小区配电箱招标照亮家园

小区配电箱招标照亮家园合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）地址：联系方式：乙方：（全称）地址：联系方式：鉴于甲方为_______小区的开发商/物业管理公司，需要对小区的配电箱进行招标采购，乙方为具备相关资质和经验的供应商，自愿参与此次招标。双方为明确双方权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条项目概述1.1项目名称：_______小区配电箱招标项目1.2项目地点：_______小区1.3项目内容：采购、安装、调试和验收符合国家相关标准和要求的配电箱及配套设施。第二条乙方的义务2.1乙方应按照甲方的要求，提供符合国家相关标准和要求的配电箱及相关产品。2.2乙方应负责配电箱的安装、调试和验收工作，并保证配电箱的正常运行。2.3乙方应提供配电箱的维护和保养服务，确保配电箱在使用过程中的安全性和稳定性。第三条甲方的义务3.1甲方应按照本合同约定，向乙方支付配电箱的采购价款。3.2甲方应提供配电箱的安装地点和相关的施工条件，并协助乙方进行安装、调试和验收工作。3.3甲方应按照约定时间支付乙方款项，不得无故拖延或拒绝支付。第四条价格和支付4.1乙方向甲方提供的配电箱及相关产品的价格为本合同附件一中所列明的价格。4.2甲方应按照本合同约定的付款方式向乙方支付款项。4.3甲方支付给乙方的款项，乙方向甲方提供等额的发票。第五条工期5.1乙方应在本合同约定的工期内完成配电箱的安装、调试和验收工作。5.2如乙方因故不能按照约定的工期完成工作，应提前通知甲方，并协商延期。第六条质量保证6.1乙方提供的配电箱及相关产品应符合国家相关标准和要求。6.2乙方应保证配电箱的正常运行，自验收合格之日起，质保期为_______年。6.3在质保期内，如配电箱出现质量问题，乙方应负责维修或更换。第七条违约责任7.1如乙方未按照本合同约定完成工作，应向甲方支付违约金，违约金为本合同总价款的_______%。7.2如甲方未按照本合同约定支付款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为本合同总价款的_______%。7.3如一方违反本合同的其他约定，应向对方支付违约金，具体金额由双方协商确定。第八条争议解决8.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2如本合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。9.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________附件一：配电箱及相关产品价格表（此处附上价格表）一、附件列表：1.配电箱及相关产品价格表2.乙方资质证明文件3.配电箱安装示意图4.配电箱调试和验收标准5.维护和保养服务协议6.付款凭证和发票二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工作：包括但不限于未能在约定工期内完成安装、调试和验收工作。2.甲方未按照合同约定支付款项：包括但不限于迟延支付、部分或全部拒绝支付款项。3.配电箱及相关产品不符合国家相关标准和要求：包括产品质量、安全性能等方面不符合规定。4.乙方未在质保期内履行维修或更换义务：包括但不限于对质量问题拖延维修或更换。三、法律名词及解释：1.甲方：指（全称）小区的开发商/物业管理公司。2.乙方：指参与招标并中标的小区配电箱供应商。3.配电箱：指用于供电系统中的设备，包括电源开关、保护装置、测量仪表等。4.招标：指甲方公开邀请乙方参与，通过竞争方式选择供应商的过程。5.质保期：指自配电箱验收合格之日起，乙方对配电箱提供质量保证的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：乙方应与甲方协商，合理延长工期，并mutuallyagreeontheextensionoftheprojectschedule.2.产品质量问题：乙方应及时更换或修复有问题的配电箱，并承担相应的费用。3.支付纠纷：双方应依据合同约定，按时支付和收取款项，如有争议，可通过协商或法律途径解决。4.技术参数不匹配：乙方应确保配电箱的技术参数符合合同要求，如出现问题，应及时调整和改进。五、所有应用场景：1.小区建设过程中，需要对配电系统进行升