2024年度总包与分包单位之间的工程预算与安全协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度总包与分包单位之间的工程预算与安全协议本合同目录一览1工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质2预算条款2.1预算编制2.1.1预算编制依据2.1.2预算编制时间2.1.3预算编制主体2.2预算审批2.2.1预算审批流程2.2.2预算审批时间2.2.3预算审批主体2.3预算调整2.3.1预算调整条件2.3.2预算调整流程2.3.3预算调整时间2.3.4预算调整主体3工程款支付3.1支付方式3.2支付周期3.3支付条件3.4支付主体3.5支付时间4工程质量4.1质量标准4.2质量控制4.3质量验收4.4质量问题处理5安全生产5.1安全生产责任5.2安全生产措施5.3安全生产培训5.4安全事故处理6工期要求6.1工期计划6.2工期延误6.3工期提前7违约责任7.1违约行为7.2违约责任认定7.3违约责任承担方式8争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决时间9合同的变更和解除9.1变更条件9.2变更流程9.3解除条件9.4解除流程10合同的终止10.1终止条件10.2终止流程10.3终止后的事宜处理11保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密义务12合同的生效、修改和失效12.1生效条件12.2生效时间12.3修改条件12.4修改流程12.5失效条件13合同的履行地和履行方式13.1履行地13.2履行方式14其他条款14.1附加条款14.2法律法规规定的其他事项14.3双方约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：具体到街道和门牌号码的工程实施地点。1.3工程规模：工程的总建筑面积、建筑高度、结构类型等。1.4工程性质：住宅、商业、公共设施等。第二条预算条款2.1预算编制2.1.1预算编制依据：国家和地方发布的工程造价标准、设计文件、市场行情等。2.1.2预算编制时间：自合同签订之日起，不超过一个月内完成预算编制。2.1.3预算编制主体：总包单位负责编制工程预算。2.2预算审批2.2.1预算审批流程：总包单位将预算提交给分包单位，分包单位在收到预算后七个工作日内完成审批。2.2.2预算审批时间：自预算编制完成后，分包单位应在七个工作日内完成审批。2.2.3预算审批主体：分包单位。2.3预算调整2.3.1预算调整条件：工程设计变更、工程量增减、政策调整等。2.3.2预算调整流程：总包单位提出调整申请，分包单位在收到申请后七个工作日内完成审批。2.3.3预算调整时间：自预算调整条件发生之日起，不超过一个月内完成调整。2.3.4预算调整主体：总包单位提出调整申请，分包单位进行审批。第三条工程款支付3.1支付方式：银行转账、支票等。3.2支付周期：按工程进度分阶段支付。3.3支付条件：分包单位按照合同约定完成工程量。3.4支付主体：总包单位。3.5支付时间：自分包单位完成工程量后，总包单位在十个工作日内完成支付。第四条工程质量4.1质量标准：符合国家及行业相关质量标准和要求。4.2质量控制：总包单位负责对分包单位的施工质量进行监督和控制。4.3质量验收：工程竣工后，由总包单位组织验收，分包单位协助。4.4质量问题处理：发现质量问题，分包单位应及时修复，并承担修复费用。第五条安全生产5.1安全生产责任：分包单位应严格遵守国家安全生产法律法规，承担安全生产责任。5.2安全生产措施：分包单位应制定并落实安全生产措施，确保工程施工安全。5.3安全生产培训：分包单位应定期对施工人员进行安全生产培训。5.4安全事故处理：发生安全事故，分包单位应立即报告总包单位，并按相关规定处理。第六条工期要求6.1工期计划：根据工程进度计划，分包单位应确保工程按时完工。6.2工期延误：因分包单位原因导致工期延误，分包单位应承担相应的违约责任。6.3工期提前：因分包单位提前完成工程，按照合同约定给予奖励。第八条违约责任7.1违约行为：包括但不限于工程质量不符合约定、工期延误、擅自解除合同等。7.2违约责任认定：违约行为导致的损失，由违约方承担赔偿责任。7.3违约责任承担方式：违约方应按照合同约定承担赔偿责任，赔偿金额包括但不限于经济损失、工期延误罚款等。第九条争议解决8.1争议解决方式：包括但不限于协商、调解、仲裁、诉讼等。8.2争议解决机构：双方可约定仲裁机构或人民法院解决争议。8.3争议解决时间：自争议发生之日起，不超过六个月内解决。第十条合同的变更和解除9.1变更条件：因工程设计变更、政策调整等原因，需要对合同内容进行变更。9.2变更流程：双方协商一致，签订变更协议。9.3解除条件：包括但不限于合同履行完毕、双方协商一致、不可抗力等原因。9.4解除流程：双方协商一致，签订解除协议。第十一条合同的终止10.1终止条件：合同履行完毕、双方协商一致、不可抗力等原因。10.2终止流程：双方协商一致，签订终止协议。10.3终止后的事宜处理：包括但不限于工程验收、结算、清理现场等。第十二条保密条款11.1保密内容：合同内容及双方商业秘密。11.2保密期限：自合同签订之日起，至合同终止或解除之日止。11.3保密义务：双方不得向第三方泄露保密内容，除非依法应当向行政机关、司法机关提供的情况。第十三条合同的生效、修改和失效12.1生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。12.2生效时间：合同签字盖章之日。12.3修改条件：合同履行过程中，双方协商一致需要修改。