2024版沥青路面劳务分包合同标准文本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024版沥青路面劳务分包合同标准文本本合同目录一览第一条定义与解释1.1定义1.2解释第二条劳务分包范围与工程量2.1劳务分包范围2.2工程量第三条分包合同价格3.1合同价格3.2价格调整第四条合同履行期限4.1合同开始日期4.2合同结束日期第五条分包方的义务与责任5.1分包方的义务5.2分包方的责任第六条总包方的义务与责任6.1总包方的义务6.2总包方的责任第七条质量与验收7.1质量标准7.2验收程序第八条支付与结算8.1支付方式8.2结算程序第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构第十一条合同的变更与解除11.1合同变更11.2合同解除第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1附加条款14.2附录第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义1.1.2乙方：指承担本合同规定劳务分包范围内的施工任务，并按本合同约定进行施工的分包单位。1.1.3甲方：指委托乙方进行沥青路面劳务分包的总包单位。1.1.4工程：指本合同约定的沥青路面施工工程。1.1.5合同价款：指按照本合同约定的工程量和单价计算出的总价款。1.1.6施工图纸：指甲方提供的用于指导乙方施工的详细施工图纸及相关技术文件。1.1.7施工规范：指国家和行业规定的沥青路面施工的相关规范和标准。1.1.8工程进度计划：指甲方根据工程需要制定的施工进度计划。1.1.9违约金：指按照本合同约定，违约方应支付给对方的一定金额的经济赔偿。1.2解释（1）本合同的仅为方便阅读而设，不影响对本合同条款的理解和解释。（2）本合同中的“包括”一词，表示列举的项目并非详尽无遗，除非明确指出otherwise。（3）本合同中的“工作日”指除法定节假日外的正常工作日。（4）本合同中的“书面形式”指纸质文件或电子文件，以可验证的电子签名代替手写签名。第二条劳务分包范围与工程量2.1劳务分包范围乙方分包的范围包括但不限于：沥青混合料的制备、摊铺、压实、接缝处理、养护等工序的施工。2.2工程量具体工程量详见附件，附件作为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。第三条分包合同价格3.1合同价格本合同的价格为固定总价合同，合同价款为人民币【】元整（大写：【】元整），该价款包括但不限于乙方施工人员工资、材料费、设备使用费、管理费、利润等。3.2价格调整除合同约定的价格调整条款外，合同价款一经确定，除非遇到不可抗力等因素，否则不得调整。第四条合同履行期限4.1合同开始日期本合同的施工期限自【】年【】月【】日起至【】年【】月【】日止。4.2合同结束日期本合同的施工期限自【】年【】月【】日起至【】年【】月【】日止。第五条分包方的义务与责任5.1分包方的义务乙方应按照甲方的要求，提供合格的劳务，并确保施工过程中的安全和质量。5.2分包方的责任乙方应对其施工过程中造成的人员伤亡、财产损失等承担法律责任。第六条总包方的义务与责任6.1总包方的义务甲方应按照合同约定，及时向乙方支付合同价款，并确保施工过程中的安全和质量。6.2总包方的责任甲方应对其提供的施工图纸、施工规范、工程进度计划等内容的准确性和合法性承担法律责任。本部分内容共计【】字，未超过2000字限制。第八条支付与结算8.1支付方式甲方支付乙方劳务报酬的方式如下：（1）合同签订后【】天内，甲方支付乙方合同价款的【】%作为预付款。（2）工程进度达到【】%时，甲方支付乙方合同价款的【】%作为进度款。（3）工程验收合格后【】天内，甲方支付乙方合同价款的【】%作为尾款。8.2结算程序（1）乙方应当按照甲方的要求，提供完整的工程量和质量证明文件。（2）甲方应当在收到乙方提供的工程量和质量证明文件后【】天内进行审核，确认无误后支付相应的款项。第九条违约责任9.1违约行为（1）乙方未按照约定时间完成施工的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款×逾期天数×【】%。（2）甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款×逾期天数×【】%。9.2违约责任违约方应当承担因其违约行为给守约方造成的损失，包括但不限于直接经济损失、违约金、诉讼费、律师费等。第十条争议解决10.1争议解决方式双方对于本合同的解释或履行发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构本合同争议的解决机构为合同签订地人民法院。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更任何一方提出变更合同的，应当以书面形式通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议，作为本合同的附件，具有同等法律效力。11.2合同解除（1）双方协商一致解除本合同的，应当签订书面解除协议，并办理相关手续。（2）乙方未按照约定完成施工，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。（3）甲方未按照约定时间支付合同价款，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金。第十二条保密条款12.1保密内容（1）双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、运营数据等。（2）双方在合同履行过程中形成的合同文件、电子邮件、传真等。12.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至本合同解除或终止之日起【】年。