工程劳务清包与施工承包合同范本

合同编号：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程工期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。第二条劳务清包范围2.1乙方承担的劳务范围包括：_______2.2乙方不承担的范围包括：_______第三条劳务报酬3.1乙方向甲方提供的劳务报酬为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。3.2乙方应在合同签订后_______天内，向甲方支付预付款人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。3.3甲方应在工程进度达到_______%后，向乙方支付进度款人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。3.4工程完成后，甲方应向乙方支付尾款人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。第四条劳务质量4.1乙方应按照甲方的要求，保证劳务质量，确保工程达到_______标准。4.2乙方应对其提供的劳务质量承担责任，如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责及时修复并承担相应责任。第五条劳务人员5.1乙方应按照甲方要求，提供具备相应资质和技能的劳务人员。5.2乙方应对其提供的劳务人员的安全、纪律等方面进行管理，确保工程顺利进行。第六条保险和劳动保障6.1乙方应为其劳务人员购买工伤保险和意外伤害保险。6.2乙方应按照相关法律法规，保障劳务人员的合法权益，包括但不限于工资、工时、休息等方面。第七条保密条款7.1乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。7.2保密期限自本合同签订之日起至工程完工之日止。第八条违约责任8.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第九条争议解决9.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。9.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程完工并验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同主体：确保甲乙双方的名称、地址、联系人及联系电话等信息的准确无误，避免因主体不明确导致的合同纠纷。2.工程概况：详细描述工程的基本信息，包括名称、地点、内容以及工期等，以明确双方的权利和义务。3.劳务清包范围：明确乙方的劳务范围和不承担的范围，避免因范围不明确导致的合同纠纷。4.劳务报酬：明确报酬的金额、支付方式和时间，避免因报酬问题导致的合同纠纷。5.劳务质量：明确乙方的质量要求，避免因质量问题导致的合同纠纷。6.劳务人员：明确乙方的劳务人员要求，避免因劳务人员问题导致的合同纠纷。7.保险和劳动保障：明确乙方的保险和劳动保障责任，避免因保险和劳动保障问题导致的合同纠纷。8.保密条款：明确双方的保密义务，避免因保密问题导致的合同纠纷。9.违约责任：明确双方的违约责任，避免因违约导致的合同纠纷。10.争议解决：明确争议解决的方式和地点，避免因争议解决方式不明确导致的合同纠纷。解决办法：1.对于合同主体问题，可以通过工商查询、身份验证等方式确保主体信息的准确性。2.对于工程概况问题，可以通过现场勘查、图纸审查等方式明确工程信息。3.对于劳务清包范围问题，可以通过详细列举的方式明确乙方的劳务范围和不承担的范围。4.对于劳务报酬问题，可以通过详细的支付计划明确报酬的支付方式和时间。5.对于劳务质量问题，可以通过第三方质量检测机构进行质量评估。6.对于劳务人员问题，可以通过资质审查、背景调查等方式确保劳务人员的合格性。7.对于保险和劳动保障问题，可以通过保险公司的保单、劳动保障部门的证明等方式确保保险和劳动保障的合法性。8.对于保密条款问题，可以通过签订保密协议、加密存储等方式确保保密信息的保密性。9.对于违约责任问题，可以根据合同法的规定明确违约金的比例和计算方式。10.对于争议解决问题，可以选择仲裁或诉讼的方式进行解决，并根据双方的实际需求选择合适的仲裁机构或法院。特殊应用场合：1.甲方为房地产开发商，乙方为指定的施工团队，工程为某大型住宅小区的绿化景观建设。2.甲方为国有企业，乙方为分包商，工程为一项重要的基础设施建设，如桥梁、道路等。3.甲方为个人业主，乙方为家装施工队，工程为住宅室内装修。4.甲方为科技公司，乙方为软件开发团队，工程为某企业信息系统的定制开发。针对每个特殊场合的补充条款：1.房地产开发商甲方与施工团队乙方的补充条款：甲方应提供完整的工程设计图纸和施工要求，乙方按照要求进行施工。甲方应确保施工期间的现场管理到位，包括但不限于场地、材料、安全等。2.国有企业甲方与分包商乙方的补充条款：甲方负责项目的整体协调和管理工作，乙方按照甲方的要求进行施工。甲方应对乙方的施工进度和质量进行监督，确保工程按期完成且达到标准。3.个人业主甲方与家装施工队乙方的补充条款：甲方应提供住宅的基本情况和装修要求，乙方按照要求进行施工。甲方应确保施工期间的现场居住安全，配合乙方进行施工。4.科技公司甲方与软件开发团队乙方的补充条款：甲方应提供详细的需求文档和开发要求，乙方按照要求进行软件开发。甲方应对软件开发过程中的