12.4修改流程：双方签订修改协议。12.5失效条件：合同履行完毕、双方协商一致解除或终止、合同约定的失效条件发生等。第十四条合同的履行地和履行方式13.1履行地：合同约定的工程地点。13.2履行方式：按照合同约定的方式进行履行。第十五条其他条款14.1附加条款：双方约定的其他事项，附加在合同附件中。14.2法律法规规定的其他事项：按照法律法规规定的其他事项执行。14.3双方约定的其他事项：双方在合同签订过程中约定的其他事项。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方：指除甲乙方之外的，与本合同无直接合同关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入：指在合同履行过程中，第三方参与甲乙双方的合同关系，包括但不限于中介方、审计方、监管方等。第二条第三方介入的情形2.1中介方介入：甲乙方在合同履行过程中，如需中介方提供服务，中介方成为第三方介入。2.2审计方介入：甲乙方为保证合同履行情况的公正、公平，可邀请审计方进行审计，审计方作为第三方介入。2.3监管方介入：甲乙方在合同履行过程中，如需接受政府或其他监管机构的监管，监管方作为第三方介入。第三条第三方介入的程序3.1甲乙方在合同中明确第三方介入的情形和程序。3.2甲乙方在合同履行过程中，如需第三方介入，应提前通知对方，并说明介入的原因和期限。3.3甲乙方应与第三方签订相应的服务协议，明确双方的权利和义务。第四条第三方介入的责任4.1第三方介入的责任限额：第三方对甲乙双方的合同履行承担有限责任，责任限额在第三方与甲乙方签订的服务协议中明确。4.2第三方介入的责任范围：第三方仅对甲乙双方在合同履行过程中的特定事项承担责任，具体范围在服务协议中明确。4.3第三方介入的赔偿责任：第三方因履行服务协议而对甲乙双方造成损失的，第三方应按照服务协议的约定进行赔偿。第五条第三方介入的权益保护5.1第三方介入的权益：第三方在介入过程中，享有甲乙方提供的必要资料、信息、场地等权益。5.2第三方介入的限制：第三方不得干预甲乙双方的合同履行，不得损害甲乙双方的合法权益。5.3第三方介入的保密义务：第三方应对甲乙方提供的保密信息予以保密，不得向第三方泄露。第六条甲乙方的义务6.1甲乙方向第三方支付费用：甲乙方向第三方支付的服务费用，按照服务协议的约定执行。6.2甲乙方向第三方提供资料：甲乙方向第三方提供与合同履行相关的资料、信息等，确保第三方能够正常履行服务协议。6.3甲乙方向第三方提供协助：甲乙方向第三方提供必要的协助，确保第三方能够顺利介入。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件：包括但不限于服务协议履行完毕、甲乙方协商一致解除、不可抗力等原因。7.2第三方介入的终止程序：甲乙方向第三方发出终止通知，并按照服务协议的约定办理相关手续。7.3第三方介入终止后的处理：包括但不限于结算、清理现场等。第八条争议解决8.1争议解决方式：包括但不限于协商、调解、仲裁、诉讼等。8.2争议解决机构：双方可约定仲裁机构或人民法院解决争议。8.3争议解决时间：自争议发生之日起，不超过六个月内解决。第九条合同的变更和解除9.1变更条件：合同履行过程中，甲乙双方协商一致需要变更。9.2变更流程：甲乙双方签订变更协议。9.3解除条件：合同履行完毕、甲乙双方协商一致解除或终止、合同约定的解除条件发生等。9.4解除流程：甲乙双方签订解除协议。第十条合同的终止10.1终止条件：合同履行完毕、甲乙双方协商一致终止、不可抗力等原因。10.2终止程序：甲乙双方签订终止协议。10.3终止后的事宜处理：包括但不限于工程验收、结算、清理现场等。第十一条保密条款11.1保密内容：合同内容及甲乙双方商业秘密。11.2保密期限：自合同签订之日起，至合同终止或解除之日止。11.3保密义务：甲乙双方不得向第三方泄露保密内容，除非依法应当向行政机关、司法机关提供的情况。第十二条合同的生效、修改和失效12.1生效条件：合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。12.2生效时间：合同签字盖章之日。12.3修改条件：合同履行过程中，甲乙第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计图纸附件2：工程预算明细表附件3：工程量清单附件4：施工方案附件5：安全生产措施方案附件6：合同履行过程中所需的其他技术资料附件7：第三方服务协议模板附件8：审计报告附件9：监管机构要求的相关文件附件10：合同变更、解除和终止的书面协议附件11：保密协议附件12：争议解决协议附件13：违约行为及责任认定清单附件14：其他双方约定的附件说明二：违约行为及责任认定：1.工程质量不符合约定的标准，如使用了不合格的建筑材料、施工工艺不当等。2.工期延误，如未按照合同约定的时间完成工程。3.擅自解除合同，如未经对方同意，单方面终止合同。4.未按照合同约定支付工程款或第三方服务费用。5.未按照合同约定提供资料、信息或协助。6.第三方未按照服务协议约定履行义务。违约责任认定标准：1.工程质量违约：根据工程质量标准和相关法规，确定违约程度，进行相应的赔偿。2.工期延误违约：按照合同约定的工期和实际完成时间计算延误天数，根据合同约定计算违约金。3.擅自解除合同违约：根据合同约定和法律法规，确定解除合同的合法性和违约责任。4.支付违约：按照合同约定的支付方式和时间，未按时支付的，计算滞纳金或违约金。5.提供资料、信息或协助违约：根据合同约定的内容和时间，未按时提供的，计算违约金或损失。6.第三方服务违约：根据服