2024年度环保设施建设合同：工业废水处理设施的设计与施工

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度环保设施建设合同：工业废水处理设施的设计与施工本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3环保设施第二条设计与施工内容2.1设计范围2.2施工范围2.3技术标准与规范第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间表第四条设计与施工期限4.1设计期限4.2施工期限4.3延期条款第五条工程质量与保修5.1工程质量标准5.2质量检验5.3保修期限与条件第六条变更与调整6.1变更范围6.2变更程序6.3变更费用第七条违约责任7.1违约行为7.2违约责任7.3违约赔偿第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3适用法律第九条合同的生效、终止与解除9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件第十条保密条款10.1保密信息10.2保密义务10.3例外情况第十一条不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果11.3不可抗力通知第十二条合同的转让与分包12.1合同转让12.2分包规定12.3分包商的义务第十三条项目管理与协调13.1项目管理机构13.2协调机制13.3信息交流第十四条其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3修改权归属第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.2.1标的物：乙方根据本合同的约定，为甲方提供工业废水处理设施的设计与施工服务；1.2.2服务范围：包括但不限于废水处理设施的方案设计、施工图设计、设备采购、安装调试、培训及验收等；1.3环保设施1.3.1定义：指本合同项下乙方为甲方设计和施工的工业废水处理设施，包括但不限于废水收集系统、处理系统、排放系统等。第二条设计与施工内容2.1设计范围2.1.1乙方应按照合同约定完成废水处理设施的整体设计，包括初步设计、施工图设计等；2.1.2设计内容应包括但不限于：工艺流程、设备选型、施工图、操作手册等；2.2施工范围2.2.1乙方应按照设计文件和合同约定完成废水处理设施的施工，包括但不限于土建工程、设备安装、管道铺设、自动化控制系统安装等；2.2.2乙方应确保施工过程中的安全和环保要求得到满足；2.3技术标准与规范2.3.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行设计和施工；2.3.2乙方应保证设计和施工符合甲方提出的技术要求和相关标准；第三条合同价格与支付3.1合同总价3.1.1本合同的总价为人民币[合同总价]，大写：[合同总价大写]；3.1.2乙方应按照本合同约定的支付方式向甲方支付合同价款；3.2支付方式3.2.1甲方应按照本合同约定的时间表向乙方支付合同价款；3.2.2支付方式可以为银行转账、支票支付等，具体方式由双方协商确定；3.3支付时间表3.3.1甲方应在本合同签字后[时间]内支付合同总价款的[比例]；3.3.2甲方应按照乙方提交的设计文件、施工进度等，按照约定的比例支付合同价款；第四条设计与施工期限4.1设计期限4.1.1乙方应按照本合同约定的时间完成设计工作；4.1.2设计期限自本合同签字之日起计算，乙方应在[时间]内完成设计；4.2施工期限4.2.1乙方应按照本合同约定的时间完成施工工作；4.2.2施工期限自设计文件提交之日起计算，乙方应在[时间]内完成施工；4.3延期条款4.3.1如乙方因不可抗力原因无法按照约定的时间完成设计或施工，乙方应提前通知甲方，并协商延期；4.3.2如乙方非因不可抗力原因导致设计或施工延期，应按照本合同约定的违约责任承担相应的违约责任；第五条工程质量与保修5.1工程质量标准5.1.1乙方应保证工程的施工质量符合国家和行业的相关标准、规范及甲方提出的技术要求；5.1.2工程质量检验的标准和方法应按照国家和行业的相关标准执行；5.2质量检验5.2.1乙方应在施工过程中按照约定的标准进行自检；5.2.2甲方应对乙方提交的自检报告进行审查，并对工程质量进行验收；5.3保修期限与条件5.3.1乙方应按照本合同的约定对工程提供保修服务；5.3.2保