实验室装修施工合同

合同编号：__________甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______一、工程概况1.1工程名称：_______实验室装修施工项目1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______平方米1.4工程内容：包括但不限于实验室家具采购、安装，墙面、地面、天花板的装修，电路、水路的改造等。二、合同金额2.1本合同项目总金额为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2乙方在合同签订后_______天内向甲方提交正式的工程预算书，甲方在收到预算书后_______天内予以确认。三、合同工期3.1工程预计开工日期：_______年_______月_______日。3.2工程预计竣工日期：_______年_______月_______日。3.3乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应按甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：每延期一天，乙方应支付合同金额的千分之二的违约金。四、质量标准4.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，保证工程质量。4.2工程验收标准：按照《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2001）执行。4.3工程验收：工程完成后，甲方有权组织验收，乙方应予以配合。如验收不合格，乙方应在甲方指定的期限内整改完毕，并重新验收。如再次验收不合格，甲方有权扣除乙方合同金额的_______%作为质量违约金。五、付款方式（1）合同签订后_______天内，支付合同金额的_______%；（2）工程进度达到_______%后，支付合同金额的_______%；（3）工程验收合格后，支付合同金额的_______%；（4）质保期满后，无质量问题，支付剩余的_______%。5.2乙方开具等额的正规发票，甲方按约定时间支付工程款。六、违约责任6.1乙方如未按约定工期完成工程，应支付违约金，具体计算方式见本合同第3.3条。6.2乙方如未按约定标准施工，导致工程验收不合格，应支付违约金，具体计算方式见本合同第4.3条。6.3甲方如未按约定时间支付工程款，应支付乙方违约金，违约金计算方式为：每延期一天，甲方应支付合同金额的千分之二的违约金。七、争议解决7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满后失效。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______代表（签字）：_______代表（签字）：_______签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.甲乙双方应具备合法的法人资格，具备签订和履行合同的资格。2.合同中所涉及的工程内容、工程量、工程预算等，应由专业人员进行详细规划和编制。3.甲乙双方应严格遵守国家及行业的相关法律法规，确保工程质量和安全。4.合同中的付款进度、付款方式、违约金等经济条款，应详细阅读并明确理解。5.甲乙双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，确保工程的顺利进行。6.工程验收合格后，乙方应提供完整的工程资料，包括施工图纸、验收报告等。解决办法：1.双方应友好协商，尽快解决合同履行过程中的争议。2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作。4.法院作出的判决或裁定，甲乙双方应予以执行。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的法律规定。2.法人资格：是指依法成立，能够独立承担民事责任，拥有民事权利能力和民事行为能力的组织。3.工程质量：是指工程建设项目满足使用目的的各种性能指标，包括结构安全、使用功能、耐久性能等。4.工程验收：是指工程建设项目完成后，由建设单位组织相关单位进行的质量、安全、功能等方面的检查、测试和评估活动。5.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，按照合同约定向对方支付的经济赔偿。6.诉讼：是指当事人依法向人民法院请求保护自己的合法权益，并由人民法院进行审理和判决的司法活动。特殊应用场合：1.甲方为高校实验室，乙方为专业装修公司。2.甲方为医疗机构实验室，乙方为具有医疗装修经验的装修公司。3.甲方为科研机构实验室，乙方为科研实验室装修专业公司。4.甲方为工业企业实验室，乙方为工业实验室装修公司。针对每个特殊场合的补充条款：1.高校实验室装修：乙方应尊重甲方学校的学术氛围和文化特点，在装修设计中体现甲方学校的特色。乙方需在合同签订后额外提供校园内施工许可证。2.医疗机构实验室装修：乙方应严格遵守医疗行业标准和规定，确保装修后的实验室符合医疗安全和卫生要求。乙方需在合同签订后额外提供医疗装修资质证明。3.科研机构实验室装修：乙方应充分理解甲方科研工作的特殊性，确保装修工程满足科研工作的需求。乙方需在合同签订后额外提供科研实验室装修经验的相关证明。4.工业企业实验室装修：乙方应充分考虑甲方工业生产的环境特点，确保装修后的实验室符