2020年河北省邢台市《一级建筑师之工程法规 》经典500选择题含解析

2020年河北省邢台市《一级建筑师之工程法规》经典500选择题

本资料精选选择题500题

1.包工头王某挂靠某建筑工程公司承揽住宅楼施工工程，后由其工程出现严重质量问题，建设单位为此

提出索赔，对此质量问题的责任，说法正确的是()。

A.建筑公司独自承担

B.王某独自承担

C.建筑公司与王某按过错比例承担

D.建筑公司与王某连带承担

【答案】D

参考解析：

按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十五条规定，因建设

工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼，因此实际施工

人王某和建筑公司对质量问题须承担连带责任。

2.《招标投标法》属于()。

A.民商法

B.行政法

C.经济法

D.社会法

【答案】A

3.根据《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企事业单位在拆除或()环境噪声污染防治设施

时，必须事先经所在地的县级以上地方政府环境保护行政主管部门批准。

A.维修

B.检测

C.闲置

D.使用

【答案】C

参考解析：

根据《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设

施的正常使用;拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方人民政府环

境保护行政主管部门批准。

4.某工程招标时，甲施工单位委派的项目经理没有取得建造师的执业资格，所提供的资格证书复印件是

伪造的。则甲施工单位违背了合同订立中的()。

A.平等原则

B.诚实信用原则

C.公平原则

D.自愿原则

【答案】B

5.由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()。

A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担

C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担

D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

【答案】D

【解析】《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款规定，施工单位应当根据不同施工阶段和周围

环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应

当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。这里的责任方，主要是就施工承包合

同当事人而言的，而不是指真正的责任方。本案中，由于监理工程师指令有误而导致施工现场停止施工，

产生的费用就要由建设单位承担。也就是说，施工单位可以就此向建设单位索赔，而不是直接向监理单位

索赔。

6.有管辖权的法院把案件转移给原来没有管辖权的法院审理的，被称为()。

A.移送管辖

B.协议管辖

C.指定管辖

D.管辖权转移

【答案】D

参考解析：本题考核的是管辖权转移的特点。管辖权转移是有管辖权的法院把案件转移给原来没有管辖权

的法院审理。

7.起重机械应当报废的标准是()。

A.大修后才能达到安全技术标准的

B.无安全技术档案的

C.无齐全有效的安全保护装置的

D超过制造厂家规定的使用年限的

【答案】D

参考解析：

根据《建筑起重机械安全监督管理规定》的规定，有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租使用：(1)

属国家明令淘汰或者禁止使用的;(2)超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的;(3)经检验达不到

安全技术标准规定的;(4)没有完整安全技术档案的;(5)没有齐全有效的安全保护装置的。“建筑起重机械有

前述第(1)、(2)、(3)项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备

案机关办理注销手续”。故D为正确选项。

8.需要施工单位组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程包括()。

A.起重吊装工程

B.地下暗挖工程

C.爆破工程

D.安装工程

【答案】B

【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方

案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

9.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，属于施工单位承揽业务不良行为认定

标准的是()。

A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的

B.未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的

C以欺骗手段取得资质证书承揽工程的

D.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

【答案】A

参考解析：本题考核的是施工单位承揽业务不良行为的认定标准。施工单位承揽业务不良行为的认定标准

包括：(1)利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的;(2)相

互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的;(3)以他人名义

投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的;(4)不按照与投标人订立的合同履行义务，情节严重的;⑸将承包

的工程转包或违法分包的。

10.甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份砂石购销合同，合同对履行地点没有作出明确约定，事后

双方无法达成补充协议，也无法通过合同的有关条款或者交易习惯加以确定。根据我国《合同法》的规定，

下列表述中，正确的是()。

A.双方应当在合同签订地履行合同

B.乙建材供应公司约定到甲建筑工程公司所在地受领货物

C.甲建筑工程公司应当到乙建材供应公司所在受领货物

D.乙建材供应公司应将货物运到甲建筑工程公司所在地交付

【答案】C

参考解析：本题考核的是关于买卖合同中履行地点约定不明的规定。买受人应当按照约定的地点支付价款。

对支付地点没有约定或者约定不明确，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易

习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，买受人应当在出卖人

的营业地支付，但约定支付价款以交付标的物或者交付提取标的物单证为条件的，在交付标的物或者交付

提取标的物单证的所在地支付。

H.以下不属于行政强制执行决定必须载明的事项的是（）。

A.强制执行的理由和依据B.当事人的姓名或者公司名称地址C.当事人依法享有的陈述权和申辩权D.行政

机关的名称印章和日期

【答案】C

参考解析：

我国《行政强制法》第37条：“强制执行决定应当以书面形式作出，并载明下列事项：（一）当事人的姓名

或者名称地址;（二）强制执行的理由和依据;（三）强制执行的方式和时间;（四）申请行政复议或者提起行政诉

讼的途径和期限;（五）行政机关的名称印章和日期”之规定，A、B、D均属于行政强制执行决定必须载明

的法定事项。而C项系行政机关作出强制执行决定前，应当事先书面催告当事人时所必需载明的事项之

一，故C为正确选项。

12.某商业工程项目，业主急于营业在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用，使用5个月后发现部分