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限为[时间]；5.3.3在保修期限内，如工程出现质量问题，乙方应负责维修或更换有问题的设备或材料；第六条变更与调整6.1变更范围6.1.1乙方应按照本合同约定的变更程序对合同内容进行变更；6.1.2变更范围包括但不限于设计范围、施工范围、合同价格等；6.2变更程序6.2.1如甲方要求变更，应向乙方提出书面变更请求，并说明变更的内容和理由；6.2.2乙方收到变更请求后，应按照本合同约定的时间完成变更；6.3第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；8.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼；8.2争议解决机构8.2.1双方同意，任何争议提交至合同签订地人民法院解决；8.2.2双方均同意接受法院的管辖，并遵守法院的判决；8.3适用法律8.3.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律；第九条合同的生效、终止与解除9.1合同生效条件9.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效；9.1.2双方应按照本合同的约定履行各自的义务；9.2合同终止条件9.2.1在合同履行完毕后，本合同自动终止；9.2.2如双方提前终止合同，应协商一致，并签订书面协议；9.3合同解除条件9.3.1在合同履行过程中，如发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方可以协商解除合同；9.3.2如一方违反合同约定，严重违约，另一方有权解除合同；9.3.3合同解除后，双方应按照本合同约定的方式处理合同终止后的相关事项；第十条保密条款10.1保密信息10.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密；10.1.2保密信息不包括公众已知的信息或双方同意公开的信息；10.2保密义务10.2.1双方应对保密信息采取适当的保密措施，确保保密信息不被泄露；10.2.2保密义务在本合同终止后继续有效，双方仍应遵守保密义务；10.3例外情况10.3.1法律要求披露保密信息，或有权机关要求披露保密信息；10.3.2双方同意披露保密信息；第十一条不可抗力11.1不可抗力事件11.1.1不可抗力事件指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害、社会事件等；11.1.2双方应尽最大努力避免和克服不可抗力事件的影响；11.2不可抗力后果11.2.1因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，受到影响的一方应立即通知对方；11.2.2双方应协商一致，决定是否终止或部分终止合同，或延迟履行合同；11.3不可抗力通知11.3.1一旦发生不可抗力事件，受到影响的一方应尽快通知对方，并提交相关证明文件；第十二条合同的转让与分包12.1合同转让12.1.1未经对方书面同意，双方均不得将本合同的全部或部分转让给第三方；12.1.2任何转让均应遵守本合同的约定，并不得改变本合同的条款；12.2分包规定12.2.1乙方应按照本合同的约定自行完成设计和施工工作，不得分包给第三方；12.2.2乙方分包给第三方的，应确保分包商遵守本合同的约定；12.3分包商的义务12.3.1分包商应按照分包合同的约定履行义务，并承担相应的责任；12.3.2分包商的行为视为乙方的行为，乙方应对分包商的行为承担责任；第十三条项目管理与协调13.1项目管理机构13.1.1甲方应设立项目管理机构，负责监督、协调和管理乙方的设计及施工工作；13.1.2乙方应设立相应的工作组，负责与甲方的项目管理机构进行沟通和协调；13.2协调机制13.2.1双方应建立定期沟通协调机制，确保项目顺利进行；13.2.2双方应就项目中的重要事项及时进行沟通和协调；13.3信息交流13.3.1双方应保持信息的及时交流和沟通，确保项目的顺利进行；13.3.2双方应按照本合同约定的方式，及时第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入指在甲乙双方履行本合同时，涉及到的不直接参与合同履行的个体或组织，包括但不限于中介方、监管方、咨询方、审计方等；1.2第三方介入的范围包括但不限于合同的执行、监督、评