建筑照明BT施工合同

建筑照明BT施工合同合同编号：__________建筑照明BT施工合同地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：2.承包商愿意承担该项目的施工任务，并按照双方约定的条件完成施工；3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经充分协商，达成一致，签订本合同。第一条合同范围与内容（1）建筑照明系统的施工图设计；（2）建筑照明系统的设备采购、安装、调试、验收；（3）建筑照明系统的维护、保养及售后服务；（4）双方约定的其他相关事项。1.2承包商应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求等进行施工，并确保施工质量符合相关法律法规、行业标准和业主的要求。第二条合同价格与支付2.1本合同的合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2业主应在合同签订后____个工作日内，向承包商支付合同总价款的____%。2.3剩余的合同总价款，业主应在验收合格后____个工作日内支付。2.4承包商应按照双方约定的时间和方式提供发票。第三条施工期限3.1承包商应按照双方约定的开工日期开始施工，并在合同约定的施工期限内完成施工。3.2施工期限自开工之日起计算，共计____个月。3.3承包商如因自身原因导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。第四条施工质量与验收4.1承包商应严格按照国家、行业标准和业主的要求进行施工，确保施工质量。4.2业主或其委托的监理机构对施工过程进行监督检查，承包商应予以配合。4.3项目完成后，承包商应组织验收，业主或其委托的监理机构对施工质量进行评估。4.4验收合格后，双方签署验收报告，视为承包商完成施工任务。第五条保修与售后服务5.1承包商应提供建筑照明系统的____年质保期，自验收合格之日起计算。5.2在质保期内，因承包商施工原因导致建筑照明系统出现质量问题，承包商应负责免费维修或更换。5.3承包商应在质保期内提供电话咨询、现场指导等售后服务。第六条违约责任6.1承包商如未按照本合同约定的时间、质量完成施工，应承担相应的违约责任。6.2业主如未按照本合同约定的时间支付合同款项，应承担相应的违约责任。6.3双方因违约造成对方损失的，应依法承担赔偿责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的施工期限届满之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日（此页无）一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求说明4.验收标准5.保修条款6.售后服务指南二、违约行为及认定：1.承包商未能按照约定的时间完成施工，属于违约行为。2.承包商未能按照约定的质量完成施工，属于违约行为。3.业主未能按照约定的时间支付合同款项，属于违约行为。4.业主未能按照约定的条件提供施工场地或所需资料，属于违约行为。5.双方在合同履行过程中发生争议，未能通过友好协商解决，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.建筑照明系统：指用于建筑物内外照明的电气装置和光源系统。2.施工图设计：指根据业主需求和规范要求，制作的照明系统安装图纸和相关说明。3.质保期：指承包商对施工质量承担责任的期限，通常为一定年限。4.违约行为：指合同当事人违反合同约定，导致合同目的不能实现的行为。5.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的合同责任，包括赔偿损失、继续履行等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法为承包商与业主协商，制定合理的进度计划，并采取措施加快施工进度。2.施工质量问题：解决办法为承包商负责修复或更换问题部位，直至满足验收标准。3.款项支付争议：解决办法为双方依据合同约定，按时支付相应的款项，如有争议通过协商解决。4.施工过程中的变更：解决办法为双方协商一致后，签订变更协议，调整合同内容。5.争议解决：对于无法协商解决的争议，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于新建、改建、扩建的建筑照明施工项目。2.适用于各类公共建筑、住宅小区