2024年度建设工程施工合同工程量清单确认

2024年度建设工程施工合同工程量清单确认本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3建设工程1.4工程量清单1.5合同价格第二条合同范围与内容2.1工程范围2.2工程内容2.3工程量清单的确认第三条合同价格及支付3.1合同价格3.2价格调整3.3支付方式3.4支付时间第四条工程量清单的编制与确认4.1工程量清单的编制4.2工程量清单的确认程序4.3工程量清单的修改与调整第五条工程质量与标准5.1工程质量要求5.2工程标准5.3质量保证措施第六条工期与进度6.1工期要求6.2进度计划6.3工期延误的处理第七条施工安全与环保7.1安全生产要求7.2环境保护要求7.3安全事故的处理第八条变更与调整8.1变更范围8.2变更程序8.3变更价格的确定第九条违约责任9.1发包人的违约责任9.2承包人的违约责任9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼10.3适用法律第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律法规变化13.3合同附件第十四条合同的签署与备案14.1签署日期14.2签字盖章14.3备案程序第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3建设工程1.4工程量清单1.5合同价格第二条合同范围与内容2.1工程范围工程范围是指乙方在本项目中应施工的工程部位和工程内容，具体详见工程量清单。2.2工程内容工程内容是指乙方在本项目中应完成的各项工作，包括土建、安装、装修、设备调试等，具体详见工程量清单。2.3工程量清单的确认乙方应在本合同签订后7个工作日内，将工程量清单提交给甲方确认。甲方应在收到工程量清单后14个工作日内完成确认，并将确认结果通知乙方。如甲方对工程量清单有异议，应及时提出，并与乙方协商解决。第三条合同价格及支付3.1合同价格合同价格为人民币【】元（大写：【】元整），详见工程量清单。3.2价格调整本合同签订后，如因设计变更、工程量增减、材料价格波动等原因导致合同价格需要调整的，双方应协商确定调整后的价格。3.3支付方式甲方支付合同价款的方式如下：（1）预付款：合同签订后7个工作日内，甲方支付合同价格的30%作为预付款；（2）进度款：按照工程进度，甲方分阶段支付合同价格的60%；（3）尾款：工程验收合格后，甲方支付合同价格的10%。3.4支付时间甲方应按照本合同约定的支付方式及时支付合同价款。如甲方逾期支付，应按照逾期金额的日利率支付违约金。第四条工程量清单的编制与确认4.1工程量清单的编制乙方应根据项目实际情况，按照国家标准和行业规定，编制工程量清单。4.2工程量清单的确认程序4.3工程量清单的修改与调整本合同签订后，如因设计变更、工程量增减等原因导致工程量清单需要修改或调整的，双方应协商确定修改或调整后的工程量清单，并按照本合同约定的价格调整方式进行价格调整。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求（1）结构安全；（2）使用功能；（3）外观美观；（4）环保要求。5.2工程标准本项目应符合的国家标准和行业标准，具体详见合同附件。5.3质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系，加强质量监督和检验，确保工程质量符合本合同约定的质量要求。如乙方在施工过程中出现质量问题，应及时采取措施予以整改，并承担相应的责任。第六条工期与进度6.1工期要求本项目合同约定的工期为【】天（含法定节假日和不可抗力因素影响的时间），自乙方正式开工之日起计算。6.2进度计划乙方应按照本项目的设计文件和施工方案，编制详细的施工进度计划，并提交给甲方备案。6.3工期延误的处理乙方如因自身原因导致工期延误的，应按照合同约定承担违约责任。如因设计变更、工程量增减、不可抗力等因素导致工期延误的，双方应协商确定工期顺延的事第八条变更与调整8.1变更范围本合同签订后，如因设计变更、工程量增减、材料价格波动等原因导致合同内容需要变更的，双方应协商确定变更范围。8.2变更程序变更程序如下：（1）乙方提出变更申请，详细说明变更内容、原因和影响；（2）甲方收到乙方提出的变更申请后，应在7个工作日内进行审查，并通知乙方是否同意变更；（3）如甲方同意变更，双方应签订变更协议，明确变更内容、价格和工期等事项；（4）乙方根据变更协议进行施工。8.3变更价格的确定（1）如变更导致合同价格增加，甲方应按照变更金额的百分比支付增加部分的价款；（2）如变更导致合同价格减少，甲方应按照减少金额的百分比退还已支付的价款。第九条违约责任9.1发包人的违约责任（1）未按约定时间支付预付款、进度款或尾款；（2）未按约定提供施工场地、施工条件或其他必要协助；（3）未经乙方同意，擅自变更工程内容、规模或设计；（4）其他违反合同约定的行为。9.2承包人的违约责任（1）未按约定时间完成工程；（2）工程质量不符合约定；（3）未按约定使用合格材料、设备；（4）其他违反合同约定的行为。9.3违约赔偿违约方应向守约方支付违约金，违约金为本合同总价款的【】%。如违约行为给守约方造成损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。第十条争议解决10.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼如双方约定仲裁，应向约定的仲裁机构提交仲裁申请；如未约定仲裁，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。10.3适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。11.2合同变更本合同的变更应采用书面形式，经双方签字盖章确认后生效。11.3合同终止（1）工程验收合格，合同约定的义务全部履行完毕；（2）双方协商一致解除合同；（3）依法应当终止的其他情形。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。12.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。12.3违约责任违反保密义务的一方应向守约方支付违约金，违约金为本合同总价款的【】%。如违反保密义务给对方造成损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。第十三条其他条款13.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2法律法规变化本合同签订后，如因法律法规变化导致合同无法履行或需要变更的，双方应协商确定变更方案。