甲种建筑装饰工程施工合同范本

合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方提供甲种建筑装饰工程的相关事宜，达成如下协议：一、工程内容1.1本工程为_______项目，位于_______（详细地址），工程内容包括：_______。1.2乙方应按照甲方的要求，保质、保量、按时完成上述工程的施工。二、工程质量2.1乙方应严格按照国家标准、行业规范及甲方的要求进行施工，确保工程质量。2.2乙方应在施工过程中，对工程质量进行自检、互检和专检，确保工程质量符合要求。2.3工程验收合格后，乙方应按照约定承担工程保修责任。三、工程进度3.1乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。3.2乙方应提前一周向甲方报告工程进度情况，如有进度延误，乙方应承担相应的违约责任。四、工程材料4.1乙方应使用甲方提供的材料，并按照甲方的要求进行施工。4.2乙方应对所使用的材料进行严格把关，确保材料质量符合国家标准和行业规范。五、工程款项（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总额的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总额的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总额的20%；（4）剩余的20%作为质量保证金，待质保期满后支付。5.2乙方应提供正规发票，甲方按约定时间支付工程款项。六、违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期金额×0.05%。6.2乙方未按照约定质量完成工程，甲方有权要求乙方重新施工，因此而产生的费用由乙方承担。6.3若乙方在施工过程中出现安全事故，造成人身伤亡或财产损失，由乙方承担全部责任。七、争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。8.2双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自变更、解除或终止本合同。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________注意事项：1.合同主体：确保甲方和乙方均为具备相应民事权利能力和民事行为能力的法人或自然人。2.工程内容：明确工程的具体内容和要求，避免因理解不一致导致的纠纷。3.工程质量：严格遵守国家标准和行业规范，确保工程质量。4.工程进度：按照约定的进度计划进行施工，如有进度延误，应及时沟通并协商解决。5.工程材料：使用甲方提供的材料，并确保材料质量符合要求。6.工程款项：按照约定的付款方式进行支付，提供正规发票。7.违约责任：明确违约金计算方式和乙方承担的责任，确保双方的权益。8.争议解决：如发生争议，友好协商解决，协商不成的可以向有管辖权的人民法院起诉。解决办法：1.双方应严格遵守国家相关法律法规，履行合同义务，确保工程顺利进行。2.遇到问题或争议时，应及时沟通，充分表达各自意见，寻求合适的解决方案。3.在合同履行过程中，如需变更或解除合同，应签订补充协议，并经双方共同确认。4.在诉讼解决方面，可以选择向有管辖权的人民法院提起诉讼，依法维护自身权益。关键词语的法律名词解释：1.民事权利能力：指法人或自然人依法享有民事权利和承担民事义务的能力。2.民事行为能力：指法人或自然人依法独立进行民事法律行为的能力。3.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的违约赔偿金。4.质保期：指工程验收合格后，乙方对工程质量承担保证责任的期限。5.有管辖权的人民法院：指根据我国民事诉讼法规定，具有审理案件权限的人民法院。特殊应用场合：1.甲方为政府部门或公共机构，乙方为私营企业或个体工商户。补充条款：考虑到甲方为政府部门或公共机构的特点，乙方应在合同履行过程中，严格遵守政府相关规定和程序，确保工程顺利进行。2.甲方为房地产开发商，乙方为装修公司。补充条款：鉴于甲方为房地产开发商，乙方应在合同约定的范围内，按照甲方提供的建筑结构和户型要求，进行装修施工。3.甲方为个人业主，乙方为家庭装修施工队。补充条款：考虑到甲方为个人业主，乙方应在合同签订前，向甲方详细解释施工工艺和材料使用，确保甲方对施工过程和质量有充分的了解。4.甲方为国有企业，乙方为专业施工企业。补充条款：鉴于甲方为国有企业，乙方应在合同履行过程中，严格按照国有企业的要求，确保工程质量和进度。附件列表：1.甲方提供的工程设计图纸和施工要求。2.乙方提供的施工方案和