装修出现质量问题，则下列说法正确的是（）。

A.施工单位有维修义务

B.业主自己承担责任

C.施工单位承担保修责任

D.业主可扣减施工单位保修金

【答案】B

参考解析：

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经

竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。故B为正确选

项。

13.下列关于仲裁委员会独立性原则的说法，错误的是（）。

A.仲裁委员会与行政机关没有隶属关系

B.仲裁委员会之间也没有隶属关系

C.仲裁庭进行仲裁，受行政机关的业务指导

D.仲裁庭进行仲裁，不受仲裁委员会的干涉

【答案】C

14.在文物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限

制的区域，称为（）。

A.建设控制地带

B.文物保护范围

C.城市紫线

D.城市黄线

【答案】A

参考解析：

《文物保护法实施条例》规定，文物保护单位的建设控制地带，是指在文物保护单位的保护范围之外，划

定的为保护文物单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域。

15.施工单位于2010年6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收;同年1O

月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行;10月20日建设单位实际使用该工期。则

施工单位承担的保修期应于（）起计算。

A.2010年6月1日

B.2010年8月30日

C.2010年10月8日

D.2010年10月20日

【答案】A

参考解析：本题考核的是工程保修期。建设工程保修期始于工程通过竣工验收时。同时，承包人已经提交

竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。因此，施工单位承担的保修

期应于2010年6月1日起计算。

16.关于仲裁协议的内容，下列选项中依法属于有效仲裁协议的是()。

A.仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致

B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉

C.劳动合同约定发生争议向商事仲裁委员会申请仲裁

D.双方约定合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

【答案】D

参考解析:《仲裁法》第16条第二款规定仲裁协议应具有以下内容：(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁事项;(3)

选定的仲裁委员会。根据《最高人民法院关于适用(中华人民共和国仲裁法)若干问题的解释》第5条和第

7条的规定，仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致，以及当事人约定争议

可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，均属于无效仲裁协议;根据《仲裁法》第77条的规定，

劳动争议不属于仲裁法规定的仲裁范围。故D为正确选项。

17.甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因甲公司兼并乙公司致使该合同终止。该合

同终止的方式是()。

A.免除

B.抵消

C.混同

D.提存

【答案】C

参考解析：《合同法》第91条规定：“债权、债务同归于一人”的，合同的权利、义务终止。本题甲、乙

公司兼并，也称混同，即指某一具体之债的债权人和债务人合为一体，产生合同权利、义务终止的法律效

果。故C为正确选项。

记忆难度：容易(0)一般(0)难⑶笔记：记笔记

18.某房屋预售合同房价80万元，买房人交付了定金20万元。房屋建成后，房产商把房屋高价另售给他

人。买房人可要求房产商返还定金的最高限额为()万元。

A.20

B.32

C.36

D.40

【答案】C

参考解析：定金不得超过主合同标的的20%,超过部分为预付款;本案中，买房人实际交付了16万元定金,

4万元预付款。房产商违约后应双倍返还定金32万元，加上4万元预付款，合计36万元。故C为正确选

项。

记忆难度：容易(0)一般(0)难⑶笔记：记笔记

19.根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2017),项目管理规划包括()。

A、项目管理规划原则和内容

B、项目管理规划大纲和配套措施

C、项目管理规划大纲和实施大纲

D、项目管理规划大纲和实施规划

【答案】D

【解析】本题考查的是项目管理规划的内容。项目管理规划应包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划

两类文件。选项D是正确的。

20.在买卖合同中，标的物损毁、灭失的风险自。起转移给买受人，但法律另有规定或者当事人另有约定

的除外。

A.合同生效时

B.合同订立时

C.标的物交付时

D标的物托运时

【答案】C

参考解析：

《合同法》第142条规定，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受

人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。故C选项正确。

21.依据《民事诉讼法》的规定，合议庭组成人员确定后，应当在()日内告知当事人。

A.3

B.5

C.7

D.10

【答案】A

参考解析：我国《民事诉讼法》第128条规定：“合议庭组成人员确定后，应当在三日内告知当事人”。故

A选项正确。

22.专项方案经论证后需做重大修改的，()应当按照论证报告修改，并重新组织专家进行论证。

A.监理单位

B.建设单位

C.施工单位

D.设计单位

【答案】C

参考解析：本题考核的是安全专项施工方案的审核。专项方案经论证后需做重大修改的，施工单位应当按

照论证报告修改，并重新组织专家进行论证。

23.李某未满17周岁即应聘于甲施工单位，甲施工单位不得安排李某从事的工作是().

