冷链库建设施工合同范本_第1页
冷链库建设施工合同范本_第2页
冷链库建设施工合同范本_第3页
冷链库建设施工合同范本_第4页
冷链库建设施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

冷链库建设施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

名称:XX冷链科技有限公司

地址:XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人:张三

联系方式/p>

乙方(卖方/承租方/服务提供方):

名称:YY建设集团有限公司

地址:XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人:李四

联系方式/p>

合同简介:

鉴于甲方在冷链物流领域具有丰富的市场经验和业务需求,计划在XX省XX市XX区投资建设一座现代化冷链库,以提升其在冷链物流行业的竞争力。乙方作为一家具有专业资质和丰富经验的建设施工企业,具备承担冷链库建设施工的能力。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担冷链库建设施工项目事宜,经友好协商,达成以下合同条款,以共同遵守。

一、合作背景与前提条件

1.甲方为满足冷链物流业务发展需求,拟在XX省XX市XX区投资建设冷链库,项目占地面积XX平方米,总建筑面积XX平方米。

2.乙方具备冷链库建设施工的专业资质,拥有丰富的施工经验,具备按时按质完成本项目的能力。

3.甲方已取得本项目用地使用权,并完成了项目立项、规划审批等相关手续。

4.甲乙双方同意按照本合同约定,共同完成冷链库建设施工项目,确保项目按期投入使用。

二、合同标的及范围

1.合同标的:甲方委托乙方承担冷链库建设施工项目,包括但不限于土建工程、钢结构工程、制冷设备安装工程、电气工程、给排水工程等。

2.合同范围:乙方按照甲方提供的设计图纸、技术规范和施工要求,完成冷链库建设施工,确保项目达到甲方要求的质量标准。

三、合同工期

1.本合同工程总工期为XX天,自合同签订之日起计算。

2.因不可抗力等不可预见因素导致的工期延误,甲乙双方应友好协商解决,合理调整工期。

四、合同价款及支付

1.本合同总价款为人民币XX元(大写:XX元整),双方确认无误。

2.甲方按照工程进度,分期支付乙方工程款。具体支付方式和期限如下:

(1)合同签订后7个工作日内,甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款;

(2)工程进度达到50%时,甲方向乙方支付合同总价款的30%;

(3)工程进度达到80%时,甲方向乙方支付合同总价款的30%;

(4)工程竣工验收合格后,甲方向乙方支付合同总价款的10%作为尾款。

五、双方权利与义务

1.甲方的权利与义务:

(1)负责提供项目用地、设计图纸、技术规范和施工要求;

(2)按照合同约定支付工程款;

(3)对乙方施工过程进行监督、检查,确保工程质量;

(4)配合乙方办理相关施工手续,协调与政府部门的关系。

2.乙方的权利与义务:

(1)按照甲方提供的设计图纸、技术规范和施工要求,施工;

(2)确保工程质量,按时完成工程进度;

(3)负责施工过程中的安全管理,确保施工安全;

(4)及时向甲方报告工程进度,配合甲方进行工程验收。

六、违约责任

1.甲方未按照合同约定支付工程款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付逾期付款的违约金。

2.乙方未按照合同约定完成工程,甲方有权要求乙方支付逾期竣工的违约金。

3.双方违反合同其他约定的,应承担相应的违约责任。

七、不可抗力

1.因不可抗力等不可预见因素导致合同无法履行或部分无法履行的,受影响的一方应立即通知对方,并在合理期限内提供相关证明材料。

2.双方在收到对方通知后,应积极协商解决,合理分担因不可抗力导致的损失。

八、争议解决

1.本合同在履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决。

2.协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字(盖章)之日起生效,至合同约定的工程竣工、验收合格且尾款支付完毕之日起终止。

3.本合同未尽事宜,可由双方签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

十、附则

1.本合同附件包括但不限于:设计图纸、技术规范、施工要求等。

2.本合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

3.本合同附件如有修改或补充,须由双方共同签署。

签署:

甲方(买方/出租方/委托方):XX冷链科技有限公司

乙方(卖方/承租方/服务提供方):YY建设集团有限公司

签署日期:____年____月____日

直接输出:

第一条合同当事人

一、甲方(买方/出租方/委托方):

1.1名称:XX冷链科技有限公司

1.2地址:XX省XX市XX区XX路XX号

1.3法定代表人:张三

1.4联系方式/p>

二、乙方(卖方/承租方/服务提供方):

2.1名称:YY建设集团有限公司

2.2地址:XX省XX市XX区XX路XX号

2.3法定代表人:李四

2.4联系方式/p>

第二条合同简介

鉴于甲方在冷链物流领域具有丰富的市场经验和业务需求,计划在XX省XX市XX区投资建设一座现代化冷链库,以提升其在冷链物流行业的竞争力。乙方作为一家具有专业资质和丰富经验的建设施工企业,具备承担冷链库建设施工的能力。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担冷链库建设施工项目事宜,达成以下合同条款:

