2024年外架班组劳务分包合同

合同编号：__________外架班组劳务分包合同根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就乙方向甲方提供外架班组劳务事宜，经充分协商，达成一致，签订本合同。一、合同标的1.1乙方同意按照甲方的要求，为其提供外架班组劳务，包括但不限于外架搭建、拆除、维护等工作。1.2乙方应按照甲方的要求，按时完成劳务任务，并保证劳务质量符合甲方的要求。二、合同期限2.1本合同自双方签订之日起生效，合同期限为____年，自____年____月____日至____年____月____日。2.2如甲乙双方同意续约，应签订书面续约协议，并明确续约期限。三、劳务费用3.1甲方应按照乙方提供的劳务内容和完成情况，支付乙方劳务费用。具体劳务费用标准如下：（1）外架搭建：____元/平方米；（2）外架拆除：____元/平方米；（3）外架维护：____元/平方米·月。3.2乙方应按照甲方要求，按时提供劳务，如因乙方原因导致工程进度延误，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期天数×劳务费用的日违约金比例（____‰）。3.3甲方支付乙方劳务费用时，应按照国家相关税收政策，代扣代缴乙方应缴纳的税费。四、劳动保障4.1乙方应保证其提供的劳务人员具备相应的职业技能和资格，如有虚假情况，乙方应承担由此产生的一切责任。4.2乙方应按照国家和地方法律法规的规定，为劳务人员缴纳社会保险，并保证其合法权益。4.3乙方应负责对劳务人员进行安全生产教育和培训，确保劳务人员在作业过程中的人身安全。五、保密条款5.1乙方同意在合同有效期内和解除合同后，对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，不得向任何第三方泄露。5.2乙方违反保密条款的，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。六、违约责任6.1甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2本合同约定的违约金计算方式如下：（1）甲方逾期支付劳务费用的，按照逾期天数×劳务费用的日违约金比例（____‰）计算违约金；（2）乙方未按约定完成劳务任务或质量不符合要求的，甲方有权要求乙方返工，乙方应承担返工费用，并支付甲方因此产生的损失。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）：签订日期：____年____月____日注意事项：1.甲方应确保提供给乙方的工程信息、技术要求等资料真实、完整、准确，以便乙方能够按照要求提供劳务。2.乙方应严格按照甲方提供的工程要求和相关标准进行施工，确保工程质量。3.乙方应按照合同约定及时完成劳务任务，确保工程进度。4.乙方应做好施工现场的安全防护工作，确保施工过程中的人员安全。5.乙方应按照合同约定为劳务人员缴纳社会保险，并保障其合法权益。6.乙方应严格履行保密义务，不得泄露甲方商业秘密和技术资料。解决办法：1.若乙方未按照约定完成劳务任务或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工，并由乙方承担返工费用。2.若甲方逾期支付劳务费用，应按照逾期天数×劳务费用的日违约金比例（‰）向乙方支付违约金。3.双方在履行合同过程中发生争议，通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.劳务分包合同：指施工单位将其所承包的工程中的部分非主体、非关键性工作交由其他单位或个人完成，并支付相应报酬的合同。2.劳动合同：指劳动者与用人单位建立劳动关系，明确双方权利和义务的协议。3.社会保险：指国家为保障劳动者基本生活和社会福利，依法向劳动者征收的保险费，由政府设立的社会保险基金支付劳动者因特定原因导致的丧失劳动能力、失业、生育等情况下的一种经济补偿和保障制度。4.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。5.违约金：指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。6.管辖权：指法院对特定案件进行审判的权力。根据我国法律规定，合同纠纷案件由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。特殊应用场合：1.甲方为房地产开发商，乙方为专业外架施工队伍，双方签订合同用于某大型住宅项目的外架搭建和拆除工作。2.甲方为国有企业，乙方为个体工商户，双方签订合同用于工厂车间的外架维修和保养工作。3.甲方为外资企业，乙方为专业外架施工团队，双方签订合同用于办公楼外架的定期检查和维护工作。针对每个特殊场合的补充条款：1.甲方为房地产开发商，乙方为专业外架施工队伍，合同补充条款：a.乙方应在合同签订后____天内完成外架搭建工作，并在合同到期前____天内完成拆除工作。b.乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。c.乙方应负责施工现场的安全防护工作，确保施工过程中的人员安全。2.甲方为国有企业，乙方为个体工商户，合同补充条款：a.乙方应按照甲方要求，定期进行外架的维修和保养工作，确保外架设施的正常运行。b.乙方应在合同有效期内，提供技术支持和咨询服务，协助甲方解决外架相关问题。c.乙方应承担因施工原因导致的人身伤害和财产损失的责任。3.甲方为外资企业，乙方为专业外架施工团队，合同补充条款：a.乙方应按照国际施工标准和规范进行施工，确保工程质量符合甲方的要求。b.乙方应提供相关的施工证明和资质文件，以证明其具备施工能力。c.乙方应协助甲方进行工程验收，确保工程质量符合合同约定。附件列表：1.甲方提供的工程设计图纸和施工规范。2