版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL
2024年度房地产开发商橱柜供应合同本合同目录一览第一条合同主体1.1供应商信息1.2开发商信息第二条橱柜产品2.1产品种类2.2产品质量标准2.3产品数量第三条供应时间3.1交货日期3.2供应周期第四条价格与支付4.1单价与总价4.2付款方式4.3付款期限第五条运输与安装5.1运输方式5.2卸货责任5.3安装服务第六条验收与质量保证6.1验收标准6.2质量保证期限第七条售后服务7.1售后服务内容7.2售后服务响应时间第八条合同变更8.1变更条件8.2变更程序第九条违约责任9.1供应商违约9.2开发商违约第十条争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3法律诉讼第十一条合同解除11.1解除条件11.2解除程序第十二条保密条款12.1保密内容12.2泄露后果第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式第十四条其他条款14.1合同附件14.2合同修改记录14.3合同签订日期第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1供应商信息1.1.1供应商全称:X橱柜有限公司1.1.2供应商地址:省市区路号1.1.3联系人:X1.1.4联系电话:X1.2开发商信息1.2.1开发商全称:X房地产开发有限公司1.2.2开发商地址:省市区路号1.2.3联系人:X1.2.4联系电话:X第二条橱柜产品2.1产品种类2.1.1本次供应的橱柜产品包括:整体橱柜、厨房电器、厨房五金配件等。2.1.2具体产品型号、规格和数量详见附件一。2.2产品质量标准2.2.1供应商应按照国家标准和行业规定,提供符合质量要求的产品。2.2.2产品应经过供应商质量检验合格,并在交付时提供产品质量保证书。2.3产品数量2.3.1供应商应按照合同约定的数量交付产品,实际交付数量不得少于合同约定数量。2.3.2如有缺货、损坏等情况,供应商应在2个工作日内补货或更换,并承担因此产生的费用。第三条供应时间3.1交货日期3.1.1供应商应按照合同约定的交货日期交付产品。3.1.2如因特殊情况导致无法按时交货,供应商应提前3个工作日通知开发商,并与开发商协商延期交货事宜。3.2供应周期3.2.1供应商应保证在合同约定的供应周期内完成产品供应。3.2.2供应周期自合同签订之日起计算,具体供应周期详见附件二。第四条价格与支付4.1单价与总价4.1.1产品单价详见附件三。4.1.2合同总价=产品单价×合同数量。4.2付款方式4.2.1开发商应按照合同约定的付款方式支付款项。4.2.2付款方式分为:预付定金、进度付款、验收合格后付款。4.3付款期限4.3.1预付定金:合同签订后3个工作日内支付合同总价30%作为预付定金。4.3.2进度付款:供应商完成合同约定数量的货物生产后,开发商支付合同总价30%作为进度付款。4.3.3验收合格后付款:产品验收合格后,开发商支付剩余的40%款项。第五条运输与安装5.1运输方式5.1.1供应商负责产品的运输,运输方式为公路运输。5.1.2供应商应保证产品在运输过程中安全、完好。5.2卸货责任5.2.1开发商负责产品的卸货,卸货地点为开发商指定地点。5.2.2供应商应在卸货前与开发商沟通,确认卸货事宜。5.3安装服务5.3.1供应商应提供产品的安装服务,安装人员应具备相关资质。5.3.2安装过程中如有问题,供应商应负责解决,确保产品正常使用。第六条验收与质量保证6.1验收标准6.1.1产品验收依据为国家标准和行业规定。6.1.2验收合格的标准为产品外观、尺寸、功能均符合合同约定和相关规定。6.2质量保证期限6.2.1供应商对所供产品提供1年的质量保证期限。6.2.2在质量保证期限内,如产品出现非人为损坏的质量问题,供应商负责免费维修或更换。第八条合同变更8.1变更条件8.1.1合同变更需经双方协商一致。8.1.2合同变更内容包括但不限于产品种类、数量、交货日期等。8.2变更程序8.2.1双方应书面签署合同变更协议,并注明变更内容、日期。8.2.2合同变更协议自签署之日起生效,与原合同具有同等法律效力。