二零二四年度5G网络建设劳务分包合同

二零二四年度5G网络建设劳务分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.35G网络建设劳务分包的定义第二条合同范围与工作内容2.1合同范围2.2工作内容2.3工作标准和要求第三条合同价格与支付方式3.1合同价格3.2支付方式3.3支付时间表第四条工期与进度4.1工期要求4.2进度计划4.3工期延误的处理第五条乙方的义务与责任5.1乙方的义务5.2乙方责任的限制5.3乙方违约的处理第六条甲方的工作与支持6.1甲方的工作6.2甲方的支持与配合第七条保密与知识产权7.1保密义务7.2知识产权的保护第八条不可抗力8.1不可抗力的定义8.2不可抗力的处理第九条争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼或仲裁地点9.3诉讼或仲裁时效第十条合同的变更与解除10.1合同的变更10.2合同的解除第十一条违约责任11.1违约的定义11.2违约责任的具体规定第十二条合同的终止12.1合同终止的条件12.2合同终止后的处理第十三条一般条款13.1合同的解释13.2合同的生效与终止日期13.3通知的发送与接收13.4合同的完整性与独立性13.5合同的修订第十四条附录14.1附录A：工作量清单14.2附录B：技术规格说明书14.3附录C：付款申请表14.4附录D：工期延误申请表14.5附录E：其他相关文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义地址：×××省×××市×××区×××路×××号地址：×××省×××市×××区×××路×××号1.35G网络建设劳务分包：乙方根据甲方的要求，按照本合同约定的工作内容、工作标准和要求，为甲方提供5G网络建设相关的劳务服务。第二条合同范围与工作内容2.1合同范围：本合同约定的5G网络建设劳务分包范围包括但不限于：基站建设、基站调试、网络优化等工作。2.2工作内容：乙方应按照甲方的要求，完成5G网络建设劳务分包范围内的各项工作，并确保工作质量符合甲方的要求。2.3工作标准和要求：乙方应按照甲方提供的技术规范、操作流程和相关标准进行工作，并遵守国家相关法律法规的规定。第三条合同价格与支付方式3.1合同价格：本合同约定的5G网络建设劳务分包价格为人民币【】元（大写：【】元整），详见附录A。3.2支付方式：甲方采用分期支付的方式向乙方支付合同价款。具体支付方式如下：（1）乙方完成合同约定的工作量达到50%时，甲方支付合同价款的50%；（2）乙方完成合同约定的全部工作量并经甲方验收合格后，甲方支付剩余的合同价款。3.3支付时间表：详见附录C。第四条工期与进度4.1工期要求：乙方应按照本合同约定的工作内容和工作量，保证在【】日内完成全部工作。4.2进度计划：乙方应按照甲方的要求，制定详细的工期计划和进度报告，并报甲方审批。4.3工期延误的处理：乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。具体违约责任按照本合同第十一条的规定执行。第五条乙方的义务与责任5.1乙方的义务：乙方应按照本合同的约定，完成合同范围内的各项工作，并保证工作质量符合甲方的要求。5.2乙方责任的限制：乙方应对因自身原因导致的合同损失、损害、延误等承担责任。但乙方对甲方提供的设备、材料等的损失、损害、延误等不承担责任。5.3乙方违约的处理：乙方如违反本合同的约定，甲方有权按照本合同第十一条的规定追究乙方的违约责任。第六条甲方的工作与支持6.1甲方的工作：甲方应按照本合同的约定，提供乙方进行工作的场所、设备、材料等必要的工作条件。6.2甲方的支持与配合：甲方应给予乙方工作上的支持和配合，包括但不限于提供技术指导、协调相关部门的工作等。第七条保密与知识产权7.1保密义务：乙方应对在合同履行过程中获知的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经甲方许可不得泄露给第三方。7.2知识产权的保护：乙方应尊重甲方拥有的知识产权，不得侵犯甲方的知识产权。如乙方在合同履行过程中产生的知识产权归甲方所有。第八条不可抗力8.1不可抗力的定义：不可抗力是指在合同履行过程中，无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。8.2不可抗力的处理：如乙方因不可抗力导致无法按照本合同约定的工期完成工作，乙方应立即通知甲方，并提供相关证明文件。甲方有权根据不可抗力的影响，延长工期或解除合同。第九条争议解决9.1争议解决方式：如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼或仲裁地点：本合同的诉讼或仲裁地点为合同签订地。9.3诉讼或仲裁时效：任何一方在知道或应当知道其权利受到侵害之日起三年内，向法院或仲裁机构提起诉讼或申请仲裁。第十条合同的变更与解除10.1合同的变更：如双方协商一致，可以变更本合同的条款，变更后的条款具有同等法律效力。10.2合同的解除：如合同履行过程中发生不可抗力或其他无法预见的情况，导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。