A.高处工作

B.矿山井下作业

C.夜班劳动

D.低温、冷水作业

【答案】B

参考解析：本题考核的是未成年工的特殊保护。《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年

人。不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事

的劳动。

24.主债权消灭，从属债权的状态应当是()。

A.仍然有效

B.消灭

C.效力待定

D成为新债权

【答案】B

参考解析：

债权分为主债权和从债权，主债权消灭，从债权随之消灭。故B为正确选项。

25.依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行招标的情形是()。

A.技术复杂，有特殊要求的

B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的

C.采购人自行建设，生产或者提供更为节省成本的

D需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需费用将大幅增加的

【答案】B

参考解析：

《招标投标法》规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使

用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。

《招标投标法实施条例》还规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一

的，可以不进行招标：(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设、生产或者

提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;(4)需要向原中标人

采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。

26.根据《民事诉讼法》规定，下列关于证据保全的申请，表述有误的是()。

A.人民法院接受申请后，必须在24h内作出裁定

B.当事人申请诉讼证据保全的，人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，

裁定驳回申请

C.裁定采取保全措施的，应当立即开始执行

D.申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全

【答案】A

参考解析：本题考核的是证据保全的申请。《民事诉讼法》规定，人民法院接受申请后，对情况紧急的，

必须在48h内作出裁定;裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。

27.某住宅小区施工时，承包方发现设计图纸结构尺寸部分存在错误，承包方正确的做法是()。

A.仍按图纸施工

B.按通常做法施工

C.由施工单位技术人员修改图纸

D.向相关单位及时提出修改建议

【答案】D

参考解析：

施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，有义务及时向设计单位提出，避免造成不必

要的损失和质量问题。

28.在诉讼中，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的()。

A.指定代理人

B.法定代理人

C.委托代理人

D.意定代理人

【答案】B

参考解析：本题考核的是代理的主要种类。代理包括委托代理、法定代理和指定代理。无民事行为能力人、

限制民事行为能力人的监护人是他的法定代理人。

29.下列关于用益物权的说法中，正确的是()。

A.用益物权的权能是占有、处分、收益

B.不动产租赁权属于用益物权

C.不动产征收后，用益物权人可以获得足额补偿

D.住宅建设用地使用权届满的，自动续期

【答案】D

参考解析：用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物

权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。因不动产或者动产被征收、征用，致

使用益物权消灭或者影响用益物权行使的，用益物权人有权获得相应补偿。住宅建设用地使用权期间届满

的，自动续期。非住宅建设用地使用权期间届满后的续期，依照法律规定办理。D项正确。

30.在建设工程施工合同中，解除权可以针对()行使。

A.无效合同

B.有效合同

C.效力待定合同

D.可撤销合同

【答案】B

参考解析：

合同的解除，是指合同有效成立后，当具备法律规定的合同解除条件时，因当事人一方或双方的意思表示

而使合同关系归于消灭的行为。合同的解除适用于合法有效的合同，而无效合同、可撤销合同不发生合同

解除。故B为正确选项。

31.王某经营了一家金属加工厂，因其流动资金短缺便以个人名义向赵某借款50万元。双方约定分2次

借款，第一笔借款20万元，间隔1个月再借款30万元，两笔借款还款期限均为2个月，双方未明确借款

利息。赵某向王某借出20万元后，并未按照约定时间再借给王某30万元，使王某因材料采购资金不足而

蒙受了严重的经济损失。在20万元借款期满后，王某未向赵某偿还这笔借款。双方多次协商未果，3个

月后彼此将对方诉至法庭。王某要求赵某赔偿其相应的经济损失，赵某要求王某偿还20万元借款及利息。

对此，下列说法中错误的是0。

A.王某无义务支付20万元借款期内利息

B.30万元借款约定不成立

C.王某应偿付20万元逾期还款利息

D.赵某应承担相应的违约责任

【答案】D

参考解析：

自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。因此，本题30万元借款约定并不成立，赵某无需承

担违约责任。自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息;对于有约

定偿还期限而借款人不按期偿还，或者未约定偿还期限但经出借入催告后，借款人仍不偿还的，出借人有

权要求借款人偿付逾期利息。因此，本题王某对20万元借款期内的利息没有支付义务，但赵某可以要求

王某偿付逾期还款的利息。

32.将各种不同的安全责任落实到负有安全管理责任的人员和具体岗位人员身上的制度称为()。

A.群防群治制度

B.安全生产检查制度

C.安全生产责任制度

D.安全生产管理制度

【答案】C

参考解析：《建筑法》规定，建筑工程安全生产管理必须建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。

《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培

训制度。其中，安全生产责任制度的主要内涵是将各种不同的安全责任落实到负有安全管理责任的人员和