第三条合同范围与内容

3.1甲方委托乙方进行冷链库建设施工,包括但不限于土建工程、钢结构工程、制冷设备安装工程等。

3.2乙方按照甲方提供的设计图纸、技术规范及施工要求,负责冷链库建设施工的全面管理工作,确保工程质量、安全、进度及合同履行。

第四条合同价格与支付条件

4.1双方经协商,确定本合同总价为人民币XX元整(大写:XX元整)。

4.2甲方按照工程进度,分期支付乙方工程款。具体支付方式和期限如下:

(1)合同签订后7个工作日内,支付合同总价的30%;

(2)工程进度达到50%时,支付合同总价的30%;

(3)工程进度达到80%时,支付合同总价的30%;

(4)工程竣工验收合格后,支付合同总价剩余的10%。

第五条履行期限

5.1乙方自合同签订之日起开始施工,总工期为XX天。

第六条违约责任

6.1双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因其违约给对方造成的损失。

第七条不可抗力

7.1合同履行期间,如发生不可抗力事件,影响合同履行,双方应积极采取措施减少损失。因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应优先通过友好协商解决。协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条其他条款

9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

第十条附则

10.1本合同未尽事宜,可由双方签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.2本合同签订日期:____年____月____日

甲方(盖章):XX冷链科技有限公司

乙方(盖章):YY建设集团有限公司

甲方代表(签字):张三

乙方代表(签字):李四

直接输出:

第四条价格与支付条件

4.1本合同总价款为人民币XX元整(大写:XX元整),该价格包括但不限于土建工程、钢结构工程、制冷设备安装工程、电气工程、给排水工程等建设施工费用。

4.2甲方支付工程款的方式如下:

(1)合同签订后7个工作日内,支付合同总价款的30%作为预付款;

(2)工程进度达到50%时,支付合同总价款的30%;

(3)工程进度达到80%时,支付合同总价款的30%;

(4)工程竣工验收合格后,支付合同总价款的10%作为尾款。

4.3乙方应提供等额有效的增值税专用发票给甲方,以便甲方进行财务报销及税务处理。

第五条履行期限

5.1本合同工程总工期为XX天,自合同签订之日起计算。

5.2乙方应按照合同约定的工期完成冷链库建设施工,并确保在工期届满前完成工程验收。

5.3若因不可抗力等不可预见因素导致工期延误,甲乙双方应友好协商,合理调整工期。

第六条违约责任

6.1甲方违约责任:

(1)如甲方未按约定时间支付工程款,应向乙方支付逾期付款金额的0.1%作为违约金,直至款项付清为止;

(2)如甲方未按约定提供项目用地、设计图纸、技术规范等,导致工程无法进行或延误,应承担相应的违约责任,赔偿乙方因此产生的损失。

6.2乙方违约责任:

(1)如乙方未按约定时间完成工程,应向甲方支付逾期竣工金额的0.1%作为违约金;

(2)如乙方未按约定的质量标准完成工程,应负责无偿返工,直至符合约定标准;

(3)如乙方在施工过程中发生安全事故,应承担事故责任及相应的法律责任。

6.3双方同意,如一方违约,除承担上述违约责任外,还应承担因违约给对方造成的其他损失。

6.4双方应遵守合同约定,履行各自的权利和义务。如一方违约,另一方有权要求违约方承担违约责任,并有权选择继续履行或解除合同。在解除合同的情况下,违约方应赔偿对方因此遭受的损失。

直接输出:

第七条不可抗力

7.1不可抗力指在合同签订后,发生的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水、台风等)、社会事件(如战争、罢工、政府行为等)。

7.2发生不可抗力事件时,受影响的一方应立即通知对方,并在合理期限内提供相关证明材料。双方应积极采取措施减少损失。

7.3受不可抗力影响的一方,在提供相应证明后,可部分或全部免除其在合同中的责任。但应尽合理努力尽快恢复履行合同义务。

7.4双方在收到不可抗力通知后,应立即协商解决因不可抗力导致的合同履行问题。如协商不成,可根据本合同约定的争议解决方式处理。

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。协商时应本着诚实信用、平等互利的原则进行。

8.2若协商不成,双方同意将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。

8.3在诉讼过程中,除争议部分外,双方应继续履行合同其他条款。

8.4争议解决过程中产生的费用,由败诉方承担。如双方均有责任,则按责任比例分担。

直接输出:

第九条其他条款

9.1通知与送达

9.1.1任何通知或要求应以书面形式送达,并经收件人签字或盖章确认。

9.1.2通知或要求应通过邮政快递、传真、电子邮件或双方同意的其他方式送达。

9.1.3通知或要求视为在送达时生效,除非双方另有约定。

9.2合同变更

9.2.1本合同经双方协商一致,可变更或补充,并应书面确认。

9.2.2变更或补充的内容与本合同具有同等法律效力。

9.3合同终止

9.3.1本合同在以下情况下终止:

a)双方同意终止;

b)合同履行完毕;

c)一方严重违约,经催告后未在合理期限内改正;

d)法律规定或法院判决终止。

9.3.2合同终止后,双方的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论