第九条违约责任9.1供应商违约9.1.1供应商未按合同约定时间、数量交付产品的,应支付合同总价3%的违约金。9.1.2供应商交付的产品不符合质量要求的,应负责免费维修或更换,并支付因此产生的费用。9.2开发商违约9.2.1开发商未按合同约定时间支付款项的,应支付逾期付款金额的0.5%的违约金。9.2.2开发商未按合同约定接收产品或拒绝卸货的,应承担因此产生的费用。第十条争议解决10.1协商解决10.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2调解解决10.2.1双方可以自愿提交第三方调解机构进行调解。10.2.2调解不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3法律诉讼10.3.1任何一方对合同的履行发生争议,应通过友好协商解决。10.3.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同解除11.1解除条件11.1.1在合同履行过程中,如发生不可抗力等特殊情况,双方均可协商解除合同。11.1.2开发商有权解除合同,如供应商严重违约导致合同无法履行。11.2解除程序11.2.1合同解除需双方书面确认,并注明解除原因、日期。11.2.2合同解除后,双方应按照合同约定办理相关手续,互相退还已收款项。第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。12.1.2保密期限自合同签订之日起算,至合同解除或履行完毕之日止。12.2泄露后果12.2.1如一方违反保密义务,导致对方遭受损失的,应承担赔偿责任。12.2.2泄露秘密的一方应立即采取措施防止损失扩大,并承担相应的赔偿责任。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.1.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.1.2本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共第二部分:第三方介入后的修正第十四条第三方介入14.1第三方概念14.1.1本合同所称第三方,包括但不限于中介方、监理方、检测方、政府监管部门等,均指除甲乙方之外的参与方。14.1.2第三方介入需在甲乙双方的书面同意下进行,并明确第三方的职责和权限。14.2第三方责任14.2.1第三方应独立承担其介入合同所产生的责任,甲乙方不承担由此产生的任何直接或间接损失。14.2.2第三方如因失职、渎职或其他原因导致甲乙方损失的,甲乙方有权向第三方追偿。14.3第三方权利14.3.1第三方有权根据合同约定,对甲乙双方的履行情况进行监督和检查。14.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助,以保证合同的顺利履行。14.4第三方义务14.4.1第三方应按照合同约定,公正、客观地履行其职责,并保护甲乙双方的商业秘密。14.4.2第三方应对其介入合同的行为负责,并承担相应的法律责任。第十五条第三方责任限额15.1第三方责任限额的确定15.1.1甲乙双方应在合同中明确第三方的责任限额,包括赔偿范围和限额金额。15.1.2第三方责任限额的确定应考虑合同的性质、金额、风险等因素,并由甲乙双方协商确定。15.2第三方赔偿责任15.2.1在第三方责任限额内,第三方应对其过失行为导致的甲乙方损失承担赔偿责任。15.2.2超过第三方责任限额的部分,甲乙双方应自行承担。15.3第三方责任限额的调整15.3.1在合同履行过程中,如发生特殊情况,甲乙双方可协商调整第三方责任限额。15.3.2第三方责任限额的调整应经甲乙双方书面确认,并注明调整原因、金额等。第十六条第三方与甲乙方的关系16.1第三方与甲乙方的关系界定16.1.1第三方与甲乙方为独立的法律主体,彼此之间的权利义务不受对方影响。16.1.2第三方介入合同,不改变甲乙双方之间的权利义务关系。16.2第三方与甲乙方的责任划分16.2.1第三方因履行合同产生的责任,由第三方独立承担。16.2.2甲乙方因履行合同产生的责任,由甲乙方独立承担。