二零二四年城市轨道交通工程建设合同

二零二四年城市轨道交通工程建设合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1合同总价3.2付款方式3.3付款进度第四条工程质量4.1质量标准4.2质量保证4.3质量验收第五条工程进度5.1施工期限5.2进度计划5.3延期违约责任第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料设备验收第七条施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理7.3安全验收第八条知识产权8.1专利权8.2著作权8.3保密义务第九条变更与调整9.1变更条件9.2变更程序9.3变更费用第十条违约责任10.1承包方违约10.2发包方违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议方式11.2争议地点11.3争议时效第十二条合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效13.2合同变更13.3合同终止第十四条其他约定14.1不可抗力14.2保密协议14.3法律适用14.4争议解决14.5合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方1.1.1名称：市城市轨道交通建设指挥部1.1.2地址：市区路号1.1.3联系人：X1.1.4联系电话：X1.2承包方1.2.1名称：建筑工程有限公司1.2.2地址：省市区路号1.2.3联系人：X1.2.4联系电话：X第二条工程概况2.1工程名称：市城市轨道交通工程2.2工程地点：市区2.3工程规模：地铁线路全长公里，共座车站2.4工程内容：地铁线路建设，包括土建、安装、装修等工程第三条合同金额3.1合同总价：人民币亿元（大写：）3.2付款方式：按工程进度分阶段付款3.3付款进度：3.3.1工程开工后一个月内支付合同总额的10%3.3.2完成工程进度达到25%时支付合同总额的30%3.3.3完成工程进度达到50%时支付合同总额的30%3.3.4工程验收合格后支付合同总额的15%3.3.5剩余5%作为质量保证金，质保期结束后支付第四条工程质量4.1质量标准：符合国家及行业相关标准和要求4.2质量保证：承包方应建立健全质量管理体系，确保工程质量4.3质量验收：工程验收分为中间验收和竣工验收，验收合格后方可交付使用第五条工程进度5.1施工期限：自工程开工之日起个月5.2进度计划：承包方应按合同约定的工期制定详细的施工进度计划，并报发包方批准5.3延期违约责任：5.3.1承包方原因导致工程延期，应按合同约定支付违约金5.3.2发包方原因导致工程延期，应合理调整工程进度，并承担相应费用第六条材料与设备6.1材料供应：承包方负责采购工程所需的材料，并保证材料质量6.2设备供应：承包方负责采购工程所需的设备，并保证设备质量6.3材料设备验收：发包方对承包方供应的材料设备进行验收，不符合要求的不得使用第八条知识产权8.1专利权：发包方和承包方在合同执行过程中所形成的发明创造和技术秘密，双方共同拥有专利申请权8.2著作权：发包方和承包方在合同执行过程中所形成的文字、图表、设计等作品，双方共同拥有著作权8.3保密义务：双方应对合同执行过程中获取的对方商业秘密和和技术秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方第九条变更与调整9.1变更条件：合同执行过程中，如因不可抗力或政策调整等原因导致合同内容需要变更，双方可协商一致进行变更9.2变更程序：变更内容应书面签署，并经双方确认后生效9.3变更费用：因变更产生的额外费用，双方协商解决第十条违约责任10.2发包方违约：如发包方未按合同约定支付款项，应支付违约金，违约金计算方式为：应付款项金额×1%×违约天数10.3违约赔偿：违约方应承担因违约产生的直接经济损失和对方因此而产生的其他损失第十一条争议解决11.1.1向合同签订地人民法院提起诉讼11.1.2提交仲裁机构进行仲裁11.2争议地点：争议解决地点为合同签订地11.3争议时效：双方在发生争议后，应在个月内提出解决争议的请求，超过该期限的，对方不再承担违约责任第十二条合同解除12.1.1不可抗力导致合同无法履行12.1.2双方协商一致解除合同12.1.3一方明确表示不履行合同主要义务12.2解除程序：解除合同应书面签署，并经双方确认后生效12.3解除后果：合同解除后，双方应及时办理相关手续，并根据实际情况承担相应的责任第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同变更：合同的变更应书面签署，并经双方确认后生效13.3合同终止：合同执行完毕或者合同解除后，合同终止第十四条其他约定14.1不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等14.2保密协议：双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密和和技术秘密，应予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方14.3法律适用：本合同适用中华人民共和国法律14.4.1向合同签订地人民法院提起诉讼14.4.2提交仲裁机构进行仲裁14.5合同附件：本合同附件包括合同图纸、技术参数、工程量清单等，附件与合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与责任1.1第三方定义：本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的其他各方，包括但不限于分包商、供应商、咨询机构、检测机构、监理机构等。