2024年度H石油化工建设工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度H石油化工建设工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条施工期限4.1工程进度计划4.2延期竣工第五条工程质量5.1质量标准5.2质量保证第六条材料和设备6.1材料供应6.2设备供应第七条施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理第八条知识产权保护8.1知识产权归属8.2侵权责任第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限第十条违约责任10.1违约情形10.2违约责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁或诉讼第十二条合同的变更和解除12.1变更条件12.2解除条件第十三条合同的终止13.1终止条件13.2终止后的处理第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同效力14.4合同的副本第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人全称：_______1.1.2发包人地址：_______1.1.3发包人联系人：_______1.1.4发包人联系方式：_______1.2承包人1.2.1承包人全称：_______1.2.2承包人地址：_______1.2.3承包人联系人：_______1.2.4承包人联系方式：_______第二条工程概况2.1工程名称：2024年度H石油化工建设工程2.2工程地点：_______2.3工程规模：_______2.4工程内容：包括但不限于设计、采购、施工、调试、试运行及验收等。第三条合同价格3.1合同总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元3.2价格调整：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等因素，双方可协商调整合同价格。具体调整方式如下：3.2.1材料价格波动：以合同签订之日前一个月市场平均价格为基础，超过部分由承包人承担，低于部分由发包人承担。3.2.2政策调整：按照国家相关法律法规和政策规定，对合同价格进行相应调整。3.3支付方式：3.3.1预付款：合同签订后_______个工作日内，发包人向承包人支付合同总价_______%的预付款。3.3.2进度付款：按照工程进度，发包人向承包人支付相应进度款项。具体付款比例和时间如下：第四条施工期限4.1工程进度计划：详见附件《工程进度计划》。4.2延期竣工：4.2.1因承包人原因导致工程延期，承包人应支付逾期竣工违约金，计算方式为：逾期竣工天数×日违约金金额（日违约金金额为合同总价_______%）。4.2.2因发包人原因导致工程延期，双方可协商延长合同工期，并根据实际情况调整合同价格。第五条工程质量5.1质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。5.2质量保证：5.2.1承包人应对工程质量承担终身责任，自工程验收合格之日起算。5.2.2承包人应按照合同约定，对工程进行维护、保养和维修，确保工程正常运行。第六条材料和设备6.1材料供应：发包人负责供应工程所需的主要材料和设备，具体清单详见附件《材料和设备清单》。6.2设备供应：发包人应按照合同约定，按时供应设备，确保工程顺利进行。如因发包人原因导致设备供应延误，承包人有权要求发包人支付逾期交付违约金，计算方式为：逾期交付天数×日违约金金额（日违约金金额为合同总价_______%）。第八条知识产权保护8.1知识产权归属：工程设计、施工、技术成果等知识产权归承包人所有。8.2侵权责任：如发包人的使用、许可或转让工程涉及侵犯第三方的知识产权，由发包人承担相应的法律责任。第九条保密条款9.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。9.2保密期限：自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第十条违约责任10.1违约情形：10.1.1发包人未按约定支付预付款、进度付款或到期付款的，应支付迟延付款违约金，计算方式为：迟延付款金额×日违约金利率（日违约金利率为_______%）。10.1.2承包人未按约定完成工程或工程质量不符合约定的，应承担修复、重做或赔偿责任。10.1.3一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十一条争议解决11.1.1仲裁：向约定的仲裁机构申请仲裁。11.1.2诉讼：向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同的变更和解除12.1变更条件：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。12.2解除条件：12.2.1双方协商一致解除合同的，应签订书面解除协议。12.2.2一方严重违反合同约定，导致合同无法履行，对方有权解除合同。第十三条合同的终止13.1终止条件：合同履行完毕或合同解除生效。13.2终止后的处理：合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续，互相协助，确保工程平稳过渡。第十四条其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。不可抗力包括：14.1.1自然灾害：如地震、洪水、台风等。14.1.2社会事件：如战争、动乱、政府行为等。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同效力：本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方定义：本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的其他各方，包括但不限于设计单位、咨询机构、监理单位、材料供应商、设备供应商、施工单位等。1.2第三方责任：第三方应按照合同约定和法律法规要求，对其在合同项下的行为承担相应责任。