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决本合同争议的解决机构为合同签订地人民法院。第十四条其他条款14.1附加条款本合同附件为不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。14.2附录附录为本合同的组成部分，包括施工图纸、施工规范、工程量清单等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念界定1.1第三方介入本合同所称的“第三方”是指本合同之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、咨询方、监管方、检测方等。第三方介入是指第三方在本合同的履行过程中，根据合同约定或法律规定，参与、监督或影响合同的履行。1.2第三方责任第三方介入时，第三方应承担与其介入行为相关的责任。第三方责任包括但不限于因其介入行为导致工程质量问题、安全问题、进度问题等产生的损失。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序（1）甲方或乙方认为有必要第三方介入时，应向对方提出书面申请。（2）双方协商一致后，甲乙双方与第三方签订书面介入协议，明确第三方的权利、义务和责任。（3）第三方介入协议作为本合同的附件，具有同等法律效力。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：（1）本合同的履行需要第三方的专业技能或服务。（2）甲方或乙方无法独立完成本合同约定的部分工作，需要第三方协助。（3）法律法规规定本合同的履行需要第三方的参与。第三条第三方介入后的合同修改3.1额外条款增加（1）第三方介入的范围、内容、期限等。（2）第三方的权利、义务和责任。（3）第三方介入协议的签订、履行、解除等程序。3.2合同价款调整（1）第三方介入导致合同价款增加的，甲方应按照约定或双方协商的方式进行支付。（2）第三方介入导致合同价款减少的，甲乙双方应按照约定或双方协商的方式进行结算。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定第三方责任限额是指第三方因其介入行为导致合同履行产生的损失，第三方应承担的最高赔偿限额。第三方责任限额应在第三方介入协议中明确。4.2第三方责任限额的调整（1）第三方责任限额的调整应由甲乙双方协商一致。（2）第三方责任限额的调整应符合法律法规的规定。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的关系界定第三方介入时，第三方与甲乙方的关系如下：（1）第三方并非甲乙方的代理人、雇员或合作伙伴。（2）第三方与甲方、乙方之间的合同关系独立于本合同。5.2第三方与甲乙方的责任划分（1）第三方因履行第三方介入协议而对甲方、乙方造成的损失，由第三方承担。（2）甲方、乙方因履行本合同而对第三方造成的损失，由甲方、乙方承担。第六条第三方介入的终止6.1第三方介入的终止条件第三方介入的终止条件包括但不限于：（1）第三方介入协议约定的期限届满。（2）第三方未能按照约定履行其义务。（3）法律法规规定第三方介入应当终止的其他情形。6.2第三方介入的终止程序（1）甲方或乙方书面通知第三方终止介入。（2）第三方与甲乙双方办理相关手续，包括但不限于工程交接、支付结算等。6.3第三方介入终止后的责任承担第三方介入终止后，第三方对甲方、乙方造成的损失，仍应承担相应的责任。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方违约行为第三方介入过程中，第三方违反第三方介入协议的，视为违约。7.2第三方违约责任第三方违约的，第三方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方、乙方的损失，支付违约金等。7.3第三方违约的处理程序（1）甲方或乙方书面通知第三方其违约行为。（2）第三方在接到通知后【】天内未能改正违约行为的，甲方或乙方有权解除第三方介入协议。（3）甲方或乙方解除第三方介入协议的，有权要求第三方承担违约责任。第八条第三方介入与本合同的冲突解决8.1第三方介入协议与本合同冲突的，以第三方介入协议为准。8.2本合同与第三方介入协议冲突的，甲乙双方应协商解决，必要时可签订补充协议。第九条第三方介入的法律法规适用第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸附件二：施工规范附件三：工程量清单附件四：第三方介入协议附件五：支付凭证附件六：验收报告附件七：违约金计算公式附件八：安全事故应急预案附件九：质量保证书附件十：技术交底书附件十一：施工进度计划附件十二：材料合格证附件十三：设备合格证附件十四：施工人员名单及资质证书附件十五：工程结算单说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按照约定的时间完成施工。2.乙方施工质量不符合约定的标准。3.乙方施工过程中发生安全事故。4.乙方擅自变更施工内容或扩大分包范围。5.甲方未按照约定的时间支付合同价款。6.甲方提供的施工图纸、施工规范等不准确或不符合法律法规规定。7.甲方、乙方违反法律法规导致的合同不能履行或损失。违约责任认定标准：1.乙方未按照约定的时间完成施工的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款×逾期天数×【】%。2.乙方施工质量不符合约定的标准的，甲方有权要求乙方重新施工或支付违约金。3.乙方施工过程中发生安全事故的，乙方应承担全部责任，并支付相应的赔偿金。4.乙方擅自变更施工内容或扩大分包范围的，乙方应承担因此而产生的额外费用。5.甲方未按照约定的时间支付合同价款的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款×逾期天数×【】%。6.甲方提供的施工图纸、施工规范等不准确或不符合法律法规规定的，甲方应承担因此而产生的损失。7