工程项目劳务分包流程

工程项目劳务分包流程合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方为实施工程项目，需要乙方提供相应的劳务分包服务，为确保双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条劳务分包范围2.2乙方应按照甲方的要求，完成相应的工程量，并保证工程质量符合甲方要求及相关法律法规的规定。第三条劳务报酬3.1乙方向甲方提供的劳务，甲方应支付给乙方劳务报酬，报酬标准为：__________3.2乙方完成工程后，甲方应按合同约定及时支付劳务报酬。3.3乙方应按照甲方要求，开具相关发票。第四条工期4.1乙方应按照甲方要求，保证工程按时完成，工程期限为：__________4.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第五条质量与验收5.1乙方应保证工程质量，工程质量应符合甲方要求及相关法律法规的规定。5.2工程完成后，甲方有权组织验收，乙方应予以配合。5.3验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。第六条保密条款6.1双方在合同履行过程中，可能涉及到的商业秘密、技术秘密等，双方均应予以保密。6.2乙方不得将合同内容泄露给第三方，否则应承担违约责任。第七条违约责任7.1乙方如未按照约定完成工程，应承担相应的违约责任。7.2甲方如未按照约定支付劳务报酬，应承担相应的违约责任。7.3双方因履行合同发生争议，应友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程完成之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程项目图纸2.工程量清单3.乙方劳务人员名单4.质量验收标准5.安全防护措施方案6.乙方资质证明文件7.工程保险证明文件8.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，或工程质量不符合甲方要求及法律法规的规定，视为违约。2.甲方未按照约定支付劳务报酬，视为违约。3.双方未履行保密义务，泄露合同相关商业秘密、技术秘密等，视为违约。4.乙方未按照甲方要求，延迟工程进度，视为违约。5.双方在合同履行过程中，发生争议，未能友好协商解决，向人民法院提起诉讼，按照法院判决认定违约行为。三、法律名词及解释：1.工程项目：指根据甲方要求，乙方提供的具体工程作业。2.劳务分包：指乙方按照甲方要求，提供相应的劳动力，完成工程作业。3.劳务报酬：指乙方完成工程作业后，甲方应支付给乙方的报酬。4.工期：指乙方完成工程作业的时间期限。5.质量验收：指甲方对乙方完成工程的质量进行检查、评定。6.保密义务：指双方在合同履行过程中，对涉及到的商业秘密、技术秘密等予以保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应加强项目管理，合理调配人力资源，确保工程按期完成。2.工程质量问题：乙方应严格把控工程质量，发现问题及时整改，确保工程质量符合要求。3.劳务报酬支付争议：双方应严格按照合同约定履行支付义务，如有争议，可协商解决或依法解决。4.保密义务违反：双方应加强合同履行过程中的保密意识，如有泄露，应立即采取补救措施，并承担违约责任。5.工程变更：双方应就工程变更事项进行协商，并根据实际情况调整合同内容。五、所有应用