具体岗位人员身上。故C为正确选项。

33.下列属于运输合同中托运人义务的是()。

A.货物情况的告知的义务

B.提货验收的义务

C.货物毁损、灭失的赔偿义务

D特殊情况下拒运的义务

【答案】A

参考解析：

在运输合同中，托运人的主要义务是支付运费、妥善包装和告知。故A为正确选项。

34.安全生产许可证的有效期为()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】C

【解析】安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个

月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全

生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关

同意，不在审查，安全生产许可证有效期延期3年。

35.监理工程师在建筑结构混凝土浇筑施工过程中，需要连续不断地监督检查，此种监理方式称为()。

A.旁站

B.巡视

C.平行检验

D.巡查

【答案】A

参考解析：混凝土工程施工是涉及建筑地基和结构安全的关键工序和关键施工过程，需要监理工程师进行

连续不断地监督检查或检验的监理活动，这种监理方式称为旁站。故A选项正确。

36.建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年，但针对具体情况有不同的规定。对此，

下列表述中正确的是()。

A.良好行为记录信息的公布期限为5年

B.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月

C.招标投标违法行为记录的公告期限为1年，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于1年的例外

D.需要同时在地方和全国公布的不良行为记录，公布期限可以不同

【答案】B

37.甲机械设备租赁公司与乙建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同，将丙公司暂时存放在甲公司仓库

的3辆起重机租赁给乙公司使用。根据有关法律规定，下列可以导致租赁合同有效的情况是()。

A.甲公司及时通知丙公司租赁合同内容

B.丙公司追认租赁合同效力

C.乙公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的3辆起重机

D.乙公司行使催告权

【答案】B

参考解析：本题考核的是无权代理人订立的合同。行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被

代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。相对人可以催

告被代理人在1个月内予以追认。

38.建筑工程一切险的。是指其财产或人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。

A.投保人

B.被保险人

C.保险人

D.受益人

【答案】B

参考解析：被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。投保人可以为被保险

人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人。故B为正确选项。

39.乙公司将甲承包商订购的材料交由丙公司运送，约定运费由甲支付。运输途中遭遇山洪，全部材料被

毁。关于此损失的责任分担，下列说法中正确的是()。

A.丙可要求甲支付运费

B.甲可要求乙赔偿损失

C.乙可要求丙赔偿损失

D.材料损失由甲承担

【答案】D

参考解析：

《合同法》第314条规定：“货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运

费;已收取运费的，托运人可以要求返还。”山洪暴发属于不可抗力，因而丙不得要求甲支付运费。

《合同法》第144条规定：“出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、

灭失的风险自合同成立时由买受人承担。“因此，材料损失应由甲承担。

40.甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的方式，根据有关法律规定，

此保证属于()。

A.一般保证

B.连带保证

C.反担保保证

D.书面保证

【答案】B

参考解析：本题考核的是保证方式。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承

担保证责任。

41.甲因房屋质量问题与乙房地产公司发生纠纷，根据《民事诉讼法》的规定，本案应当由()人民法院管

辖。

A.房屋所在地

B.合同备案地

C.甲住所地

D.乙房地产公司注册登记地

【答案】A

参考解析：本题考核的是法院管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠

纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。

42.根据我国《合同法》的规定，对于无效合同或者被撤销的合同，有关()的条款仍具有法律效力。

A.缔约过失责任

B.违约责任

C.解决争议方式

D.质量保修范围

【答案】C

参考解析：《合同法》规定，合同无效，被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法

的条款的效力。故C为正确选项。

43.《注册建造师管理规定》中规定，建造师注册有效期满需继续执业的，延续注册的，有效期为()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】C

参考解析：本题考核的是建造师的延续注册。《注册建造师管理规定》规定，注册有效期满需继续执业的，

应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。

44.乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确

的是()。

A.由于乙没有处分权，因此买卖合同无效

B.如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效

C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效

D.如果设备已经交付给丙，则合同有效

【答案】B

参考解析：

本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同，无处分权人订立的合同，经权利人追认后或无处分权人在

