2024年度建设工程合同：关于二零二四年工程建设项目的施工协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建设工程合同：关于二零二四年工程建设项目的施工协议本合同目录一览1.合同主体1.1甲方名称1.2乙方名称1.3丙方名称2.工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同金额3.1合同总价3.2付款方式3.3付款进度3.4价款调整4.施工期限4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误5.施工质量5.1工程标准5.2质量监督5.3质量保修6.施工安全6.1安全措施6.2安全事故处理6.3安全验收7.材料供应7.1材料种类7.2材料质量7.3材料供应时间7.4材料供应价格8.技术支持与服务8.1技术交底8.2施工图纸8.3技术指导8.4售后服务9.合同变更9.1变更条件9.2变更程序9.3变更费用10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后果11.违约责任11.1甲方违约11.2乙方违约11.3丙方违约12.争议解决12.1协商解决12.2调解解决12.3仲裁解决12.4诉讼解决13.合同的生效、变更和终止13.1生效条件13.2生效时间13.3变更程序13.4终止条件14.其他约定14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力14.4法律法规规定第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1甲方名称：×××公司1.2乙方名称：×××建筑工程有限公司1.3丙方名称：×××材料供应有限公司第二条工程概述2.1工程名称：×××住宅小区建设工程2.2工程地点：×××城市×××街道×××号2.3工程规模：包括但不限于×××栋住宅楼、×××配套设施等2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等第三条合同金额3.1合同总价：人民币×××万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）3.2付款方式：按工程进度分阶段付款3.3付款进度：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价的三分之一；（2）工程进度达到百分之二十五时，支付合同总价的三分之一；（3）工程进度达到百分之五十时，支付合同总价的三分之一；（4）工程竣工验收合格后七个工作日内，支付剩余合同总价。3.4价款调整：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。第四条施工期限4.1开工日期：×××年×××月×××日4.2竣工日期：×××年×××月×××日4.3工期延误：如因乙方原因导致工程延期，乙方应按日产值的1%向甲方支付违约金。第五条施工质量5.1工程标准：符合国家及行业相关规范、标准5.2质量监督：甲方有权对工程质量进行监督，并提出整改意见。乙方应在接到整改通知后七个工作日内完成整改。5.3质量保修：工程竣工验收合格后，乙方应按约定对工程进行质量保修，保修期为×××年。第六条施工安全6.1安全措施：乙方应制定并落实施工现场安全措施，确保施工现场安全。6.2安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按国家相关规定处理。6.3安全验收：工程竣工验收时，乙方应提供安全验收报告。第八条材料供应8.1材料种类：包括但不限于×××、×××、×××等8.2材料质量：符合国家及行业相关标准8.3材料供应时间：按照工程进度需求及时供应8.4材料供应价格：双方协商确定第九条技术支持与服务9.1技术交底：乙方在工程开工前对甲方进行技术交底9.2施工图纸：乙方按照工程需求提供完整的施工图纸9.3技术指导：乙方在施工过程中提供技术指导9.4售后服务：工程竣工验收合格后，乙方提供一年的售后服务第十条合同变更10.1变更条件：合同执行过程中，如遇不可抗力等因素，需对合同内容进行变更10.2变更程序：双方协商一致，签订变更协议10.3变更费用：变更费用按实际情况协商确定第十一条合同解除11.1解除条件：双方协商一致，或者因不可抗力等原因导致合同无法履行11.2解除程序：双方签订解除协议，明确解除事项11.3解除后果：双方按照约定处理解除后的相关事项第十二条违约责任12.1甲方违约：甲方未按约定支付款项，未提供施工条件等12.2乙方违约：乙方未按约定完成工程，工程质量不符合标准等12.3丙方违约：丙方未按约定供应材料，提供服务等第十三条争议解决13.1协商解决：双方通过友好协商解决合同争议13.2调解解决：双方申请第三方调解机构进行调解13.3仲裁解决：双方约定仲裁机构进行仲裁13.4诉讼解决：双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼第十四条其他约定14.1保密条款：双方对合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密14.2知识产权保护：双方对工程中的知识产权予以保护14.