2024年度工程破碎施工合同范本_第1页
2024年度工程破碎施工合同范本_第2页
2024年度工程破碎施工合同范本_第3页
2024年度工程破碎施工合同范本_第4页
2024年度工程破碎施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩11页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度工程破碎施工合同范本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3工程范围第二条合同价格2.1工程总价2.2付款方式2.3价格调整第三条工程进度3.1施工计划3.2施工期限3.3进度报告第四条施工质量4.1质量标准4.2质量控制4.3质量验收第五条材料与设备5.1材料供应5.2设备使用5.3材料验收第六条安全生产6.1安全措施6.2安全事故处理6.3安全生产培训第七条变更与调整7.1合同变更7.2工程量调整7.3合同续签第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议方式9.2调解与仲裁9.3法律适用第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同解除条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任第十二条合同的转让12.1合同转让条件12.2转让程序12.3转让后果第十三条辅助条款13.1技术支持13.2售后服务13.3培训与指导第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同解除14.3合同终止第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3工程范围本工程范围包括但不限于:破碎机械设备及辅助设备的安装、调试、运行、维护和拆除;工程破碎作业的实施;以及与工程破碎有关的其它工作。第二条合同价格2.1工程总价本工程总价根据甲方提供的工程量和乙方报价,经双方协商确定为人民币【】。2.2付款方式(1)工程开工前,甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款;(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方工程总价的30%;(3)工程进度达到100%,经甲方验收合格后,甲方支付乙方工程总价的40%。2.3价格调整合同执行过程中,如遇原材料价格上涨、政策调整等不可抗力因素,导致工程成本发生重大变化,双方可协商调整合同价格。第三条工程进度3.1施工计划乙方应根据甲方提供的工程量和施工要求,制定详细的施工计划,并提交甲方审批。3.2施工期限本工程自【】之日起至【】日止,共计【】天。3.3进度报告乙方应按照甲方要求,定期提交工程进度报告,包括但不限于工程完成情况、施工计划执行情况、工程量统计等。第四条施工质量4.1质量标准本工程的施工质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。4.2质量控制乙方应建立健全质量控制体系,确保施工过程中各环节符合质量要求。4.3质量验收工程完成后,甲方应组织验收,乙方应按照甲方要求提供相关资料和配合验收工作。验收合格的,甲方应在验收合格后【】日内支付剩余工程款项。验收不合格的,乙方应在甲方指出不合格之处后【】日内进行整改,并重新提交验收。第五条材料与设备5.1材料供应乙方应按照施工计划和甲方要求,负责采购、供应施工所需的材料。5.2设备使用乙方应负责施工设备的安装、调试、运行、维护和拆除工作。5.3材料验收甲方应对乙方提供的材料进行验收,不符合质量要求的,乙方应在甲方指出后【】日内进行更换或整改。第六条安全生产6.1安全措施乙方应制定并落实施工安全措施,确保施工过程中人员安全和设备完好。6.2安全事故处理施工过程中发生安全事故,乙方应立即报告甲方,并按照甲方要求进行处理。6.3安全生产培训乙方应对施工人员进行安全生产培训,确保施工人员掌握相关安全知识和操作技能。第七条变更与调整7.1合同变更合同执行过程中,如甲方要求变更工程范围、工程量等,乙方应根据甲方要求进行调整,并提交甲方审批。7.2工程量调整甲方根据实际工程需要,有权要求调整工程量。乙方应按照甲方要求,相应调整施工计划和工程报价。7.3合同续签合同执行完毕后,如甲方仍有类似工程需求,双方可协商续签合同。第八条违约责任8.1违约行为乙方未按照合同约定履行义务,包括但不限于延迟施工、工程质量不符合约定、擅自变更工程等,均视为违约。8.2违约责任乙方违约的,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的【】%。8.3违约赔偿乙方违约给甲方造成损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1争议方式双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2调解与仲裁双方可以约定仲裁委员会进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均具有约束力。9.3法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至合同约定的工程完毕且甲方支付完毕全部款项之日终止。10.2合同变更程序合同变更应采用书面形式,经双方协商一致并签字(或盖章)确认。10.3合同解除条件(1)双方协商一致;(2)乙方严重违约,甲方提出解除合同,乙方未能在【】日内纠正违约行为;(3)因不可抗力导致合同无法履行,双方协商一致解除。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算,至合同终止之日起【】年。11.3泄密责任泄露保密信息的,泄露方应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。第十二条合同的转让12.1合同转让条件未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2转让程序合同转让应采取书面形式,并由双方签字(或盖章)确认。