2024年度建筑工程施工合同工期延期协议_第1页
2024年度建筑工程施工合同工期延期协议_第2页
2024年度建筑工程施工合同工期延期协议_第3页
2024年度建筑工程施工合同工期延期协议_第4页
2024年度建筑工程施工合同工期延期协议_第5页
已阅读5页,还剩13页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建筑工程施工合同工期延期协议本合同目录一览第一条合同概述1.1合同双方1.2合同文件1.3工程概况第二条工期延期情况2.1延期原因2.2延期时间2.3工期顺延对工程的影响第三条工期延期责任分配3.1甲方责任3.2乙方责任3.3第三方责任第四条工期延期导致的费用调整4.1人工费用4.2材料费用4.3设备费用4.4其他相关费用第五条工期延期对工程质量的影响5.1质量保障措施5.2质量检测与验收5.3质量责任划分第六条工期延期对工程价款的影响6.1价款调整方式6.2价款支付时间及方式6.3价款争议解决第七条工期延期对合同其他条款的影响7.1合同变更7.2合同解除7.3合同违约责任第八条工期延期的沟通协调8.1沟通协调机制8.2信息报告与公示8.3争议解决方式第九条工期延期后的工程保修9.1保修范围9.2保修期限9.3保修责任划分第十条法律适用与争议解决10.1合同适用的法律法规10.2合同争议的解决方式10.3争议解决的地点与机构第十一条合同的签订、生效与终止11.1合同签订时间11.2合同生效条件11.3合同终止条件第十二条合同的修改与补充12.1合同修改程序12.2合同补充协议的签订第十三条合同的保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违反保密条款的责任第十四条合同的附则14.1合同的解释权14.2合同的传递与保管14.3合同的复印件效力第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同双方1.2合同文件本合同文件包括:(1)合同协议书;(2)合同条款;(3)工程量清单;(4)图纸;(5)其他附件。1.3工程概况工程名称:×××工程项目工程地点:×××省×××市×××区工程规模:×××平方米工程内容:×××第二条工期延期情况2.1延期原因工期延期原因包括:(1)不可抗力因素,如自然灾害、社会事件等;(2)甲方原因,如设计变更、审批延迟等;(3)乙方原因,如施工方案不合理、施工进度不达标等;(4)其他原因,如政策调整、交通管制等。2.2延期时间根据实际情况,工期延期共计×个月。2.3工期顺延对工程的影响工期顺延对工程的影响包括:(1)工程进度;(2)工程质量;(3)工程价款;(4)其他相关事项。第三条工期延期责任分配3.1甲方责任甲方应承担的责任包括:(1)提供合格的施工场地;(2)及时办理相关审批手续;(3)提供设计变更所需的时间和费用;(4)其他因甲方原因导致的工期延期。3.2乙方责任乙方应承担的责任包括:(1)合理制定施工方案,确保施工进度;(2)及时提交施工进度报告;(3)其他因乙方原因导致的工期延期。3.3第三方责任因第三方原因导致的工期延期,由甲方和乙方根据实际情况协商解决。第四条工期延期导致的费用调整4.1人工费用根据工期延期时间,按照乙方人工费用的合理比例进行调整。4.2材料费用根据工期延期时间,按照乙方材料费用的合理比例进行调整。4.3设备费用根据工期延期时间,按照乙方设备费用的合理比例进行调整。4.4其他相关费用根据实际情况,合理调整其他相关费用。第五条工期延期对工程质量的影响5.1质量保障措施乙方应采取措施,确保工程质量不受工期延期的影响。5.2质量检测与验收甲方应按照合同约定,对工程进行质量检测与验收。5.3质量责任划分因工期延期导致的质量问题,由乙方承担相应的责任。第六条工期延期对工程价款的影响6.1价款调整方式根据工期延期时间,按照合同约定的价款调整方式进行调整。6.2价款支付时间及方式根据工期延期情况,调整价款支付时间及方式。6.3价款争议解决如因工期延期导致价款争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第八条工期延期的沟通协调8.1沟通协调机制甲方、乙方应建立有效的沟通协调机制,确保工期延期期间的各项工作顺利进行。