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任14.4法律法规规定：双方应遵守国家法律法规，履行合同义务第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入1.1定义：第三方是指本合同之外，与甲乙方无直接合同关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的情形：第三方介入包括但不限于监理机构、检测机构、评估机构、金融机构等。第二条第三方职责2.1第三方应按照合同约定和国家相关法律法规，履行其职责，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。2.2第三方应独立公正地行使职责，不受甲乙方不正当影响。2.3第三方应及时向甲乙方报告工作进展和发现的问题，并提供必要的证明材料。第三条第三方费用3.1第三方费用由甲乙方按约定承担。3.2第三方费用的支付方式、支付时间由甲乙方协商确定。第四条第三方责任4.1第三方应对其提供的服务承担责任，确保其服务的合法性、合规性、有效性。4.2第三方对其提供的服务过程中产生的失误、疏忽、违法行为等，应自行承担相应的法律责任。4.3第三方对其服务过程中获取的甲乙方商业秘密、个人隐私等，应予以严格保密。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方均为独立的合同主体，彼此之间的关系不由本合同调整。5.2甲乙方与第三方之间的权利义务，按第三方与甲乙方签订的合同约定执行。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额是指第三方对其违约行为所应承担的赔偿责任的上限。6.2第三方责任限额由甲乙方协商确定，并在第三方与甲乙方签订的合同中予以明确。6.3第三方责任限额不影响甲乙方根据本合同向第三方主张权利。第七条第三方介入的变更和解除7.1第三方介入的变更：如甲乙方协商一致，可对第三方介入进行变更，包括但不限于更换第三方、调整第三方职责等。7.2第三方介入的解除：如甲乙方协商一致，可解除第三方介入，第三方应按照甲乙方要求完成交接工作。第八条第三方介入的争议解决8.1甲乙方与第三方之间的争议，应通过协商解决。8.2如协商不成，甲乙方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条第三方介入的保密条款9.1第三方应对其与甲乙方之间的合同内容、商业秘密、个人隐私等予以保密。9.2第三方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。第十条第三方介入的法律法规适用10.1本合同第三方介入相关条款的订立、履行、解释及争议解决，适用中华人民共和国法律法规。第十一条第三方介入的生效11.1本合同第三方介入相关条款自甲乙双方签字（盖章）之日起生效。11.2本合同第三方介入相关条款的修改、补充，应由甲乙双方协商一致，并以书面形式签订。第二部分：第三方介入后的修正结束第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸附件二：施工方案附件三：材料供应清单附件四：工程量清单附件五：工程进度计划附件六：施工合同专用条款附件七：施工合同通用条款附件八：工程质量保修书附件九：安全事故应急预案附件十：保密协议附件十一：知识产权保护协议附件十二：第三方服务合同附件十三：付款凭证附件十四：验收报告附件的详细要求和说明：附件一：工程图纸应包括建筑设计图纸、结构施工图纸、安装施工图纸等，须经甲乙方审核合格后方可使用。附件二：施工方案应详细说明施工工艺、施工步骤、施工要点等，须经甲乙方审核批准后方可执行。附件三：材料供应清单应详细列明材料名称、规格、数量、质量要求等，甲乙方根据清单进行验收。附件四：工程量清单应详细列明工程项目的名称、数量、单位、工程量等，作为付款的依据。附件五：工程进度计划应详细列出工程各阶段的时间安排，甲乙方根据计划进行进度监督。附件六：施工合同专用条款应包括工程质量标准、工程安全要求、合同价款支付方式等具体事项。附件七：施工合同通用条款应包括合同的签订、履行、变更、解除、违约责任等通用规定。附件八：工程质量保修书应详细说明保修范围、保修期限、保修责任等。附件九：安全事故应急预案应包括事故预防、事故处理、应急措施等。附件十：保密协议应明确保密信息的内容、保密期限、保密义务等。附件十一：知识产权保护协议应明确知识产权的保护范围、保护措施、违约责任等。附件十二：第三方服务合同应详细列明第三方的服务内容、服务期限、服务费用等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：违约行为示例：甲方未按约定时间支付工程进度款。责任认定：甲方应按合同约定支付工程进度款，逾期支付的，应支付逾期付款的违约金。2.乙方违约行为及责任认定：违约行为示例：乙方未按