12.3转让后果合同转让不影响原合同的履行,转让方应对转让后的合同履行承担连带责任。第十三条辅助条款13.1技术支持乙方应提供必要的技术支持,确保工程顺利进行。13.2售后服务工程完成后,乙方应提供【】年的售后服务,包括设备维修、技术咨询等。13.3培训与指导乙方应对甲方相关人员提供操作培训和技术指导。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方应协商解决。14.2合同解除合同解除后,乙方应立即停止施工,并按照甲方要求清理施工现场。14.3合同终止本合同终止后,双方的权利义务关系立即终止,但本合同终止不影响双方因履行合同而产生的权利义务。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方,是指除甲方和乙方之外,参与或涉及本工程施工、运营、维护等环节的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的形式包括但不限于:中介方、咨询方、监理方、融资方、材料供应商等。第二条第三方介入程序2.1甲方应在本合同签订后【】日内,向乙方提供第三方的相关信息,包括但不限于第三方的主体资格、联系方式、职责范围等。2.2乙方应根据甲方提供的第三方信息,与第三方建立联系,并按照合同约定和甲方的指示,与第三方进行合作。2.3甲方、乙方与第三方之间的沟通、协调和合作,均应遵循本合同的约定,并符合国家相关法律法规和行业标准。第三条第三方责任3.1第三方应按照合同约定和甲方的指示,履行其职责,并对其提供的产品、服务、信息等承担责任。3.2第三方如因履行其职责而导致甲方、乙方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。3.3第三方如因履行其职责而侵犯第三方合法权益的,第三方应自行解决,并赔偿因此给甲方、乙方造成的损失。第四条第三方责任限额4.1第三方对甲方、乙方的赔偿责任,总额不应超过第三方从甲方、乙方获得的报酬总额。4.2第三方对甲方、乙方的赔偿责任,应仅限于第三方直接导致的损失,不包括间接损失、后果损失等。4.3第三方如因履行其职责而导致甲方、乙方损失的,第三方应按照合同约定和甲方的指示,采取措施减轻损失。第五条甲方、乙方与第三方之间的关系5.1甲方、乙方与第三方之间的合作,不影响甲方、乙方之间的合同关系。5.2甲方、乙方与第三方之间的争议,不影响甲方、乙方之间的合同履行。5.3甲方、乙方应承担的合同义务和责任,不因与第三方的合作而减轻或免除。第六条第三方介入的终止6.1第三方介入的终止条件如下:(1)第三方完成其职责;(2)合同履行完毕;(3)甲方、乙方与第三方协商一致终止。6.2第三方介入终止后,第三方应按照甲方的指示,办理相关手续,包括但不限于交付成果、清理现场等。6.3第三方介入终止后,甲方、乙方与第三方之间的权利义务关系立即终止。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方如违反本合同约定,甲方、乙方均有权要求第三方纠正违约行为。7.2第三方如未按照本合同约定履行其职责,甲方、乙方均有权要求第三方承担违约责任。7.3第三方如因违约导致甲方、乙方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。第八条甲方、乙方的权利义务8.1甲方应按照本合同约定,向乙方支付报酬。8.2乙方应按照本合同约定,履行施工义务。8.3甲方、乙方应协助第三方履行其职责,并提供必要的条件。8.4甲方、乙方应对第三方提供的产品、服务、信息等进行监督,确保其符合合同约定。第九条违约责任及赔偿9.1甲方、乙方如违反本合同约定,应承担违约责任。9.2甲方、乙方如因违约导致第三方损失的,应承担相应的赔偿责任。9.3第三方如违反本合同约定,甲方、乙方均有权要求第三方承担违约责任。9.4第三方如因违约导致甲方、乙方损失的,甲方、乙方均有权要求第三方承担赔偿责任。第十条争议解决10.1甲方、乙方与第三方之间的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2甲方、乙方与第三方之间的争议,经人民法院判决或仲裁裁决后,对甲方、乙方具有约束力。第十一条合同的生效、变更与解除11.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至合同约定的工程完毕且甲方支付完毕全部款项之日终止。11.2本合同的变更、解除,应采用书面形式,经双方签字(或盖章)确认。11.3本合同的变更、解除,不影响甲乙双方因履行合同而产生的权利义务。第十二条辅助条款第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程量清单详细列出工程所需的所有材料、设备和服务的数量、型号、规格和价格等信息。附件二:施工图纸包含工程施工所需的全部图纸,包括设计图纸、施工图纸、竣工图纸等。附件三:施工方案详细描述施工过程中的具体步骤、施工方法、施工工艺等。附件四:安全施工方案包括施工现场的安全防护措施、应急预案等。附件五:质量保证措施详细说明乙方将如何确保工程质量,包括质量控制体系、质量检测方法等。附件六:设备操作手册提供所有施工设备的操作手册,确保甲方和乙方的人员能够正确操作设备。附件七:材料合格证提供所有施工材料的合格证明,确保材料的质量符合国家标准。附件八:施工人员名单列出所有参与施工的人员名单,包括工人的姓名、职务和资质等信息。附件九:施工进度计划详细列出工程施工的进度计划,包括各个阶段的开始和结束时间。附件十:付款凭证记录所有付款的详细信息,包括付款时间、付款金额和付款方式等。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.乙方未能按照合同约定的时间开始或完成施工。2.乙方提供的材料、设备不符合合同约定的质量标准。3.乙方未按照施工图纸或施工方案进行施工。4.乙方未按照安全施工方案进行施工,导致安全事故发生。5.乙方未能按照质量保证措施保证工程质量。6.乙方未按照合同约定的时间向甲方提供进度报告。7.乙方未按照合同约定的付款方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论