2024年度建筑工程合同：某城市地铁建设工程合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建筑工程合同：某城市地铁建设工程合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3地铁建设工程的定义第二条工程内容与范围2.1工程内容2.2工程范围2.3工程地点第三条合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式3.3支付时间表第四条工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期要求4.3工期延误的处理第五条质量标准与要求5.1质量标准5.2质量要求5.3质量检验与验收第六条技术与设计6.1技术要求6.2设计变更6.3技术咨询与支持第七条安全生产与环保7.1安全生产要求7.2环保要求7.3安全事故的处理第八条合同的变更与解除8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件第九条违约责任与赔偿9.1违约行为9.2违约责任9.3赔偿金额的计算第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二条保密条款12.1保密信息的定义12.2保密义务与期限12.3泄密的责任与赔偿第十三条不可抗力13.1不可抗力的定义13.2不可抗力的处理13.3不可抗力导致的合同变更或解除第十四条其他条款14.1合同的转让14.2合同的附件14.3合同的修订与补充第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3地铁建设工程的定义地铁建设工程包括但不限于地铁线路、车站、区间隧道、车辆段、控制中心、供电系统、通信系统、信号系统、排水与通风系统等土建、安装、装修及辅助工程的设计、采购、施工、验收、保修等工作。第二条工程内容与范围2.1工程内容乙方应根据甲方的要求，完成地铁建设工程的设计、采购、施工、验收、保修等任务，并提供相应的技术文件和资料。2.2工程范围地铁建设工程的具体范围详见附件一《工程范围详细描述》。2.3工程地点地铁建设工程的施工地点详见附件二《工程地点》。第三条合同价格与支付3.1合同价格合同价格为人民币（大写）：元整（小写）：￥元。3.2支付方式3.3支付时间表甲方根据乙方的工程进度和完成情况，按照本合同约定的支付方式和支付比例，支付合同款项。具体支付时间表详见附件四《支付时间表》。第四条工程进度与工期4.1工程进度计划乙方向甲方提交工程进度计划，并按照进度计划完成工程的各个阶段任务。具体工程进度计划详见附件五《工程进度计划》。4.2工期要求乙方应按照附件五《工程进度计划》的要求，确保工程按时完成。4.3工期延误的处理如乙方由于自身原因导致工期延误，应按照甲方要求采取补救措施，并承担相应的违约责任。具体处理方式详见附件六《工期延误处理》。第五条质量标准与要求5.1质量标准乙方应按照中国法律法规、国家标准、行业标准和甲方要求，保证工程质量达到合格标准。5.2质量要求乙方应保证工程的质量，确保工程安全、可靠、适用，满足设计文件和合同约定的要求。5.3质量检验与验收工程完成后，乙方应按照甲方的要求进行自检、互检和验收，甲方有权对工程进行质量检验和验收。具体检验与验收方式详见附件七《质量检验与验收》。第六条技术与设计6.1技术要求乙方应按照甲方提供的技术要求和设计文件进行施工，并按照合同约定的技术标准完成工程。6.2设计变更如甲方要求对工程进行设计变更，乙方应根据甲方要求进行相应的变更设计，并按照变更后的设计文件完成工程。6.3技术咨询与支持乙方应提供与工程相关的技术咨询与支持，协助甲方解决工程中的技术问题。具体技术咨询与支持详见附件八《技术咨询与支持》。第八条合同的变更与解除8.1合同变更的条件合同变更需经甲方书面同意，且变更内容不得违反国家法律法规、政策规定及合同的基本原则。8.2合同解除的条件合同解除需经甲方书面同意，且解除原因符合国家法律法规、政策规定及合同的约定。第九条违约责任与赔偿9.1违约行为违约行为包括未按合同约定履行义务、延迟履行、不履行或履行不符合合同约定等。9.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此产生的直接经济损失、违约金、延迟履行金等。9.3赔偿金额的计算赔偿金额根据违约方的违约程度、损失程度和合同约定等确定，具体计算方式详见附件九《赔偿金额计算》。第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构选择仲裁的，争议应提交至（仲裁机构名称）进行仲裁；选择诉讼的，争议应提交至甲方所在地的人民法院诉讼。10.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点为甲方所在地。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并自甲方支付合同首付款之日起正式履行。11.2合同终止条件合同终止条件详见附件十一《合同终止条件》。11.3合同解除条件合同解除条件详见附件十二《合同解除条件》。第十二条保密条款12.1保密信息的定义保密信息是指合同双方在合同履行过程中产生的、未公开的、具有商业价值的信息。12.2保密义务与期限乙方应对甲方提供的保密信息承担保密义务，保密期限自合同解除或终止之日起计算，具体期限详见附件十三《保密期限》。12.3泄密的责任与赔偿如乙方违反保密义务导致保密信息泄露，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此产生的损失。具体赔偿方式详见附件十四《泄密赔偿》。第十三条不可抗力13.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力的处理双方因不可抗力导致不能履行或部分履行合同的，可根据实际情况协商解决。13.3不可抗力导致的合同变更或解除如不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同，并按照本合同约定的方式处理后续事项。