订立合同后取得处分权时，合同才有效，因此只有B是最符合题意的。

45.《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包

单位;但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经()认可。

A.监理单位

B.建设单位

C设计单位

D.工程所在地人民政府建设行政主管部门

【答案】B

参考解析：本题考核的是分包单位的条件与认可。《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程

中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单

位认可。

46.《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，下列试块、试件和材料无

须实施见证取样和送检的是()。

A.用于承重墙体的砌筑砂浆试块

B.用于承重结构的混凝土试块

C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件

D.用于非承重结构的混凝土中使用的掺加剂

【答案】D

参考解析：本题考核的是见证取样和送检。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重

结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重

墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;⑹用于承重结构的混凝土中使用的掺加

剂;(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

47.下列选项中，有关融资租赁合同法律特征的表述不正确的有()。

A.承租人享有买受人的权利但不承担买受人的义务

B.融资租赁合同是要式合同

C.出租人负担租赁物的维修与瑕疵担保义务

D.承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的风险由承租人承担

【答案】C

【解析】融资租赁合同不同于买卖合同。在买卖合同中，出卖人的权利和义务总是指向同一方主体。但在

融资租赁合同中，出卖人是向承租人履行交付标的物和瑕疵担保义务，而不是

向买受人（出租人）履行义务，即承租人享有买受人的权利但不承担买受人的义务。融资租赁合同也不同于

租赁合同。融资租赁合同的出租人不负担租赁物的维修与瑕疵担保义务，但承租人须向出租人履行交付租

金义务。

48.建筑工程施工总承包企业一级企业净资产应该为（）以上。

A.1亿元

B.6000万元

C.1.5亿元

D.400万元

【答案】A

【解析】《建筑业企业资质标准》中规定，一级企业净资产1亿元以上;二级企业净资产4000万元以上;

三级企业净资产800万元以上。

49.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的建设工程发生安全生产事故，由（）负

责上报事故。

A.建设单位

B.监理单位

C.总承包单位

D.分包单位

【答案】C

参考解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关

伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其

他有关部门报告;特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。接到报告的部门

应当按照国家有关规定如实上报。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。故C为正

确选项。

50.以下关于人民调解的说法中，错误的是（）。

A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要服务费用

B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织

C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力

D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议不得起诉

【答案】A

参考解析：《人民调解法》第4条规定：“人民调解委员会调解民间纠纷，不收取任何费用”；第7条规定:

“人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织"；第31条规定：“经人民调解委员会调解达

成的调解协议，具有法律约束力，当事人应当按照约定履行"；第32条规定：“经人民调解委员会调解达

成调解协议后，当事人之间就调解协议的履行或者调解协议的内容发生争议的，一方当事人可以向人民法

院提起诉讼”。故A为正确选项。

51.《建筑法》规定，施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由（）负责。（）向总承包单

位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。

A.总承包单位，分包单位

B.分包单位，总承包单位

C.施工企业，分包单位

D.施工总承包，项目经理

【答案】A

【解析】《建筑法》规定，施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。

分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。

52.按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目的重要设备、

材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币()万元以上的，必须进行招标。

A.30

B.50

C.80

D.100

【答案】D

参考解析：本题考核的是建设工程必须招标的规模标准。按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,

必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标：(1)施工单项合同估算价在人

民币200万元以上的;(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的;(3)勘察、

设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的;(4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(3)

项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。

53.延付或者拒付租金的诉讼时效期间为()年。

A.1

B.2

C.4

D.5

【答案】A

参考解析：依据我国《民法通则》第136条的规定，延付或者拒付租金的诉讼时效期间为一年。故A选项

正确。

54.按()施工，是保证工程实现设计意图的前提，也是明确划分设计、施工单位质量责任的前提。

A.施工质量标准

B.工程设计图纸

C.施工技术标准

D.施工强制性标准

【答案】B

参考解析：本题考核的是施工单位的质量责任和义务。按工程设计图纸施工，是保证工程实现设计意图的

前提，也是明确划分设计、施工单位质量责任的前提。

55.甲、乙双方于2013年4月1日签订的合同中约定：当某种条件成就时当事人一方即可通知对方合同

终止。这种合同属于()。

A.附解除条件的合同

B.附生效条件的合同

C.附成就条件的合同

D.附期限条件的合同

【答案】A

参考解析：《合同法》第45条规定：当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成

就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。本题所列条件成就时合同终止，属于附解除条件的合

同。故A为正确选项。

记忆难度：容易(0)一般(0)难(2)笔记：记笔记

56.关于听证的表述中，不正确的是()。

A.申请人、利害关系人承担行政机关组织听证的费用

B.法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证

C.行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请

人、利害关系人享有要求听证的权利

D.申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起5日内提出听证申请的，行政机关应当在20日内组织听