2.第三方介入条款2.1第三方选择：甲乙双方应共同协商选择合适的第三方，并确保第三方具备相应的资质和能力。2.2第三方权益：第三方有权根据合同约定，获得相应的权益，包括但不限于费用支付、质量保证、安全防护等。2.3第三方义务：第三方应按照合同约定，履行相应的义务，包括但不限于按期完成工作、保障工程质量、确保施工安全等。3.第三方责任限额3.1第三方责任限制：第三方应对其履行合同过程中产生的损害承担赔偿责任，但赔偿金额不得超过合同约定的限额。3.2第三方责任限额的确定：双方应在合同中明确第三方责任限额，该限额应根据第三方资质、工程风险等因素综合考虑确定。4.第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系：第三方应视为甲方的合作伙伴，按照甲方要求履行合同义务。4.2第三方与乙方关系：第三方应视为乙方的合作伙伴，按照乙方要求履行合同义务。4.3第三方与甲乙方的权利义务划分：第三方在履行合同过程中，应遵守甲乙方的规定和要求，甲乙方有权对第三方的工作进行监督和检查。5.第三方违约处理5.1第三方违约：第三方未按照合同约定履行义务的，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。5.2第三方违约处理：甲乙双方应与第三方协商解决违约问题，如协商无果，甲乙双方有权解除合同，并要求第三方承担相应的赔偿责任。6.第三方退出合同6.1第三方退出条件：第三方因故无法继续履行合同的，可以退出合同。6.2第三方退出程序：第三方应提前书面通知甲乙双方，并办理相关手续。6.3第三方退出后的处理：第三方应按照合同约定，承担退出后的相关责任，包括但不限于赔偿甲乙方损失、协助转移工程等。7.第三方与甲乙方之间的沟通协调7.1沟通协调机制：甲乙双方应与第三方建立有效的沟通协调机制，确保合同顺利履行。7.2沟通协调内容：包括但不限于工程进度、质量控制、安全防护等方面。8.第三方介入对合同其他条款的影响8.1合同价款：第三方介入不影响合同价款的支付，甲乙双方应按照合同约定支付相关款项。8.2合同履行期限：第三方介入不影响合同履行期限，甲乙双方应按照合同约定完成工程。9.第三方介入后的合同变更9.1合同变更条件：甲乙双方或第三方因故需要变更合同内容的，应协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同变更程序：甲乙双方应按照合同约定和法律法规要求，办理合同变更手续。10.第三方介入后的合同解除10.1合同解除条件：甲乙双方或第三方因故需要解除合同的，应协商一致，并签订书面解除协议。10.2合同解除程序：甲乙双方应按照合同约定和法律法规要求，办理合同解除手续。11.第三方介入后的争议解决11.1.1仲裁：向约定的仲裁机构申请仲裁。11.1.2诉讼：向合同签订地人民法院提起诉讼。12.第三方介入后的合同终止12.1合同终止条件：本合同履行完毕或合同解除生效。12.2合同终止后的处理：甲乙双方应按照合同约定，办理相关手续，互相协助，确保工程平稳过渡。13.第三方介入后的其他条款13.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，甲乙双方与第三方应协商解决。13.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。13.3合同效力：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，一式三份，甲乙双方各执一份，第三方保留一份副本。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程进度计划》详细要求和说明：本附件应详细列明工程的各个阶段及其对应的工期，包括但不限于设计、采购、施工、调试、试运行及验收等。进度计划应明确工程的起始日期、预计完成日期及关键节点。附件二：《材料和设备清单》详细要求和说明：本附件应详细列明工程所需的主要材料和设备，包括名称、型号、数量、质量标准、供应商等信息。附件三：《第三方资质证明》详细要求和说明：本附件应包含第三方的资质证书、营业执照、法定代表人身份证明等相关文件，以证明第三方具备履行合同的资质和能力。附件四：《第三方履约保证函》详细要求和说明：第三方应向甲乙双方出具保证函，承诺其将按照合同约定履行义务，如未履行或履行不符合约定，愿意承担相应的违约责任。附件五：《第三方责任限额确认函》详细要求和说明：本附件应明确第三方责任限额，包括限额金额、计算方式及限额的有效期限。附件六：《沟通协调机制》详细要求和说明：本附件应详细描述甲乙双方与第三方之间的沟通协调机制，包括沟通协调的方式、频率、责任人等信息。附件七：《合同变更协议》详细要求和说明：本附件应包含合同变更的条件、程序及变更后的合同内容，如有附件八：《仲裁协议》或附件九：《诉讼协议》。附件八：《仲裁协议》详细要求和说明：本附件应明确双方在发生争议时选择的仲裁机构名称、仲裁地点、仲裁语言等信息。附件九：《诉讼协议》详细要求和说明：本附件应明确双方在发生争议时选择的人民法院名称、诉讼地点、诉讼语言等信息。附件十：《合同解除协议》详细要求和说明：本附件应包含合同解除的条件、程序及解除后的处理事项。附件十一：《不可抗力证明》详细要求和说明：本附件应包含不可抗力的证明文件，如政府发布的自然灾害、社会事件等公告。附件十二：《第三方退出协议》详细要求和说明：本附件应明确第三方退出的条件、程序及退出后的责任承担事项。附件十三：《第三方违约处理协议》详细要求和说明：本附件应明确第三方违约的处理方式、违约责任及赔偿金额的计算方式。附件十四：《合同终止协议》详细要求和说明：本附件应包含合同终止的条件、程序及终止后的处理事项。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人违约行为及责任认定：示例说明：如果发包人未按约定支付预付款，承包人可以在合同约定的期限内要求发包人支付预付款，并有权要求发包人支付迟延付款违约金。2.承包人违约行为及责任认定：示例说明：如果承包人未按约定完成工程，承包人应承担修复、重做或赔偿责任，具体赔偿金额可根据合同约定的限额进行计算。3.第三方违约行为及责任认定：示例说明：如果第三方未按约定提供材料或设备，第三方应承担违约责任，如支付违约金或赔偿因延误导致的损失。4.甲方、乙方、第三方相互之间的违约行为及责任认