8.2信息报告与公示乙方应定期向甲方报告施工进度、工程质量等情况,确保甲方及时了解工程动态。8.3争议解决方式如在工期延期期间发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第九条工期延期后的工程保修9.1保修范围保修范围包括合同约定的工程质量保修范围。9.2保修期限保修期限按照合同约定的保修期限执行。9.3保修责任划分因工期延期导致的保修问题,由乙方承担相应的责任。第十条法律适用与争议解决10.1合同适用的法律法规本合同适用中华人民共和国相关法律法规。10.2合同争议的解决方式如发生合同争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。10.3争议解决的地点与机构争议解决的地点为合同约定的地点,争议解决的机构为合同约定的仲裁机构或人民法院。第十一条合同的签订、生效与终止11.1合同签订时间本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。11.2合同生效条件本合同在双方签字(或盖章)后,经甲方审批同意后生效。11.3合同终止条件本合同在工程竣工验收合格后终止。第十二条合同的修改与补充12.1合同修改程序合同的修改需经双方协商一致,并签订书面修改协议。12.2合同补充协议的签订如合同约定的事项发生变化,双方应签订书面补充协议。第十三条合同的保密条款13.1保密内容双方应对合同内容、商务谈判、技术资料等予以保密。13.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算,至合同终止之日起失效。13.3违反保密条款的责任如一方违反保密条款,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第十四条合同的附则14.1合同的解释权本合同的解释权归双方共同所有。14.2合同的传递与保管本合同一式×份,甲乙双方各执×份,具有同等法律效力。14.3合同的复印件效力本合同的复印件具有同等法律效力,但不得作为证据使用。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入本合同所述第三方介入,包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府部门等其他各方。1.2第三方范围第三方范围包括但不限于:(1)协助甲方、乙方完成工程的相关单位或个人;(2)对工程质量、安全、进度等进行监督、检查、评估的机构或个人;(3)提供专业咨询、技术支持、金融服务等服务的单位或个人;(4)其他与工程相关的单位或个人。第二条第三方介入的责任与义务2.1第三方责任第三方应按照合同约定及相关法律法规,履行各自的责任与义务,确保工程的顺利进行。2.2第三方义务第三方应遵守国家法律法规,遵循职业道德,客观、公正地履行职务,不得损害甲方、乙方的合法权益。第三条第三方介入的沟通协调3.1沟通协调机制甲方、乙方与第三方应建立有效的沟通协调机制,确保第三方介入期间的各项工作顺利进行。3.2信息报告与公示第三方应定期向甲方、乙方报告工作进展、工程质量等情况,确保甲方、乙方及时了解第三方的工作动态。3.3争议解决方式如在第三方介入期间发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第四条第三方介入的费用与支付4.1费用承担第三方介入的费用由甲方、乙方根据实际情况协商承担。4.2费用支付时间及方式甲方、乙方按照合同约定的时间及方式支付第三方介入费用。第五条第三方介入对工程的影响5.1工程进度第三方介入应确保工程进度不受影响,如有影响,第三方应承担相应责任。5.2工程质量第三方介入应确保工程质量不受影响,如有影响,第三方应承担相应责任。5.3工程价款第三方介入应确保工程价款不受影响,如有影响,第三方应承担相应责任。第六条第三方介入的保修责任6.1保修范围第三方介入的保修范围应符合合同约定的保修范围。6.2保修期限第三方介入的保修期限应符合合同约定的保修期限。6.3保修责任划分因第三方介入导致的保修问题,由第三方承担相应的责任。