1.2第三方责任：第三方应按照合同约定和法律法规规定，对自身行为承担相应责任。第二条第三方介入程序2.1甲乙双方应提前通知第三方介入合同的实施，并提供相关合同文件。2.2第三方应签署确认书，确认已阅读并理解合同文件，同意遵守合同约定。2.3第三方介入后，甲乙双方应与第三方协商确定各自的权利义务，并签订补充协议。第三条第三方权利与义务3.1第三方权利：3.1.1按合同约定获取相应的款项和报酬。3.1.2对合同涉及的工程质量、安全、进度等方面提出建议和意见。3.2第三方义务：3.2.1按照合同约定完成相应的工作，并保证工程质量、安全。3.2.2遵守国家法律法规和行业标准，不得损害甲乙双方的合法权益。第四条第三方责任限额4.1第三方应对其介入合同工作范围内的事宜承担责任，但不免除甲乙双方的合同责任。4.2第三方责任限额应根据合同金额、工程风险等因素协商确定，并在补充协议中明确。4.3第三方应购买相应的保险，以确保其责任限额内能承担赔偿责任。第五条第三方违约处理5.1第三方违反合同约定，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。5.2甲乙双方与第三方之间的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择向合同签订地人民法院提起诉讼或提交仲裁机构进行仲裁。第六条第三方与其他各方关系6.1第三方与甲乙双方应保持独立的法律地位，各自承担合同责任。6.2第三方与分包商、供应商等之间的关系，由各方自行协调解决，甲乙双方不承担连带责任。6.3第三方应遵守甲乙双方的内部管理规定，不得违反甲乙双方利益。第七条第三方退出7.1第三方如因故需退出合同，应提前通知甲乙双方，并办理相关手续。7.2第三方退出后，其应承担的合同责任不应免除，甲乙双方有权向其追偿。第八条第三方信誉保障8.1第三方应提供合法有效的证件和资料，以证明其具备履行合同的能力和信誉。8.2甲乙双方有权对第三方的信用情况进行调查和评估，第三方应予以配合。第九条第三方合规性9.1第三方应遵守国家法律法规、行业标准和地方政策，不得违法经营。9.2第三方应按照合同约定履行合同，不得损害社会公共利益。第十条合同的变更与解除10.1如第三方因故不能继续履行合同，甲乙双方可以协商变更或解除合同。10.2合同变更或解除后，第三方应按照甲乙双方的要求承担相应责任。第十一条争议解决11.1甲乙双方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择向合同签订地人民法院提起诉讼或提交仲裁机构进行仲裁。第十二条合同的生效、变更和终止12.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。12.2合同的变更、解除和终止，应签订书面协议，并经甲乙双方及第三方确认后生效。本附加条款与原合同具有同等法律效力，如本附加条款与原合同有任何冲突，以本附加条款为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同图纸详细描述：本附件包含工程的整体设计图纸，包括线路、车站、土建、安装、装修等各个专业的图纸。图纸应符合国家及行业标准，并由甲乙双方共同确认。附件2：技术参数详细描述：本附件列明工程所涉及的各种材料、设备的技术参数和性能要求，包括材质、型号、规格、数量等。甲乙双方应根据这些参数进行采购和施工。附件3：工程量清单详细描述：本附件详细列出工程所需的各项材料、设备的工程量，包括数量、单位、单价等。甲乙双方应根据清单进行计量和付款。附件4：施工组织设计详细描述：本附件包含施工过程中的组织管理、施工方法、施工步骤、安全措施等内容，由承包方制定并报发包方批准。附件5：质量保证措施详细描述：本附件列出承包方为保证工程质量所采取的措施，包括质量管理体系、质量控制、质量验收等。附件6：安全施工措施详细描述：本附件包含施工过程中的安全措施，包括施工现场安全管理、安全事故处理、安全生产责任制等。附件7：环保措施详细描述：本附件列出施工过程中应遵守的环保要求，包括环境保护措施、环保设施、环保责任等。附件8：进度计划详细描述：本附件详细列出工程的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间、工作内容等。附件9：材料设备供应合同详细描述：本附件为承包方与材料设备供应商之间的供应合同，明确供应商的义务和责任。附件10：施工分包合同详细描述：本附件为承包方与分包商之间的分包合同，明确分包商的工作范围和责任。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定。2.发包方未按合同约定支付款项。3.第三方未按合同约定完成相应工作，或工程质量、安全不符合约定。4.任何一方违反合同约定的其他义务。责任认定标准：1.违约金计算：违约方应支付合同总价的一定比例作为违约金，具体比例在补充协议中明确。2.损失赔偿：违约方应赔偿因违约造成的直接经济损失，包括工程返工费用、材料损失、工期延误等。