2024年度建筑工程施工合同(含详细工程量和费用明细)

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建筑工程施工合同(含详细工程量和费用明细)本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及住所1.2乙方名称及住所1.3工程地点1.4工程内容第二条工程量及工程进度2.1工程量清单2.1.1土建工程2.1.2安装工程2.1.3装饰工程2.2工程进度计划第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.2.1预付款3.2.2进度付款3.2.3竣工付款3.2.4质量保证金第四条乙方责任及义务4.1施工质量4.2施工安全4.3材料供应4.4工程变更第五条甲方责任及义务5.1施工场地准备5.2施工许可及手续办理5.3甲方人员现场管理5.4工程验收第六条工期延误及违约责任6.1工期延误6.2违约责任第七条质量保修7.1保修范围7.2保修期限7.3保修费用第八条争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律途径第九条合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同终止第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任第十一条不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果11.3不可抗力应对措施第十二条合同附件12.1工程量清单12.2材料供应清单12.3工程图纸12.4其他技术文件第十三条其他条款13.1环境影响及污染防治13.2安全生产及职业健康13.3知识产权保护13.4法律、法规规定的其他事项第十四条合同的签订、修改和解除14.1合同签订14.2合同修改14.3合同解除第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及住所甲方全称为：×××公司，住所地为：××省××市××区××路××号。1.2乙方名称及住所乙方全称为：×××建筑工程有限公司，住所地为：××省××市××区××路××号。1.3工程地点工程地点位于××省××市××区××路××号。1.4工程内容工程内容包括土建工程、安装工程、装饰工程等，具体工程量及项目详见附件工程量清单。第二条工程量及工程进度2.1工程量清单乙方应按照甲方提供的工程量清单进行施工，工程量清单详见附件。2.1.1土建工程土建工程包括但不限于：基础工程、主体结构工程、屋面工程、地下室工程等。2.1.2安装工程安装工程包括但不限于：给排水工程、电气工程、通风空调工程、消防工程等。2.1.3装饰工程装饰工程包括但不限于：室内外装修、涂料工程、门窗工程、绿化工程等。2.2工程进度计划乙方应按照甲方要求的时间节点完成工程施工，具体进度计划详见附件工程进度计划。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价合同总价为人民币××万元整（大写：人民币××万××仟××佰××拾×元整），具体金额详见附件工程量清单。3.2支付方式3.2.1预付款甲方应在合同签订后七个工作日内支付预付款，预付款金额为合同总价的30%。3.2.2进度付款乙方完成工程进度达到约定的比例后，甲方应按照实际完成工程量支付进度款。3.2.3竣工付款乙方工程完工并经验收合格后，甲方应在验收合格后七个工作日内支付竣工款。3.2.4质量保证金乙方工程质量保修期满且无质量问题后，甲方应在十个工作日内支付质量保证金。第四条乙方责任及义务4.1施工质量乙方应按照合同约定及国家相关法律法规的要求，保证工程质量达到合格标准。4.2施工安全乙方应严格按照国家安全生产法律法规，确保工程施工安全，防止事故发生。4.3材料供应乙方应按照甲方要求供应合格的建筑材料，并保证材料质量。4.4工程变更如遇工程变更，乙方应按照甲方要求及时调整施工方案，并报甲方批准。第五条甲方责任及义务5.1施工场地准备甲方应保证施工场地的平整、通路畅通，并满足施工所需的各项条件。5.2施工许可及手续办理甲方应负责办理工程施工所需的各项许可和手续，确保工程合法施工。5.3甲方人员现场管理甲方应指派专人对施工现场进行管理，确保施工秩序正常进行。5.4工程验收甲方应按照合同约定对工程进行验收，并对验收结果负责。第六条工期延误及违约责任6.1工期延误乙方如非因不可抗力原因导致工程延期，应按照合同约定向甲方支付违约金。6.2违约责任双方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，具体违约金计算方式详见附件违约金计算公式。第八条争议解决8.1协商解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商的方式解决。8.2调解解决如协商不成，双方同意向甲方所在地的建设行政主管部门或者行业协会申请调解。8.3仲裁解决如调解不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.4法律途径双方同意，如发生合同纠纷，任何一方均可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。9.2合同变更合同的变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。9.3合同终止合同期满或者双方协商一致解除合同的，合同即告终止。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。10.3违约责任违反保密义务的，违约方应承担相应的违约责任。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。11.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或者造成损失的，双方均不承担责任。