第七条第三方介入的法律责任7.1法律适用第三方介入的法律责任适用中华人民共和国相关法律法规。7.2法律责任划分因第三方介入导致的法律责任,由第三方承担相应责任。第八条第三方介入的违约责任8.1违约行为第三方如发生违约行为,应承担相应的违约责任。8.2违约责任承担第三方违约责任的具体承担方式,按照合同约定及法律法规执行。第九条第三方介入的损害赔偿责任9.1损害赔偿如第三方介入行为导致甲方、乙方遭受损失,第三方应承担相应的损害赔偿责任。9.2赔偿责任限制第三方损害赔偿责任的最高限额,按照合同约定及法律法规执行。第十条第三方介入的合同解除10.1解除条件如第三方未按照合同约定履行义务,甲方、乙方有权解除合同。10.2解除程序甲方、乙方解除合同的程序,按照合同约定及法律法规执行。第十一条第三方介入的争议解决11.1争议解决方式如发生第三方介入相关的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。11.2争议解决的地点与机构争议解决的地点为合同约定的地点,争议解决的机构为合同约定的仲裁机构或人民法院。第十二条第三方介入的附则12.1解释权本合同第三方介入相关条款的解释权归双方共同所有。12.2合同的传递与保管本合同第三方介入相关条款的传递与保管,按照合同约定的方式执行。12.3合同的复印件效力本合同第三方介入相关条款的复印件具有同等法律效力,但不得作为证据使用。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:合同协议书附件二:合同条款附件三:工程量清单附件四:图纸附件五:技术规范附件六:施工组织设计附件七:工程质量保修书附件八:安全生产责任书附件九:支付凭证附件十:验收报告附件十一:变更协议附件十二:补充协议附件十三:合同解除协议附件十四:争议解决裁决书附件详细要求和说明:附件一:合同协议书本附件为合同的核心文件,明确了甲乙双方的权益和义务,包括工程名称、工程地点、工程规模、工程内容、工期、价款、质量保修等内容。附件二:合同条款本附件详细列出了合同的各项条款,包括一般条款和特殊条款,如工期延期、费用调整、违约责任等。附件三:工程量清单本附件列出了工程项目的详细工程量,包括工程项目的名称、数量、单位、单价等。附件四:图纸本附件提供了工程项目的详细图纸,包括平面图、立面图、剖面图等,以指导施工。附件五:技术规范本附件提供了工程项目的详细技术规范,包括材料要求、施工工艺、质量标准等。附件六:施工组织设计本附件提供了施工组织设计的详细内容,包括施工方案、施工进度计划、施工人员配置等。附件七:工程质量保修书本附件明确了工程质量保修的范围、期限和保修责任。附件八:安全生产责任书本附件明确了安全生产的责任和要求,包括安全生产管理、安全事故处理等。附件九:支付凭证本附件用于记录合同价款的支付情况,包括支付时间、支付金额、支付方式等。附件十:验收报告本附件用于记录工程项目的验收情况,包括验收时间、验收人员、验收结果等。附件十一:变更协议本附件用于记录合同变更的情况,包括变更内容、变更时间、变更责任等。附件十二:补充协议本附件用于记录合同补充的情况,包括补充内容、补充时间、补充责任等。附件十三:合同解除协议本附件用于记录合同解除的情况,包括解除原因、解除时间、解除责任等。附件十四:争议解决裁决书本附件用于记录争议解决的裁决结果,包括裁决时间、裁决内容、裁决执行等。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方未按合同约定提供施工场地、材料、设备等,导致工程延期或质量受到影响。2.甲方未按合同约定及时办理相关审批手续,导致工程延期或无法顺利进行。3.乙方未按合同约定施工,导致工程质量不达标、进度延误等。4.乙方未按合同约定提供材料、设备等,导致工程延期或质量受到影响。5.第三方未按合同约定履行职务,导致工程质量、进度、价款等受到影响。违约责任认定标准:1.根据合同约定,违约方应承担相应的违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等。2.违约方的违约行为导致

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论