家庭装修砌墙施工合同

家庭装修砌墙施工合同合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于甲方需要对家庭进行装修砌墙施工，乙方具备相关资质和能力进行施工，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程内容（1）拆除原有墙体；（2）新建墙体；（3）墙体粉刷；（4）水电线路改造；（5）其他施工内容。1.2乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工。第二条工程质量2.1乙方应保证工程质量，确保新建墙体符合国家和行业标准，不得出现倾斜、开裂等质量问题。2.2乙方应按照甲方提供的图纸和施工要求进行施工，确保工程质量。2.3工程验收不合格的，乙方应无条件进行整改，直至达到甲方要求。第三条工程进度3.1乙方应按照双方约定的工期进行施工，确保工程按时完成。3.2乙方应提前一周向甲方报告工程进度，如有特殊情况导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并采取措施减少甲方损失。第四条工程费用4.1乙方向甲方提供的工程报价为：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2乙方应按照双方约定的付款方式进行付款，甲方按时支付乙方工程进度款和尾款。4.3乙方应提供正规发票，甲方按约定时间支付工程款。第五条合同的解除和终止5.1在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。5.2合同到期，工程验收合格后，本合同自行终止。第六条争议解决6.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。6.2本合同签订后，双方应严格遵守合同条款，履行合同义务。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格，甲方支付完毕全部工程款之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方提供的家庭装修砌墙施工图纸2.乙方提供的工程报价单3.工程进度报告4.工程验收记录5.付款凭证6.争议解决的仲裁协议或法院管辖协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，属于违约行为。2.乙方工程质量不符合约定或国家标准，属于违约行为。3.甲方未按时支付工程进度款或尾款，属于违约行为。4.甲方未按照约定提供施工图纸或要求，属于违约行为。5.双方未按照约定解决争议，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的甲方，即家庭装修的业主。2.乙方：指合同中的乙方，即承担家庭装修砌墙施工的承包商。3.工程内容：指合同中约定的施工项目。4.工程质量：指合同中约定的施工质量标准。5.工程进度：指合同中约定的施工进度要求。6.工程费用：指合同中约定的施工费用。7.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至达到甲方要求。3.付款问题：双方应按照约定时间支付工程款，如有疑问，应及时沟通解决。4.争议解决：双方应友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.家庭装修砌墙施工合同适用于家庭住宅的装修改造。2.适用于新建、改建、扩建的住宅小区、公寓、别墅等房屋的砌墙施工。3.适