分包劳务供应协议书

合同编号：__________分包劳务供应协议书甲方（总包方）：__________乙方（分包方）：__________第一条劳务内容1.1乙方同意按甲方的要求，在甲方指定的地点和时间内，为甲方提供__________项目的劳务。1.2乙方应按照甲方的要求和国家及地方有关标准、规范、工艺流程进行施工，确保工程质量符合约定标准。第二条劳务人数和质量2.1乙方应保证在施工期间，施工队伍人数满足甲方工程进度的要求，且不得低于甲方根据施工进度下达的最低人数要求。2.2乙方应保证其提供的劳务人员具备相应的技能和资格，具备合法的身份证件，不得使用未满18周岁的未成年人及国家法律法规禁止从事相关工作的公民。2.3乙方应严格把好质量关，对施工过程中出现质量问题，乙方应立即进行整改，确保工程质量符合约定标准。第三条劳务费用3.1乙方向甲方提供的劳务费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元，其中包括：（1）工人工资、奖金、津贴、加班费等；（2）为工人缴纳的社会保险费用；（3）为工人支付的其他法定福利费用。3.2甲方按实际完成工程量，以双方确认的计价方式进行结算。3.3乙方应在每月____日前将当月应付劳务费用支付给甲方。第四条工期4.1乙方应按甲方的要求，确保工程在____年__月__日前竣工交付。4.2乙方应确保在施工过程中，严格按照甲方的工程进度计划和施工组织设计进行施工，确保工程按期完成。第五条违约责任5.1乙方未按约定时间、数量提供劳务，甲方有权按实际损失向乙方追偿。5.2乙方提供的劳务人员不符合约定标准，甲方有权要求乙方立即更换，并有权按实际损失向乙方追偿。第六条争议解决双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工交付之日止。甲方（总包方）：__________乙方（分包方）：__________签订日期：____年__月__日注意事项及解决办法：1.双方在签订合同时，应仔细阅读合同条款，确保各自权益得到保障。2.甲方应按照合同约定及时支付劳务费用，确保乙方正常施工。3.乙方应按照合同约定提供符合质量要求的劳务，确保工程进度顺利。4.如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.劳务分包：指总包方将工程的一部分工作内容分包给其他具备相应资质的单位或个人进行施工。2.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的权利和义务。3.违约责任：指当一方未履行或未完全履行合同约定的义务时，应承担的法律责任。4.争议解决：指当双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径解决纠纷的过程。5.诉讼时效：指当事人向人民法院请求保护其合法权益的期限。在本合同中，诉讼时效为三年，自当事人知道或应当知道自己的权利受到侵害之日起计算。特殊应用场合及补充条款：1.紧急工程：如果项目由于甲方需求突然增加或出现紧急情况，需要乙方立即增加人员或加快进度，双方应就此情况进行协商，并可签订补充协议，明确乙方增加人员或加快进度的相关费用和责任。2.工程变更：如项目在施工过程中出现设计变更、工程量增减等情况，可能影响到乙方的劳务提供，双方应协商一致，并根据实际情况调整劳务费用和工期。3.不可抗力：如遇到自然灾害、社会事件等不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方应根据实际情况协商解决，可就工期延长、费用调整等达成一致。4.质量问题：如果乙方提供的劳务人员在施工过程中出现质量问题，乙方应立即进行整改，并且甲方有权要求乙方支付相应的违约金。附件列表：1.乙方劳务人员名单及资质证明2.乙方施工工