专业工程施工合同范本示例

合同编号：__________专业工程施工合同甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后_______日内向甲方提交工程预算书，经甲方确认后按照预算书执行。2.3乙方应按照合同约定的工程内容和质量要求完成施工，如因乙方原因导致工程增减量，按照实际发生金额予以调整。三、合同履行3.1甲方应按照合同约定向乙方支付工程进度款，付款比例为：_______%。3.2乙方应按照合同约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，甲方有权按照逾期付款的规定向乙方追讨违约金。3.3乙方应按照合同约定的质量要求进行施工，如工程质量不符合约定，乙方应承担返工、维修等费用。3.4乙方应按照合同约定的安全要求进行施工，确保施工过程中不发生安全事故。四、合同变更4.1合同履行过程中，如甲乙双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。4.2合同变更不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。五、合同解除5.1在合同履行过程中，甲乙双方协商一致可以解除合同。5.2如乙方严重违约导致合同无法履行，甲方有权解除合同。5.3合同解除后，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金，并承担因合同解除所造成的损失。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部款项之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：专业工程施工预算书、施工方案、施工图纸等。注意事项：1.合同主体资格：确保甲方为具备发包资格的法人或其他组织，乙方为具备相应资质的施工单位。2.工程合法性：确认工程符合国家法律法规、规划和行业标准，取得相关审批手续。3.合同内容明确：详细约定工程内容、质量标准、工期、价款等关键条款，避免模糊不清导致纠纷。4.合同履行监督：甲方应加强对乙方的施工过程监督，确保工程进度和质量。5.合同变更：任何合同变更均应签订书面协议，并由双方盖章确认。6.违约责任：明确约定违约金计算方式及赔偿范围，确保合同履行。7.争议解决：选择合适的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。解决办法：1.协商解决：双方通过友好协商，达成一致意见，消除纠纷。2.调解解决：请求第三方调解机构进行调解，协助双方达成和解。3.仲裁解决：按照合同约定提交仲裁委员会进行仲裁。4.诉讼解决：向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过司法程序解决纠纷。关键词语的法律名词解释：1.发包方（甲方）：指委托他人进行工程施工的法人、其他组织或个人。2.承包方（乙方）：指接受发包方委托进行工程施工的法人、其他组织或个人。3.合同履行：指合同双方按照约定履行合同义务的行为。4.合同变更：指合同双方在合同履行过程中对原有合同内容进行修改或补充。5.违约责任：指合同当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应承担的民事责任。6.争议解决：指合同双方在合同履行过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的行为。7.仲裁：指合同双方根据事先约定，将合同争议提交仲裁委员会进行审理和裁决的一种争议解决方式。8.诉讼：指合同双方将合同争议提交人民法院，通过司法程序解决纠纷的方式。特殊应用场合：1.甲方为政府机关，乙方为中标的建筑公司，工程为一座新行政大楼的内部装修。2.甲方为大型企业，乙方为专业电气安装公司，工程为新建工厂的电气布线系统。3.甲方为房地产开发商，乙方为园林景观公司，工程为高档住宅小区的绿化景观设计施工。4.甲方为学校，乙方为装修公司，工程为学校教学楼的翻新和改造。针对每个特殊场合的补充条款：1.政府机关工程：乙方需严格遵守政府相关采购规定和保密要求。工程验收需得到甲方上级部门的审核批准。2.大型企业工厂电气布线：乙方需按照甲方提供的工业用电标准进行施工，确保安全可靠。工程完成后，乙方需提供完整的电气系统操作和维护手册。3.高档住宅小区绿化景观：乙方需根据甲方提供的设计方案进行施工，并保证植物成活率。工程验收后，乙方需提供一定期限的植物养护服务。4.学校教学楼翻新改造：乙方需在施工过程中采取措施保护教学设施和校园环境。工程完成后，乙方需协助甲方进行设施验收和移交。附件列表：1.专业工程施工预算书