13.3合同附件本合同附件是本合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。附件包括：工程量清单、设计文件、施工方案等。第十四条合同的签署与备案14.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2签字盖章双方代表在本合同上签字并加盖公章，以证明合同的真实性、合法性和有效性。14.3第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及第三方介入的情况，为明确第三方的概念、责任限额以及第三方与其他各方的划分，甲乙双方特此约定如下附加条款：第一条第三方定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外，根据本合同约定或实际情况，参与本项目的实施、监督、检验、评估等活动的法人、其他组织或个人。1.2第三方包括但不限于：监理机构、设计单位、材料供应商、设备供应商、施工分包商、检测机构、政府部门、社会中介机构等。第二条第三方责任2.1第三方介入第三方介入本项目，应与甲乙双方签订相应的补充协议或合同，明确双方的权利、义务和责任。2.2第三方责任第三方应按照合同约定或法律法规规定，对其提供的服务或产品负责。如第三方提供的服务或产品存在质量问题，导致本项目受损，第三方应承担相应的责任。2.3第三方限额责任甲乙双方与第三方签订的补充协议或合同中，应明确第三方的责任限额。责任限额可采用金额限制、责任限制等方式。如第三方承担的责任超过限额，超过部分由甲乙双方协商解决。第三条第三方权益保护3.1甲乙双方应保障第三方的合法权益，包括但不限于支付合同款项、提供施工条件、保密商业秘密等。3.2甲乙双方不得擅自变更第三方合同约定的权益，如确需变更，应与第三方协商一致，并签订书面协议。3.3甲乙双方应协助第三方解决项目中出现的问题，确保项目顺利进行。第四条第三方违约处理4.1第三方违反合同约定，导致甲乙双方遭受损失的，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。4.2甲乙双方与第三方签订的补充协议或合同中，可约定违约金的计算方式和金额。如违约金不足以弥补损失，甲乙双方有权要求第三方支付相应的赔偿金。4.3第三方如因违约导致项目进度延误，应按照本合同约定的工期延误责任承担相应的违约责任。第五条第三方与甲乙双方的关系5.1第三方与甲乙双方之间的合同关系，不影响甲乙双方之间的合同关系。甲乙双方应各自履行合同约定的义务。5.2第三方如对本项目的质量、安全、进度等有监督、检验职责，甲乙双方应予以配合，并提供必要的协助。5.3甲乙双方应按照本合同约定，向第三方支付合同款项。如甲乙双方未能按时支付，第三方有权按照合同约定追究甲乙双方的责任。第六条第三方介入的合同变更6.1如本合同履行过程中，甲乙双方与第三方签订的补充协议或合同发生变更，应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。6.2变更协议应明确变更的内容、范围、期限、价款等事项。6.3变更协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，并对甲乙双方、第三方具有法律约束力。第七条第三方与甲乙双方的沟通与协作7.1甲乙双方与第三方应建立畅通的沟通与协作机制，确保项目顺利进行。7.2甲乙双方与第三方应定期召开项目协调会议，解决项目实施过程中出现的问题。7.3甲乙双方与第三方应共同做好项目验收工作，确保工程质量符合合同约定。第八条第三方责任的风险防范8.1甲乙双方应与第三方签订详细的合同，明确双方的权利、义务和责任。8.2甲乙双方应要求第三方提供合格的资质证明、产品检验报告等，以确保第三方提供的服务或产品符合质量要求。8.3甲乙双方应按照本合同约定，对第三方提供的服务或产品进行验收，确保符合合同要求。第九条第三方违约的诉讼或仲裁9.1如第三方违约，甲乙双方均有权向人民法院或仲裁机构提起诉讼或仲裁。9.2甲乙双方与第三方签订的补充协议或合同中，可约定诉讼或仲裁的管辖法院或仲裁机构。9.3甲乙双方应按照本合同约定，积极履行合同义务，维护双方合法权益。第十条合同的签署与备案10.1甲乙双方与第三方签订的补充协议或合同，应经甲乙双方签字盖章，并备案。10.2补充协议或合同的签署日期，为本合同的附件之一，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单：详细列明本项目各项工程量、工程内容、工程单价及总价款的清单。2.设计文件：包括本项目的设计说明书、施工图、竣工图等设计文件。3.施工方案：包括本项目施工的组织设计、施工技术方案、质量保证措施、安全防护措施等。4.合同价格清单：详细列明本项目各项工程的价格明细。5.付款凭证：包括预付款、进度款、尾款的支付凭证。6.质量保证资料：包括施工过程中的质量检验报告、竣工验收报告等。7.安全生产资料：包括施工过程中的安全生产措施、事故处理报告等。8.竣工资料：包括竣工图纸、竣工决算书等。9.变更协议：如项目实施过程中发生变更，双方签订的变更协议。10.补充协议：甲乙双方与第三方签订的补充协议。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误违约行为：乙方未能按合同约定的工期完成工程。责任认定：乙方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿甲方因工期延误造成的损失。2.工程质量不符合约定违约行为：乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量标准。责任认定：乙方应承担违约责任，包括返工、整改、赔偿甲方因工程质量问题造成的损失。3.未按约定使用合格材料、设备违约行为：乙方在施工过程中未使用合同约定的合格材料、设备。责任认定：乙方应承担违约责任，包括更换材料、设备、赔偿甲方因材料、设备问题造成的损失。4.未按约定支付合同款项违约行为：甲方未能按照合同约定的时间、金额支付预付款、进度款、尾款。责任认定：甲方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿乙方因未及时支付款项造成的损失。5.未按约定提供施工场地、施工条件或其他必要协助违约行为：甲方未能按照合同约定的时间、条件提供施工场地、施工条件或其他必要协助。责任认定：甲方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿乙方因未提供必要协助造成的损失。6