估、审计、调试、验收等环节；第二条第三方介入的程序与条件2.1甲乙双方应在本合同中明确第三方介入的条件和程序，包括但不限于第三方介入的申请、批准、通知、退出等；2.2第三方介入的条件包括但不限于合同的履行需要、合同双方的同意、第三方的资质要求等；2.3甲乙双方应在本合同中约定第三方介入的程序，包括但不限于第三方介入的申请流程、审批流程、通知流程等；第三条第三方介入的职责与权利3.1第三方介入的职责包括但不限于：3.1.1按照甲乙双方的约定，完成介入工作的相关任务；3.1.2遵守甲乙双方的保密协议，保护甲乙双方的商业秘密和技术秘密；3.1.3及时向甲乙双方报告介入工作的进展和结果；3.2第三方介入的权利包括但不限于：3.2.1按照甲乙双方的约定，获得相应的费用和报酬；3.2.2拒绝甲乙双方的非法要求，保护自己的合法权益；3.2.3依法享有的其他权利；第四条第三方介入的义务与责任4.1第三方介入的义务包括但不限于：4.1.1按照甲乙双方的约定，完成介入工作的相关任务；4.1.2遵守甲乙双方的保密协议，保护甲乙双方的商业秘密和技术秘密；4.1.3及时向甲乙双方报告介入工作的进展和结果；4.2第三方介入的责任包括但不限于：4.2.1第三方介入的工作成果应符合甲乙双方的约定和要求；4.2.2第三方介入应承担因自身原因导致的工作失误或延误的责任；4.2.3第三方介入应对因介入工作引起的争议和纠纷承担相应的责任；第五条第三方介入的费用与报酬5.1第三方介入的费用包括但不限于：5.1.1第三方介入的工作费用；5.1.2第三方介入的报酬和奖金；5.1.3第三方介入的差旅费用；5.2第三方介入的报酬和费用的支付方式包括但不限于：5.2.1按照甲乙双方的约定，支付第三方介入的费用和报酬；5.2.2支付方式可以为银行转账、支票支付等，具体方式由甲乙双方协商确定；第六条第三方介入的变更与终止6.1第三方介入的变更包括但不限于：6.1.1第三方介入的工作内容的变更；6.1.2第三方介入的工作时间的变更；6.1.3第三方介入的工作费用的变更；6.2第三方介入的终止包括但不限于：6.2.1合同履行完毕，第三方介入的终止；6.2.2甲乙双方协商一致，提前终止第三方介入；6.2.3第三方介入因不可抗力原因无法继续履行合同，甲乙双方协商一致终止；第七条第三方介入的违约责任7.1第三方介入的违约行为包括但不限于：7.1.1第三方介入未按照甲乙双方的约定完成工作任务；7.1.2第三方介入违反甲乙双方的保密协议；7.1.3第三方介入未及时向甲乙双方报告工作进展和结果；7.2第三方介入的违约责任包括但不限于：7.2.1第三方介入应承担因违约行为导致的甲乙双方的损失；7.2.2第三方介入应按照甲乙双方的约定承担违约责任；7.2.3第三方介入的违约行为不免除其应承担的其他责任和义务；第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入的争议解决方式包括但不限于：8.1.1双方协商解决；8.1.2提交仲裁机构仲裁；8.1.3向人民法院提起诉讼；8.2第三方介入的争议解决机构包括但不限于：8.2.1甲乙双方约定的仲裁机构；8.2.2甲乙双方所在地人民法院；8.3适用法律8.3.1第三方介入的争议解决应适用中华人民共和国法律；第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工业废水处理设施设计方案2.工业废水处理设施施工图设计3.工业废水处理设施设备采购清单4.工业废水处理设施安装调试手册5.工业废水处理设施操作手册6.工业废水处理设施保修手册7.工业废水处理设施维护保养手册8.工业废水处理设施安全技术规范9.工业废水处理设施环境影响评估报告10.工业废水处理设施施工进度计划11.工业废水处理设施设计变更记录12.工业废水处理设施施工日志13.工业废水处理设施验收报告14.第三方介入工作大纲15.第三方介入工作进度报告16.第三方介入工作成果报告17.第三方介入费用报价单18.第三方介入合同保密协议19.第三方介入合同变更协议20.第三方介入合同终止协议说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定时间和质量完成设计工作，视为违约。2.乙方未按照约定时间和质量完成施工工作，视为违约。3.乙方泄露甲方商业秘密或技术秘密，视为违约。4.乙方未及时向甲方报告工作进展和结果，视为违约。5.乙方未按照约定支付第三方介入的费用和报酬，视为违约。6.乙方未按照约定支付第三方介入的差旅费用，视为违约。7.第三方介入未按照约定