建设工程施工合同（国际版）

合同编号：__________建设工程施工合同（国际版）名称：______________________地址：______________________联系人：______________________联系电话：______________________名称：______________________地址：______________________联系人：______________________联系电话：______________________鉴于甲方为建设工程项目的业主，愿意聘请乙方承担该项目的施工任务；乙方愿意接受甲方的聘请，为甲方完成该项目。双方经充分协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：______________________1.2工程地点：______________________1.3工程规模：______________________1.4工程内容：______________________第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方在签订合同时应向甲方支付合同总额的____%作为预付款。2.3甲方应在乙方完成工程进度达到合同约定的____%后支付相应进度款。2.4乙方在工程验收合格后，甲方支付剩余的合同款项。第三条工期3.1合同工期为______天。3.2乙方应按合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方因此造成的损失。第四条质量标准4.1乙方应按照合同约定的质量标准完成工程。4.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到合同约定的质量标准。第五条材料和设备5.1乙方应按照合同约定的材料和设备规格、型号、数量等要求采购并使用。5.2乙方应保证所采购的材料和设备的质量，并承担因质量问题造成的损失。第六条乙方义务6.1乙方应按照合同约定的时间、质量和数量完成工程。6.2乙方应遵守国家和地方的法律法规，严格按照安全操作规程进行施工，确保施工安全。6.3乙方应承担施工过程中产生的环保责任，确保施工环保合规。第七条甲方义务7.1甲方应按照合同约定的时间和金额支付进度款和尾款。7.2甲方应协助乙方办理与工程相关的审批、验收等手续。7.3甲方应对乙方施工过程中的合理需求给予支持。第八条违约责任8.1乙方未按照合同约定完成工程的，应承担违约责任，向甲方支付违约金。8.2甲方未按照合同约定支付进度款和尾款的，应承担违约责任，向乙方支付违约金。8.3双方因不可抗力导致无法履行合同的，可根据实际情况协商解决。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：______________________注意事项：1.合同的签订：确保甲乙双方的合法地位和资格，明确双方的代表人物，并确保签订合同的过程符合法律法规的要求。2.工程概况的明确：详细填写工程名称、地点、规模和内容，确保双方对工程的理解和期望一致。3.合同价格的准确性：明确合同总价、预付款、进度款和尾款的支付方式和时间，避免因价格问题引起的争议。4.工期的约定：明确工期的起始和结束时间，以及延期完工的违约责任，确保工程按照计划进行。5.质量标准的遵守：明确工程的质量要求，以及验收不合格的处理方式，保证工程质量。6.材料和设备的规格：明确材料和设备的规格、型号和数量，确保施工过程中的材料和设备符合要求。7.违约责任：了解违约金的计算方式和支付时间，避免因违约行为造成的损失。8.争议解决：明确争议解决的途径和方式，确保在发生争议时可以及时解决。关键词语的法律名词解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的货币赔偿。3.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。4.工程验收：指工程完成后，由甲方对工程的质量、安全、进度等方面进行的检查和评定。5.合同解除：指合同双方在合同履行过程中，经协商一致或者依法解除合同关系。6.合同变更：指合同双方在合同履行过程中，经协商一致对合同的内容进行修改或者补充。特殊应用场合及补充条款：1.特殊情况：工程项目的规模或内容发生变化补充条款：如甲方在合同签订后要求增加或减少工程规模、内容等，导致合同价格和工期发生变化，双方应协商一致，并签订补充协议。2.特殊情况：工程项目的材料和设备采购发生变更补充条款：如甲方要求乙方更换材料和设备供应商或规格，导致合同价格和工期发生变化，双方应协商一致，并签订补充协议。3.特殊情况：工程项目因不可抗力导致工期延误补充条款：如工程项目因不可抗力导致工期延误，双方应协商一致，根据实际情况调整工期，并签订补充协议。4.特殊情况：工程项目验收不合格补充条款：如工程项目验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到合同约定的质量标准。如因乙方原因导致验收不合格，乙方应支付甲方因此造成的损失。5.特殊情况：甲方支付进度款和尾款延迟补充条款：如甲方未按照合同约定支付进度款和尾款，乙方有权暂停施工，并要求甲方