16.3第三方与甲乙方的沟通协作16.3.2第三方与甲乙方在合同履行过程中出现的问题,应通过协商解决。第十七条第三方介入的合同变更17.1第三方介入的合同变更条件17.1.1第三方介入的合同变更应符合原合同约定的变更条件。17.1.2第三方介入的合同变更需经甲乙双方书面同意,并注明变更内容、日期。17.2第三方介入的合同变更程序17.2.1甲乙双方应与第三方协商,确定合同变更的具体内容。17.2.2甲乙双方与第三方签订书面变更协议,并注明变更后的权利义务。第十八条第三方介入的合同解除18.1第三方介入的合同解除条件18.1.1第三方介入的合同解除应符合原合同约定的解除条件。18.1.2第三方介入的合同解除需经甲乙双方书面同意,并注明解除原因、日期。18.2第三方介入的合同解除程序18.2.1甲乙双方应与第三方协商,确定合同解除的具体事宜。18.2.2甲乙双方与第三方签订书面解除协议,并注明解除后的权利义务。第十九条第三方介入的争议解决19.1第三方介入的争议解决方式19.1.1第三方介入的争议应通过甲乙双方与第三方协商解决。19.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。19.2第三方介入的争议解决程序19.2.1甲乙双方与第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:产品清单详细列出所有供应的橱柜产品种类、型号、规格、数量等信息。附件二:供应周期表详细列出供应周期的具体时间安排,包括交货日期及安装日期等。附件三:产品单价表详细列出所有产品种类的单价,以便于计算总价。附件四:付款时间表根据合同约定的付款方式,列出付款的时间点及金额。附件五:质量保证书供应商应提供的产品质量保证书,其中包括产品检验报告等。附件六:安装服务说明详细说明供应商提供的安装服务内容,包括安装人员的资质等。附件七:第三方介入协议明确第三方介入的条件、程序、责任限额等信息。附件八:合同变更协议在合同履行过程中,如需要变更,需签订的变更协议。附件九:合同解除协议在合同履行过程中,如需要解除,需签订的解除协议。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.供应商未按合同约定时间、数量交付产品。2.供应商交付的产品不符合质量要求。3.供应商未按合同约定提供安装服务。4.供应商未按合同约定履行第三方介入义务。5.供应商未按合同约定进行合同变更或解除。责任认定标准:1.供应商未按合同约定时间、数量交付产品的,应支付合同总价3%的违约金。2.供应商交付的产品不符合质量要求的,应负责免费维修或更换,并支付因此产生的费用。3.供应商未按合同约定提供安装服务的,应支付安装服务费用,并承担因此产生的损失。4.供应商未按合同约定履行第三方介入义务的,应承担第三方责任限额内的赔偿责任。5.供应商未按合同约定进行合同变更或解除的,应承担因此产生的损失。示例说明:1.供应商未能在约定的交货日期交付产品,导致
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 传染病患者的临终关怀
- 21生物的性状课件 北京版八年级上册
- Unit6SectionA(GrammarFocus3d)课件人教版七年级英语上册
- 建筑材料质量管理计划
- 燃气设备运行维护指南
- 脚手架安装与拆卸作业指导方案
- 《产品数字化工艺设计与仿真》课件-任务2.4 用自定义模板进行工艺规程文件编制
- 体育馆空间优化设计方案
- 防水施工团队建设方案
- 2026重庆医科大学编外聘用人员招聘(第2轮)参考题库及答案1套
- DB11T 354-2023 生活垃圾收集运输管理规范
- 赤石特大桥施工安全风险评估报告
- 九宫数独200题(附答案全)
- QBT 2770-2006 羽毛球拍行业标准
- 部编版八年级上册语文《期末考试卷》及答案
- 售后服务流程管理手册
- 2020-2021学年新概念英语第二册-Lesson14-同步习题(含答案)
- 地下车库建筑结构设计土木工程毕业设计
- PDM结构设计操作指南v1
- 投资学-课件(全)
- 猕猴桃优质栽培关键技术课件
评论
0/150
提交评论