证

【答案】A

参考解析：本题考核的是听证。行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行

政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利;申请人、利害关系人在被告知听证权

利之日起5Et内提出听证申请的，行政机关应当在20日内组织听证。申请人、利害关系人不承担行政机

关组织听证的费用。记忆难度：容易(0)一般(0)难(0)笔记：记笔记

57.劳动争议仲裁委员会主任由()担任。

A.职工代表

B.用人代表

C.企业工会代表

D.劳动行政部门

【答案】D

58.甲公司与乙公司的监理合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，接到开庭通知书的被申

请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以()。

A.撤销案件

B.中止审理

C.终结审理

D.缺席裁决

【答案】D

参考解析：本题考核的是仲裁庭的开庭和审理。仲裁庭可以作出缺席裁决。申请人无正当理由开庭时不到

庭的，或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，视为撤回仲裁申请;如果被申请人提出了反请求，不

影响仲裁庭就反请求进行审理，并作出裁决。被申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经

仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以进行缺席审理，并作出裁决;如果被申请人提出了反请求，视为撤回

反请求。

59.甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付

款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院。根据我国《合同法》的规定，下列表述中，正确

的是()。

A.合同无效，已履行部分双方返还

B.合同无效，但已履行部分双方不再返还

C.合同未成立，已履行部分双方相互返还

D.合同已成立，甲公司承担违约责任

【答案】D

参考解析：本题考核的是合同的形式。采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经

履行主要义务，对方接受的，该合同成立。

60.某工程项目外墙保温工程、底层隐蔽工程施工完毕后应由()主持验收。

A.项目经理

B.项目技术负责人

C.监理工程师

D.建设单位驻工地代表

【答案】C

参考解析：《民用建筑节能条例》第16条规定：“未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采

暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工”。《建筑工程施

工质量验收统一标准》规定：“节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持，施工单位相

关专业的质量检查员与施工员参加”。故C为正确选项。

61.组织建设工程项目的竣工验收是。法定权利和义务。

A.建设行政主管部门

B.建设单位

C.监理单位

D.总承包单位

【答案】B

参考解析：根据《建设工程质量管理条例》规定，国家实行建设工程质量监督管理制度，建设行政主管部

门不是工程竣工验收的主体。工程竣工验收是由建设单位来组织的。故B选项正确。

62.根据《绿色施工导则》的规定，关于施工企业节能措施，下列说法正确的是()。

A.优先采用自来水作为混凝土搅拌用水

B.鼓励使用黏土砖，推广使用预拌混凝土

C.照明设计的照度不应超过最低照度的20%

D.必须采购施工现场500公里以内生产的建筑材料

【答案】C

【解析】根据《绿色施工导则》的规定，施工过程中应优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工

程应收集雨水养护。处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗

用水和部分生活用水。故A选项错误；

《循环经济促进法》规定，国家鼓励利用无毒无害的固体废物生产建筑材料，鼓励使用散装水泥，推广使

用预拌混凝土和预拌砂浆。禁止损毁耕地烧砖。在国务院或者省、自治区、直辖市人民政府规定的期限和

区域内，禁止生产、销售和使用黏土砖。故排除B选项；

根据《绿色施工导则》的规定，施工用电及照明：(1)临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路合

理设计、布置，临电设备宜采用自动控制装置。采用声控、光控等节能照明灯具。(2)照明设计以满足最低

照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。故C选项正确；

根据《绿色施工导则》的规定，施工过程中应就地取材，施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占建

筑材料总重量的70%以上。故D选项错误。

63.下列选项中，关于法的效力层级的叙述，不正确的是()。

A.法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式

B.地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章

C.行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和部门规章，高于地方性法规

D.省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内的设区的市、自治州的市人民政府制定的规

章

【答案】C

参考解析：本题考核的是法的效力层级。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性

法规和部门规章。

64.某生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则事故等级定为()。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D一般事故

【答案】B

参考解析：

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重

伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故，属于重大事故。本题中，因直接经济损失为5000

万元，因此属重大事故。故B为正确选项。

65.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，由()组织验收。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工企业

D.安装单位

【答案】C

参考解析：按照《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当按照安全

技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。建筑起重机械安装完毕

后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进

行验收。建筑起重机械经验收合格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的不得使用。实行施工总承

包的，由施工总承包单位组织验收。故C为正确选项。

66.根据《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为()，仲裁时效期间从当事人知道

或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A.2个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】C

