权利、义务和责任。8.2第三方介入条款的修改甲乙方应根据第三方介入的实际需要，及时修改和完善本合同中关于第三方介入的条款。第九条：第三方介入的额外条款9.1额外条款的制定甲乙方应根据第三方介入的具体情况，制定额外的条款，以明确双方与第三方之间的权利义务。9.2额外条款的签订甲乙方与第三方应签订书面额外条款，作为本合同的附件，具有同等法律效力。第十条：第三方责任限额10.1第三方责任限额的确定甲乙方应根据第三方的资质、经验、信誉等因素，协商确定第三方的责任限额。10.2第三方责任限额的表述在本合同中，应明确表述第三方的责任限额，以避免因责任限额不明确而产生的争议。第十一条：第三方介入的合同解除和终止11.1合同解除和终止不影响第三方责任无论本合同因何原因解除或终止，第三方对甲乙方的责任不受影响。11.2第三方介入的合同解除和终止程序甲乙方应按照本合同约定的程序，解除或终止与第三方的委托关系。第十二条：第三方介入的合同继承12.1合同继承的条件如甲乙方发生合并、分立、解散等情形，本合同涉及的第三方介入条款可由继承方继续履行。12.2合同继承的通知继承方应尽快通知合同其他方，并提供相关证明第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细描述：本附件包含本项目所有工程图纸，包括但不限于设计方案、施工图纸、细部图纸等。图纸应清晰、完整，并加盖公章。附件二：分包工程量清单详细描述：本附件详细列明分包方应完成的工程量，包括工程名称、工程量、工程单价、工程总价等信息。清单应加盖公章，并保持更新。附件三：材料及设备清单详细描述：本附件详细列出本项目所需的材料和设备，包括材料名称、规格、数量、质量标准等信息。清单应加盖公章，并保持更新。附件四：第三方介入协议详细描述：本附件为甲乙方与第三方签订的介入协议，明确双方的权利义务、第三方的工作范围、时间、费用等内容。协议应加盖公章，并保持更新。附件五：第三方工作成果报告详细描述：本附件为第三方完成工作后提交的成果报告，包括工作内容、工作进度、质量评估等信息。报告应加盖第三方公章，并保持更新。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未能按照合同约定完成工作。2.分包方提供的材料和设备不符合合同约定的质量标准。3.分包方未能按照约定的时间完成工程。4.总包方未能按照约定支付款项。5.第三方未能按照约定完成工作。责任认定标准：1.分包方违约：分包方应承担未能完成工作的违约责任，包括但不限于赔偿总包方因此产生的损失、延误工程进度等。2.总包方违约：