11.3不可抗力应对措施双方应立即协商采取措施，减轻不可抗力事件的影响，尽力避免损失的扩大。第十二条合同附件12.1工程量清单工程量清单详细列出了工程项目的名称、数量、单位、单价和总价等信息。12.2材料供应清单材料供应清单详细列出了所需材料名称、规格、数量、单价和总价等信息。12.3工程图纸工程图纸包括了工程的平面图、立面图、剖面图等详细设计内容。12.4其他技术文件其他技术文件包括但不限于：施工方案、施工组织设计、质量验收标准等。第十三条其他条款13.1环境影响及污染防治乙方应按照相关法律法规的要求，做好施工现场的环境保护和污染防治工作。13.2安全生产及职业健康乙方应严格执行国家安全生产和职业健康相关规定，确保施工安全。13.3知识产权保护双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的商标、专利、著作权等。13.4法律、法规规定的其他事项双方应遵守国家法律、法规规定的其他事项。第十四条合同的签订、修改和解除14.1合同签订本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同修改合同的修改需经双方协商一致，并签订书面修改协议。14.3合同解除合同的解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义及范围1.1第三方定义第三方指非甲乙方合同当事人，但参与合同履行过程的个体或组织。1.2第三方范围第三方包括但不限于：中介方、监理方、设计方、材料供应商、施工分包商等。第二条第三方介入方式及责任2.1第三方介入方式第三方介入合同履行过程，应与甲乙方签订书面协议，明确各自权利义务。2.2第三方责任第三方在合同履行过程中，应严格按照约定履行义务，并承担相应责任。第三条第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的权利义务，应由双方签订的书面协议进行约定。3.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间的权利义务，应由双方签订的书面协议进行约定。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额定义第三方责任限额指第三方在合同履行过程中，因违约行为导致的责任限制金额。4.2第三方责任限额确定第三方责任限额由甲乙方在书面协议中约定，并在本合同中予以明确。第五条第三方违约处理5.1第三方违约第三方如违反书面协议约定，应承担相应的违约责任。5.2第三方违约处理甲乙方均有权根据书面协议约定，要求第三方承担违约责任。第六条第三方与甲乙方的沟通协作6.1第三方与甲乙方的沟通第三方在合同履行过程中，应及时与甲乙方沟通，确保合同顺利履行。6.2第三方与甲乙方的协作第三方应协助甲乙方完成合同履行，共同推进工程进展。第七条第三方介入对合同履行影响7.1第三方介入对合同履行的影响第三方介入合同履行，可能对合同进度、质量、成本等方面产生影响。7.2甲乙方对第三方介入的应对甲乙方应根据实际情况，调整合同履行计划，确保工程顺利进行。第八条第三方介入的合同变更8.1第三方介入导致的合同变更因第三方介入，可能导致合同内容、进度、质量等方面的变更。8.2合同变更程序合同变更需经甲乙方协商一致，并签订书面变更协议。第九条第三方介入的合同解除9.1第三方介入导致的合同解除如第三方严重违约，导致合同无法履行，甲乙方有权解除合同。9.2合同解除程序合同解除需经甲乙方协商一致，并签订书面解除协议。第十条第三方介入后的合同争议解决10.1第三方介入导致的合同争议第三方介入可能导致甲乙方之间的合同争议。10.2争议解决方式甲乙方应通过协商、调解、仲裁等途径解决争议。第十一条第三方介入后的合同履行11.1第三方介入后的合同履行甲乙方应按照书面协议约定，继续履行合同。11.2第三方介入后的合同监督甲乙方应对第三方履行合同情况进行监督，确保合同顺利实施。第十二条第三方介入后的合同终止12.1第三方介入导致的合同终止第三方介入可能导致合同提前终止。12.2合同终止程序合同终止需经甲乙方协商一致，并签订书面终止协议。第十三条第三方介入后的合同效力13.1第三方介入不影响合同效力第三方介入不影响甲乙方之间的合同效力。13.2第三方介入后的合同修改甲乙方可根据实际情况，对第三方介入后的合同进行修改。第十四条第三方介入后的合同解除及赔偿14.1第三方介入导致的合同解除如第三方严重违约，导致合同解除，甲乙方有权要求第三方承担违约赔偿责任。14.2赔偿金额计算方式赔偿金额根据合同履行情况及损失程度进行计算。第十五条第三方介入后的合同争议诉讼15.1第三方介入导致的合同争议诉讼如第三方介入导致合同争议，甲乙方可依法向法院提起诉讼。15.2诉讼地点及适用法律诉讼地点为本合同签订地人民法院，适用法律法规为合同签订地法律法规。第十六条第三方介入后的合同履行保障16.1甲乙方应确保第三方按约定履行合同义务。16.2甲乙方应监督第三方履行合同，确保工程质量和进度。16.3甲乙方应对第三方违约第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程项目的名称、数量、单位、单价和总价等信息。附件二：材料供应清单详细列出所需材料名称、规格、数量、单价和总价等信息。附件三：工程图纸包括工程的平面图、立面图、剖面图等详细设计内容。附件四：其他技术文件包括施工方案、施工组织设计、质量验收标准等。附件五：第三方介入协议明确第三方介入的具体事项，包括第三方的主要职责、权利义务、介入方式、责任限额等。附件六：第三方评估报告对第三方的履约能力、信誉等进行评估，并提供评估报告。附件七：合同履行监督报告定期对合同履行情况进行监督，并提供履行监督报告。说明二：违约行为及责任认定：1.第三方未按约定时间完成工作，造成工期延误。2.第三方提供的材料不符合合同约定的质量标准。3.第三方在施工过程中，未严格按照国家相关法律法规进行操作，导致安全事故发生。4.第三方在合同履行过程中，泄露甲乙方的商业秘密和技术秘密。5.第三方未按约定支付进度款或质量保证金。违约责任认定标准：1.工期延误：按照合