参考解析：按照《劳动争议调解仲裁法》第27条规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效

期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。故C为正确选项。

67.承包商为赶工期，向水泥厂发函紧急订购500t某强度等级的水泥，要求三日内运送至工地，并要求

当日回复。承包商的订购行为()。

A.属于要约邀请，随时可以撤销

B.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回

C.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤销

D属于要约，而且不可撤销

【答案】D

参考解析：

本题中，承包商发出的求购信息内容具体确定，应属于要约，因此A项错误;按照《合同法》规定，撤回

要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人，因此B项错误;承包商的要约确

定了承诺期限，根据《合同法》规定，受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准

备工作，该要约不可以撤销，因此C项错误;故D选项正确。

68.行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由()人民法院管辖。

A.最先收到起诉状的

B.共同上一级法院指定的

C.被告最先提交书面答辩状的

D.最先收取案件受理费的

【答案】A

参考解析：《行政诉讼法》第20条规定：”两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个

人民法院提起诉讼。原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先收到起诉状的人民法院管

辖”。故A为正确选项。

69.对所有权中占有权的表述，不正确的是()。

A.占有权是指对财产实际掌握、控制的权能

B.占有权是行使物的使用权的唯一条件

C.占有权是所有人行使财产所有权的一种方式

D.占有权可以根据所有人的意志和利益分离出去

【答案】B

参考解析：本题考核的是占有权。占有权是指对财产实际掌握、控制的权能。占有权是行使物的使用权的

前提条件，是所有人行使财产所有权的一种方式。

70.国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合专利法要求的，自申请日起满()

个月，即行公布。

A.6

B.12

C.18

D.24

【答案】C

参考解析：本题考核的是专利的审批制度。国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后，经初步审查认

为符合《专利法》要求的，自申请日起满18个月，即行公布。

71.基层人民法院审理行政诉讼案件，应当在立案之日起三个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长

的，由0批准。

A.高级人民法院

B.最高人民法院

C.中级人民法院

D.该基层法院院长

【答案】A

参考解析：《行政诉讼法》第57条规定：“人民法院应当在立案之日起三个月内作出第一审判决。有特殊

情况需要延长的，由高级人民法院批准，高级人民法院审理第一审案件需要延长的，由最高人民法院批准”。

故A为正确选项。

72.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权，玩忽职守颁发安全生产许可证的，可以()已经颁发

的安全生产许可证。

A.撤回

B.撤销

C.吊销

D.注销

【答案】B

参考解析：《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第16条规定，安全生产许可证颁发管理机关或者其

上级行政机关发现有下列情形之一的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证：(1)安全生产许可证颁发管理