第十一条违约责任11.2违约责任的具体规定：如一方违约，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。具体违约责任按照本合同的约定和法律规定执行。第十二条合同的终止（1）双方履行完毕合同约定的全部工作，并经甲方验收合格；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致终止合同；（4）法律、法规规定的其他终止条件。12.2合同终止后的处理：合同终止后，乙方应按照甲方的要求，完成与合同终止相关的善后工作，包括但不限于交还甲方提供的设备、材料等。第十三条一般条款13.1合同的解释：本合同的解释权归甲方所有。13.2合同的生效与终止日期：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同终止日期按照本合同第十二条的约定执行。13.3通知的发送与接收：双方应按照本合同约定的联系方式，发送和接收通知。13.4合同的完整性与独立性：本合同各项条款相互独立，任何一项条款的无效不影响其他条款的效力。13.5合同的修订：如双方协商一致，可以对本合同进行修订，修订后的合同具有同等法律效力。第十四条附录14.1附录A：工作量清单14.2附录B：技术规格说明书14.3附录C：付款申请表14.4附录D：工期延误申请表14.5附录E：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的概念，并明确第三方的责权利1.第三方定义及介入情形1.1第三方定义：第三方是指除甲方和乙方之外，与本合同无关的法人、其他组织或自然人。1.2介入情形：第三方介入本合同的情形包括但不限于：提供设备、材料、技术支持、咨询服务等。2.第三方责任及限额2.1第三方责任：第三方应按照甲乙双方的约定和本合同的约定，向甲乙双方提供设备、材料、技术支持、咨询服务等，并保证其提供的产品和服务符合甲乙双方的要求。2.2第三方责任限额：第三方对因提供产品和服务导致的损失、损害、延误等承担的责任，以其与甲乙双方签订的协议中所确定的责任限额为限。3.甲乙双方与第三方的权利义务划分3.1甲乙双方与第三方签订的协议，不影响甲乙双方之间的合同权利和义务。3.2甲乙双方应与第三方明确划分权利义务，确保第三方提供的产品和服务符合本合同的约定。3.3甲乙双方应负责监督第三方按照约定提供产品和服务，并对第三方的行为承担责任。4.第三方介入后的合同变更与解除4.1合同变更：如甲方或乙方与第三方签订的协议导致本合同的变更，应经双方协商一致，并以书面形式确认。4.2合同解除：如第三方未能按照约定提供产品和服务，导致本合同无法履行，甲乙双方有权协商解除合同。5.第三方介入后的违约责任及赔偿5.1第三方违约：如第三方未能按照约定提供产品和服务，应承担违约责任，并赔偿甲乙双方因此造成的损失。5.2第三方赔偿限额：第三方的赔偿责任限额，按照第三方与甲乙双方签订的协议中所确定的赔偿限额执行。6.第三方介入后的争议解决6.1争议解决方式：如因第三方介入导致合同争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2诉讼或仲裁地点：本合同的诉讼或仲裁地点为合同签订地。6.3诉讼或仲裁时效：任何一方在知道或应当知道其权利受到侵害之日起三年内，向法院或仲裁机构提起诉讼或申请仲裁。7.第三方介入后的合同终止（1）甲乙双方与第三方签订的协议履行完毕，并经甲乙双方验收合格；（2）甲乙双方与第三方签订的协议解除；（3）因不可抗力导致第三方无法按照约定提供产品和服务，甲乙双方与第三方协商一致终止合同；（4）法律、法规规定的其他终止条件。7.2合同终止后的处理：合同终止后，甲乙双方应按照本合同的约定，完成与合同终止相关的善后工作。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件A：工作量清单详细列出乙方需要完成的具体工作内容、工作量、工作进度等，包括但不限于基站建设、基站调试、网络优化等工作。附件B：技术规格说明书详细描述5G网络建设劳务分包的技术规格要求，包括基站建设标准、调试流程、网络优化标准等。附件C：付款申请表明确付款的条件、付款的时间、付款的金额等信息，用于甲乙双方申请和审批付款。附件D：工期延误申请表用于乙方申请工期延误和甲方审批工期延误的表格，详细记录工期延误的情况和原因。附件E：其他相关文件包括但不限于与第三方签订的协议、第三方提供的产品和服务清单、验收报告等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定完成工作内容的，属于违约行为。违约责任认定标准为：按照合同约定的违约金比例支付违约金。例如，如果合同约定违约金比例为每天2%，乙方违约导致工期延误10天，则乙方应支付违约金为2000元。2.乙方未按照约定的工作标准和要求完成工作的，属于违约行为。违约责任认定标准为：乙方应按照甲方的要求，重新完成工作，并承担因重新完成工作产生的全部费用。例如，如果乙方的工作质量不符合约定，甲方要求乙方重新完成工作，乙方应承担重新完成工作的费用。3.乙方未按照约定的工期完成工作的，属于违约行为。违约责任认定标准为：按照合同约定的违约金比例支付违约金。例如，如果合同约定违约金比例为每天2%，乙方违约导致工期延误10天，则乙方应支付违约金为2000元。4.乙方提