湿地保护区园林建设工程合同

湿地保护区园林建设工程合同合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________第一条工程内容（1）园林景观设计及施工；（2）绿化工程；（3）园林建筑及设施建设；（4）给排水工程；（5）照明工程；（6）养护管理。第二条工程质量2.1乙方应按照本合同约定的质量标准进行施工，确保本项目达到__________等次的质量要求。2.2乙方应承担因施工原因造成的质量问题，并负责保修期内的一切维修及返工费用。第三条工程进度3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸及工程量清单，编制详细的施工组织设计，确保工程进度与质量。3.2乙方应按照甲方要求，确保本项目在合同约定的工期内完工。第四条工程造价及支付4.1本项目的工程造价为人民币__________元（大写：____________________________元整），乙方应按照本合同约定的付款方式及进度向甲方支付。4.2甲方应按照乙方完成的工程量，按约定的比例支付相应的工程进度款。4.3工程验收合格后，甲方应在验收报告送达之日起__________日内支付乙方剩余工程款。第五条工程验收5.1工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请。甲方应在收到申请之日起__________日内组织验收。5.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用。5.3工程验收合格的，甲乙双方应签署工程验收报告。第六条违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程的，应当按照甲方损失的金额向甲方支付违约金。6.2乙方未按照约定质量标准完成工程的，乙方应承担返工、维修等费用。6.3甲方未按照约定时间支付工程款的，应当按照乙方损失的金额向乙方支付违约金。第七条争议解决7.1凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程款支付完毕之日起终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.湿地保护区园林建设工程设计图纸2.工程量清单3.施工组织设计4.工程验收标准5.工程进度计划6.支付申请表7.违约金计算公式8.争议解决方式的相关法律文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，视为违约。2.乙方未按照约定质量标准完成工程，视为违约。3.甲方未按照约定时间支付工程款，视为违约。4.甲方组织工程验收不及时，导致工程延期，视为违约。5.任何一方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.湿地保护区：指依法设立，具有特定生态功能，用于保护湿地生态系统、生物多样性、水资源、地质地貌和文化价值的区域。2.园林建设工程：指在湿地保护区内进行的绿化、景观建设、设施建设等相关工程。3.工程量清单：指明细列出本项目所需完成的各项工作内容和工程量的文档。4.施工组织设计：指为实现工程目标，对施工过程进行组织、管理和控制的方案。5.工程验收：指项目完成后，对工程质量、进度、投资等方面进行检查、评估和确认的过程。6.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。7.争议解决：指双方在合同履行过程中产生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并向甲方说明原因。如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应责任。2.工程质量问题：乙方应立即整改，并承担整改费用。如整改后仍不符合约定质量标准，甲方有权要求乙方重新施工。3.工程款支付延误：甲方应按时支付工程款，如延迟支付，应支付违约金。4.工程验收不合格：乙方应按照甲方要求进行整改，并承担整改费用。如再次验收仍不合格，甲方有权要求乙方重新施工。5.合同争议：双方应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.湿