施工单位保证金合同范本

施工单位保证金合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

名称：XX建设集团有限公司

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：张三

联系方式：该公司注册地址邮编

2.合同简介：

鉴于甲方为一家具有优秀业绩和良好信誉的建设集团有限公司，具备丰富的施工经验和完善的施工管理体系；乙方为一家具备一定资金实力和业务资源的施工单位，具备为甲方提供保证金的能力。

双方为共同发展，确保乙方在施工过程中履行合同义务，保障甲方权益，经友好协商，就乙方提供保证金事宜达成以下合同：

一、定义

1.1本合同所指的“保证金”是指乙方为保证其履行合同义务而向甲方支付的一定金额的货币资金。

1.2“施工合同”是指双方在签订本合同时所指的乙方与甲方签订的施工承包合同。

二、双方权利与义务

（以下内容将在后续条款中详细阐述，此处仅作概述）

2.1甲方权利与义务：

（1）甲方有权在乙方未履行或未完全履行施工合同约定的义务时，扣除相应金额的保证金。

（2）甲方应在合同约定的期限内，按照约定退还乙方保证金。

2.2乙方权利与义务：

（1）乙方有权按照合同约定向甲方索回保证金。

（2）乙方应确保在施工过程中，严格按照施工合同约定履行义务，确保工程质量、进度等符合约定。

三、价格与支付条件

（具体内容将在后续条款中详细阐述）

四、履行期限

（具体内容将在后续条款中详细阐述）

五、违约责任

（具体内容将在后续条款中详细阐述）

六、不可抗力

（具体内容将在后续条款中详细阐述）

七、争议解决

（具体内容将在后续条款中详细阐述）

八、其他条款

（具体内容将在后续条款中详细阐述）

九、附则

（具体内容将在后续条款中详细阐述）

十、签署

（具体内容将在后续条款中详细阐述）

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

特此说明，以下无正文。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：

法定代表人（或授权代表）：

签订日期：____年____月____日

签订日期：____年____月____日

（注：以上内容仅为合同范本，具体条款请根据实际情况调整。）

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是确保乙方在履行与甲方签订的施工合同时，能够按照约定完成施工任务，保证工程质量、进度和安全。为实现此目的，乙方需向甲方支付一定金额的保证金，以约束乙方严格履行合同义务。合同的具体内容包括：

1.1乙方向甲方支付保证金，作为履行施工合同的担保；

1.2甲方在乙方履行合同过程中，对保证金进行管理，并在合同约定条件下退还保证金；

1.3双方就保证金支付、退还、扣除等事项达成共识，确保施工合同的顺利实施。

第二条定义

2.1“保证金”指乙方为保证其履行施工合同义务而向甲方支付的一定金额的货币资金。

2.2“施工合同”指双方在签订本合同时所指的乙方与甲方签订的施工承包合同。

2.3“工程质量”指乙方按照施工合同约定完成施工任务的标准和要求。

2.4“进度”指乙方按照施工合同约定的时间节点完成施工任务。

第三条双方权利与义务

3.1甲方的权利与义务：

（1）甲方有权在乙方未履行或未完全履行施工合同约定的义务时，扣除相应金额的保证金；

（2）甲方应在合同约定的期限内，按照约定退还乙方保证金；

（3）甲方应监督乙方施工过程中的工程质量、进度和安全，确保施工合同顺利实施；

（4）甲方应在合同约定的条件下，及时支付乙方工程款项。

3.2乙方的权利与义务：

（1）乙方有权按照合同约定向甲方索回保证金；

（2）乙方应严格按照施工合同约定履行义务，确保工程质量、进度符合约定；

（3）乙方应遵守国家及地方相关法律法规，确保施工过程中的安全；

（4）乙方应在合同约定的期限内，完成施工任务，并积极配合甲方进行验收；

（5）乙方应按照甲方的要求，及时提供相关资料，以便甲方进行合同管理。

第四条价格与支付条件

4.1保证金金额：乙方应向甲方支付人民币XX万元（大写：XX万元整）作为保证金。

4.2支付方式：乙方应通过银行转账方式向甲方支付保证金，并将支付凭证提交给甲方。

4.3支付时间：乙方应在签订本合同之日起5个工作日内，将保证金支付至甲方指定的银行账户。

4.4退还条件：在乙方完全履行施工合同约定的义务，并通过甲方验收合格后，甲方应在验收合格后30个工作日内退还乙方保证金。

第五条履行期限

5.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至保证金退还完毕之日止。

5.2乙方应在施工合同约定的工期内完成施工任务，并确保各阶段工程进度符合约定的时间节点。

5.3若因不可抗力等因素导致乙方无法按期履行合同，乙方应提前向甲方提出书面申请，经甲方同意后，可适当延长履行期限。

第六条违约责任

6.1乙方违约：

（1）若乙方未按约定时间完成施工任务，甲方有权扣除乙方相应金额的保证金，并要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：迟延履行部分工程款×千分之五×迟延履行天数。

（2）若乙方施工过程中出现质量问题，甲方有权扣除乙方相应金额的保证金，并要求乙方赔偿甲方因此遭受的损失。

（3）若乙方未按约定支付保证金，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担因此产生的损失。

6.2甲方违约：

（1）若甲方未按约定时间退还保证金，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应退还保证金金额×千分之五×逾期天数。

（2）若甲方无故扣除乙方保证金，乙方有权要求甲方返还保证金及赔偿相应损失。

（3）若甲方未按约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期支付工程款金额×千分之五×逾期天数。

第七条不可抗力

7.1定义：本合同所称“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、政府行为、社会异常事件（如战争、罢工、暴乱等）。

7.2责任免除：由于不可抗力导致一方或双方不能履行或部分履行本合同约定的义务，受影响方应在不可抗力事件发生后及时通知对方，并提供相关证明文件。在不可抗力事件持续期间，受影响方的履行义务将予以免除，且双方互不承担违约责任。

7.3应对措施：不可抗力事件结束后，受影响方应尽快恢复履行合同义务。如不可抗力事件导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同，互不追究责任。

第八条争议解决

8.1双方应通过友好协商的方式解决本合同履行过程中产生的争议。

8.2若协商不成，双方同意将争议提交至合同签订地的人民调解委员会进行调解。

8.3若调解不成，双方同意将争议提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方具有法律约束力。

8.4若一方未在仲裁裁决规定的期限内履行仲裁裁决，另一方有权向有管辖权的人民法院申请执行。

8.5在争议解决过程中，除争议部分外，双方应继续履行本合同其他条款。

第九条其他条款

9.1通知方式：本合同项下的任何通知、要求、批准、同意等均应以书面形式进行，并通过挂号信、特快专递、电子邮件或传真等方式送达对方指定的地址或联系方式。

9.2合同变更：本合同的任何修改、补充均须以书面形式作出，并经双方签字（或盖章）确认，方具法律效力。

9.3终止条件：在以下情况下，一方有权书面通知对方终止本合同：

（1）对方明确表示不履行合同义务；

（2）对方发生破产、清算、合并、分立等重大事项，影响合同履行；

（3）发生不可抗力事件，导致合同无法履行。

9.4保密条款：双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密，未经对方同意不得泄露给第三方。

第十条附则

10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.2