广告牌安装施工协议样本

合同编号：__________广告牌安装施工协议样本甲方（委托方）：_______乙方（施工方）：_______鉴于甲方委托乙方进行广告牌的安装施工，双方经充分协商，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：乙方按照甲方的要求，负责广告牌的设计、制作、安装、调试及验收工作。二、合同价格2.1本工程的合同总价为人民币_______元（大写：____________________元整）。2.2乙方在施工过程中，如遇不可预见的地下障碍物、恶劣天气等因素导致施工费用增加，需提前通知甲方，经甲方确认后方可调整合同价格。三、施工期限3.1乙方应按照双方约定的时间表完成施工，如有特殊情况导致施工延误，乙方应提前通知甲方，并采取措施确保工程按期完成。3.2乙方如因自身原因导致施工进度延误，应按照甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的千分之一。四、质量保证4.1乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。4.2工程验收合格后，乙方应提供一年的免费维修服务，如有维修需求，乙方应在接到通知后_______小时内响应，并在_______日内完成维修。五、付款方式5.1甲方支付合同总价款的_______%作为预付款，在合同签订后_______日内支付。5.2甲方支付合同总价款的_______%作为进度款，在工程进度达到双方约定的_______%后支付。5.3工程验收合格后，甲方支付合同总价款的剩余_______%。六、违约责任6.1乙方如违反本合同约定，应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。6.2甲方如违反本合同约定，应承担相应的违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。七、争议解决7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部款项之日终止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：_______乙方（施工方）：_______签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同签订前，双方应对工程内容、合同价格、施工期限等关键条款进行充分沟通，确保双方权益。2.甲方应按照约定时间支付预付款、进度款及尾款，否则可能承担违约责任。3.乙方应保证工程质量，如发生质量问题，应承担维修责任并赔偿甲方损失。4.乙方应按照约定时间完成施工，如有延误，应承担违约责任。5.双方应严格按照本合同约定履行各自义务，确保工程顺利进行。解决办法：1.双方发生争议时，进行友好协商，力求达成一致。2.如协商不成，任何一方均可将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。3.在诉讼过程中，双方应积极配合法院审理，遵守法律法规，履行判决。关键词语的法律名词解释：1.合同总价款：双方约定的完成工程所需支付的金额。2.预付款：甲方在合同签订后支付的用于乙方开展工程施工的款项。3.进度款：甲方在工程进度达到双方约定比例后支付的款项。4.尾款：工程验收合格且甲方支付完毕全部款项后的剩余金额。5.违约金：违反合同约定的一方应支付给守约方的经济赔偿。6.维修服务：乙方在工程验收合格后提供的一定期限内的免费维修。7.工程验收：双方对完成后的工程进行检验，确认是否符合约定标准的过程。8.争议解决：解决双方在合同履行过程中发生的争议的方法和程序。特殊应用场合：1.甲方为政府部门，乙方为中标施工单位，合同需符合政府工程项目的要求和规定。补充条款：双方应遵守国家法律法规和政府相关规定，确保工程合法合规进行。如工程涉及特殊审批或许可，乙方应负责办理，并承担相关费用。2.甲方为商业企业，乙方为广告公司，合同涉及商业广告牌的安装。补充条款：广告内容应符合国家广告法等相关法律法规，不得含有违法违规内容。如甲方提供的广告内容违法，乙方有权拒绝施工，并通知甲方修改。3.甲方为房地产开发商，乙方为户外广告施工单位，合同涉及大型户外广告牌的安装。补充条款：乙方应确保广告牌的安全稳固，并能承受风力、雨雪等自然因素影响。如因乙方施工原因导致广告牌脱落、损坏等安全事故，乙方应承担全部责任。4.甲方为文化传播公司，乙方为舞台搭建公司，合同涉及舞台布景的安装与拆卸。补充条款：乙方应根据甲方提供的舞台效果图进行施工，确保舞台效果的呈现。如乙方施工质量导致舞台效果受到影响，乙方应负责重新搭建或调整。5.甲方为活动策划公司，乙方为灯光音响租赁公司，合同涉及活动设备的安装与调试。补充条款：乙方应根据甲方提供的活动方案进行设备安装与调试，确保活动顺利进行。如乙方设备出现故障或问题，乙方应立即进行修复或提供替代设备。附件