第十四条其他条款14.1合同的转让未经甲方同意，乙方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。14.2合同的附件本合同附件是对合同的补充和说明，具有同等法律效力。14.3合同的修订与补充合同修订和补充应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙方外，涉及到的其他法人、自然人或其他组织的行为。1.2第三方范围包括但不限于：中介机构、咨询顾问、供应商、分包商、监理机构等。第二条第三方介入的协调与管理2.1甲乙方应积极沟通、协调，确保第三方按合同约定履行其职责。2.2甲乙方应对第三方介入的行为进行监督和管理，确保第三方的工作质量、进度和成本符合合同要求。第三条第三方责任与义务3.1第三方应按照甲乙方的要求，完成其分内工作，并对其工作质量、进度和成本负责。3.2第三方应遵守国家法律法规、行业标准和合同约定，保证其行为的合法性、合规性。3.3第三方应对因其行为导致的第三方的损失承担赔偿责任。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方之间应建立合作关系，明确各方的权利和义务。4.2第三方与甲乙方之间的合作应符合本合同的约定，不得违反甲乙方的合法权益。4.3第三方与甲乙方之间的合作应遵守国家法律法规、行业标准和合同约定。第五条第三方责任限额5.1第三方应对其行为所产生的损失承担有限责任，除非本合同有其他约定。5.2第三方责任限额应根据合同约定、第三方资质、第三方与甲乙方的协议等因素确定。5.3甲乙方应与第三方协商确定责任限额，并在合同中予以明确。第六条第三方违约的处理6.1第三方违反合同约定，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。6.2甲乙方有权根据合同约定和第三方违约情况，要求第三方支付违约金、赔偿金等。6.3甲乙方有权解除与第三方的合同，并要求第三方承担因此产生的损失。第七条第三方与甲乙方的沟通与协调7.1甲乙方应与第三方保持密切沟通，确保第三方了解甲乙方的需求和期望。7.2甲乙方应积极协调第三方的工作，确保第三方的工作与其他工作顺利进行。7.3甲乙方应与第三方共同解决履行过程中出现的问题，确保合同的顺利履行。第八条第三方介入的合同修正8.1甲乙方应根据第三方介入的情况，对本合同进行必要的修正和补充。8.2甲乙方应与第三方协商确定修正内容，并在合同中予以明确。8.3甲乙方应确保修正内容符合国家法律法规、行业标准和合同约定。第九条第三方介入的合同解除9.1如第三方严重违约或出现不可抗力情况，甲乙方有权解除与第三方的合同。9.2甲乙方应与第三方协商确定解除条件，并在合同中予以明确。9.3甲乙方应按照本合同的约定，处理与第三方的解除事宜。第十条第三方介入的合同争议解决10.2甲乙方与第三方选择仲裁的，争议应提交至（仲裁机构名称）进行仲裁；选择诉讼的，争议应提交至甲方所在地的人民法院诉讼。10.3诉讼或仲裁地点为甲方所在地。第十一条第三方介入的合同终止与解除11.1合同终止条件详见附件十一《合同终止条件》。11.2合同解除条件详见附件十二《合同解除条件》。第十二条第三方介入的保密条款12.1保密信息的定义保密信息是指合同双方在合同履行过程中产生的、未公开的、具有商业价值的信息。12.2保密义务与期限第三方应对甲乙双方提供的保密信息承担保密义务，保密期限自合同解除或终止之日起计算，具体期限详见附件十三《保密期限》。12.3泄密的责任与赔偿如第三方违反保密义务导致保密信息泄露，第三方应承担相应的法律责任，并赔偿甲乙双方因此产生的损失。具体赔偿方式详见附件十四《泄密赔偿》。第十三条第三方介入的不可抗力13.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程范围详细描述》本附件详细描述了地铁建设工程的具体范围，包括但不限于地铁线路、车站、区间隧道、车辆段、控制中心、供电系统、通信系统、信号系统、排水与通风系统等土建、安装、装修及辅助工程的设计、采购、施工、验收、保修等工作。附件二：《工程地点》本附件详细列出了地铁建设工程的施工地点，包括具体的地理位置、施工区域等信息。附件三：《支付方式》本附件详细说明了支付方式，包括支付的途径、支付的时间节点、支付的比例等内容。附件四：《支付时间表》本附件详细列出了合同款项的支付时间表，包括首付款、进度款、验收款等支付的时间节点和金额。附件五：《工程进度计划》本附件详细描述了工程的进度计划，包括各阶段工作的开始时间、结束时间、工作内容等信息。附件六：《工期延误处理》本附件详细描述了工期延误的处理方式，包括工期延误的认定、违约金的计算、补救措施等。附件七：《质量检验与验收》本附件详细描述了质量检验与验收的方式，包括自检、互检、验收的流程、标准等。附件八：《技术咨询与支持》本附件详细描述了技术咨询与支持的内容，包括技术问题的解答、技术更新的通知、技术培训等。附件九：《赔偿金额计算》本附件详细描述了赔偿金额的计算方式，包括损失的评估、赔偿金的计算等。附件十：《争议解决方式》本附件详细描述了争议解决的方式，包括友好协商、仲裁、诉讼等，并明确了选择的仲裁机构和诉讼地点。附件十一：《合同终止条件》本附件详细描述了合同终止的条件，包括合同终止的情形、终止后的处理事项等。附件十二：《合同解除条件》本附件详细描述了合同解除的条件，包括解除合同的情形、解除后的处理事项等。附件十三：《保密期限》本附件详细描述了保密期限的计算方式，包括保密信息的定义、保密期限的开始和结束时间等。附件十四：《泄密赔偿》本附件详细描述了泄密赔偿的方式，包括泄密行为的认定、赔偿金额的计算等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定的时间节点完成工程进度，属于违约行为。甲方有权根据合同约定要求乙方支付违约金，并要求乙方在规定的时间内完成工程。示例说明：如果乙方未能在约定的时间内完成工程，甲方可以要求乙方支付合同总价款的5%作为违约金，并要求乙方在一个月内完成工程。2.乙方提供的工程质量不符合合同约定，属于违约行为。甲方有权要求乙方重新施工，并要求乙方承担因此产生的额外费用。示例说明：如果乙方提供的工程质量不符合合同约定，甲方可以要求乙方重新施工，并承担由此产生的额外费用，包括但不限于材料费、人工费等。3.乙方未