体育场馆变形缝施工合同

体育场馆变形缝施工合同合同编号：__________体育场馆变形缝施工合同一、工程内容1.1本工程为体育场馆变形缝施工项目，包括但不限于：（1）变形缝的设计与施工；（2）变形缝材料的采购与安装；（3）变形缝的调试与维护；（4）施工期间的安全防护及环保措施。二、工程地点2.1本工程位于：____________________。三、工程进度及工期3.1合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，预计工期为：____个月。3.2施工方应按照双方约定的工程进度计划进行施工，如因施工方原因导致工程进度延误，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：____元/天。四、工程质量4.1施工方应按照我国相关法律法规、国家标准、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格标准为：____。4.3施工过程中，如出现质量问题，施工方应立即进行整改，直至符合质量要求。五、工程造价及支付方式5.1本工程造价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。5.2甲方支付方式为：____期支付。具体支付时间为：____。5.3施工方发票类型为：____。六、合同的解除和终止6.1在合同履行过程中，如一方违反合同约定，另一方有权解除合同。6.2合同期满，工程验收合格后，本合同自动终止。七、违约责任7.1双方应严格履行合同约定，如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。7.2违约金的计算方式为：____元/天。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。9.2施工期间，双方应共同维护施工现场的安全秩序。9.3工程验收合格后，施工方应提供完整的施工资料及保修书。9.4双方在合同履行过程中如需补充或修改，应签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十、合同的签订与生效10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________签订日期：______________________一、附件列表：1.施工设计方案2.施工图纸3.施工材料合格证明4.施工人员资质证明5.工程进度计划6.工程验收标准7.违约金计算公式8.争议解决方式的相关法律文件9.施工现场安全防护及环保措施方案10.施工保修书二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定的工程进度计划进行施工，导致工程进度延误。2.施工方使用不符合合同约定的材料或工艺进行施工。3.施工方未按照我国相关法律法规、国家标准、行业标准和甲方要求进行施工，导致工程质量不符合约定。4.施工方在施工过程中，出现质量问题未及时整改或整改不符合要求。5.施工方未提供完整的施工资料及保修书。6.任何一方违反国家相关法律法规，导致合同无法履行。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑活动过程中各方主体之间的权利义务关系的法律规范总称。3.违约金：是指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。4.工程验收：是指对施工完毕的工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定工程是否符合合同约定及国家标准。5.保修书：是指施工方向业主承诺工程在一定期限内如出现质量问题，将负责维修或更换的书面文件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方应及时沟通，调整施工计划，确保工程按时完成。如延误原因属施工方责任，按约定支付违约金。2.工程质量问题：发现质量问题，立即停工整改。如施工方不配合，甲方有权另行安排施工队伍，并追究施工方的责任。3.施工现场安全：双方共同落实施工现场安全防护措施，确保施工现场安全。如发生安全事故，按相关法律法规及合同约定处理。4.合同履行中产生的争议：通过友好协商解决；如协商不成，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于体育场