机关工作人员滥用职权，玩忽职守颁发安全生产许可证的;(2)超越法定职权颁发安全生产许可证的;(3)违反

法定程序颁发安全生产许可证的;(4)对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的;(5)依

法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。本题中，撤回多见于合同法，吊销是行政部门对行政

相对人的违法行为作出的处罚，注销的词义与用法较为中性。故B为正确选项。

73.唐某刚满16岁周岁即被应聘于甲施工单位，下列说法中，正确的是()。

A.唐某属于未成年人，与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同

B.因为唐某从事的是临时工作，甲施工单位可以不签劳动合同

C.甲施工单位不得安排唐某从事有毒、有害的劳动

D.甲施工单位可以安排唐某从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全

【答案】C

参考解析：本题考核的是未成年工的特殊保护。《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年

人。不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事

的劳动。

74.根据《安全生产许可证条例》的规定，下列企业中必须取得安全生产许可证的是()。

A.日用化学品生产企业

B.民用爆炸物品生产企业

C.危险化学品储存单位

D.食品加工生产企业

【答案】B

参考解析：本题考核的是实行安全生产许可制度的企业。2014年7月经修改后发布的《安全生产许可证

条例》中规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业(以下

统称企业)实行安全生产许可制度。

75.某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理

由拒不到庭，则人民法院可以()。

A.终结审理

B.撤销案件

C.中止审理

D.缺席判决

【答案】D

参考解析：本题考核的是宣判。原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，

可以按撤诉处理，被告反诉的，可以缺席判决。被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭

许可中途退庭的，可以缺席判决。

76.阳光工程公司提出同公司员工李某解除合同，并经双方协商一致，解除了劳动合同。李某在该公司工

作了2年4个月，解除合同前李某月工资2400元。李某要求公司经济补偿，而阳光公司认为是双方协商

终止合同，不应当进行经济补偿。根据《劳动法》的规定，下列说法正确的是()。

A.阳光公司无需给予李某任何经济补偿

B.阳光公司应当给予李某6000元经济补偿

C.阳光公司应当给予李某7200元经济补偿

D.阳光公司应当给予李某5600元经济补偿

【答案】B

参考解析：

《劳动法》规定，用人单位向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除合同的，用人单位应当向

劳动者支付经济补偿，经济补偿的标准，按劳动者在用人单位的工作年限，每满一年支付1个月工资，6

个月以上不满1年，按1年计算;不满6个月的，支付半个月工资。因此阳光公司应当支付的经济补偿为

2.5X2400=6000元整。因此，答案选B。

77.根据《民法通则》规定，按照合同的约定或者按照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务

关系的是（）。

A.债

B.所有权

C.知识产权

D.担保物权

【答案】A

参考解析：本题考核的是债的概念。《民法通则》规定，债是按照合同的约定或者按照法律规定，在当事

人之间产生的特定的权利和义务关系，享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。

78.甲建筑公司与乙运输公司签订了材料运输合同，其中约定了运输费用、运输路线、运输时问和交货地

点等，并明确在材料交付时验货。运输途中行至某路段时，承运司机发现路况很差，便自作主张绕道行驶，

由此增加了运输费用。材料被送达约定地点后，甲公司工作人员未及时验收就匆忙卸货。10天后，甲公

司材料员发现个别材料有破损。对此，下列选项中正确的是0。

A.乙应赔偿甲破损材料损失

B.甲有责任承担破损材料损失

C.甲应负担增加的运费

D.乙要求甲补偿增加的运费是合理的

【答案】B

参考解析：

《合同法》规定，承运人应按照约定的或通常的运输路线将货物运输到约定地点。承运人未按照约定路线

或通常路线运输增加票款或运输费用的，托运人可以拒绝支付增加部分的票款或运输费用。因此，C和D

选项不合理。承运人应在合同签订前充分了解运输线路状况，并在合同中对遇到运输线路改变、运费增加

等情况的处理办法予以明确。在合同履行过程中，如果需要改变运输线路和增加运费等应及时向托运人提

出，以免事后产生纠纷。《合同法》还规定，收货人提货时应当按照约定的期限或在合理期限内检验货物。

收货人在约定的期限或者合理期限内对货物的数量、毁损等未提出异议的，视为承运人已按照运输单证的

记载交付。本题中，甲公司人员未在约定期限验收材料、及时发现材料破损并提出异议，因而有责任承担

材料破损的损失。

79.某施工现场所需临时用电设备总容量经测算达到75kW,则施工单位应当（）。

A.单独设计配电系统

B.编制用电组织设计

C.制定安全用电措施和电气防火措施

D.确定用电安全防护措施

【答案】B

参考解析：《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005规定，施工现场临时用电设备在5台及以上

或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计。

80.某施工单位通过行贿中标某大型项目，并向项目建设单位提交了某银行出具的工程履约保函。目前工

程已经实施过半,经其他投标人投诉，招标主管部门调查认定行贿谋取中标情节属实。则（）。

A.施工合同无效,履约保函有效

B.施工合同无效,履约保函也无效

C.施工合同有效,履约保函也有效

D.施工合同与履约保函效力没有相关性

【答案】B

【解析】通过行贿中标签订的合同系无效合同。主合同无效，从合同无效。

81.甲承包商在乙厂商定制了一台非标准设备。设备制作完成后，乙将其交由丙公司送货。运送过程中，

甲承包商因故解除了这个合同。乙厂商便通知丙公司中途将设备运回，由此增加了运费。对此，下列说法

中错误的是()。

A.甲有任意解除合同权

B.乙应与丙协商后方可变更运输

C.乙有任意变更运输权

D.乙应支付丙由于变更增加的运费

【答案】B

82.根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金

B.投标保证金不得采用银行保函方式

C.招标人发出中标通知书，投标保证金的有效期自动终止

D.投标保证金不得超过投标总价的5%

【答案】A

【解析】在发生下列情形时，招标人有权没收投标保证金：①投标人在投标有效期内撤回其投标文件;②

中标未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议。投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保

函、保兑支票、银行汇票或现金支票。

83.建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，

则鉴定申请应在()提出。

A.开庭审理前

B.法庭辩论前

C.法院判决前

D.举证期限内

【答案】D

参考解析：本题考核的是当事人申请鉴定的提出。当事人申请鉴定，应当注意在举证期限内提出。

84.某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业于自检合格后，于2006年5月

1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于2006年5月5日由当地公安消防机构进行了验收，A企业

于5月8日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付

使用。则该消防工程的保修期始于2006年()。

A.5月1日

B.5月5日

C.5月8日

D.5月15日

【答案】D

参考解析：

按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。此处是指单位工

程竣工验收，并非分包工程验收。

85.关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是()。

A、文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业

B、在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准

C、因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民

政府批准

D、在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门

批准

【答案】C

【解析】本题考查的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定。《文物保护法》规定，文物

保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文

物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安

全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意;

在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自

治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。

86.应当公开招标的工程建设项目，经批准可以进行邀请招标的是()。

A.技术比较复杂

B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择

C.采用公开招标方式的费用过大

D涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾的

【答案】B

参考解析：

根据《招标投标法实施条例》的规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公

开招标;但有下列情形之一的，可以邀请招标：(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量

潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。根据《招标投标法》的规

定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情

况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。故B为正确选项。

87.注册建造师不能从事()。

A.工程项目总承包管理

B.工程项目管理服务

C.工程技术经济咨询

D.注册单位资质许可范围外的工作

【答案】D

88.当事人未申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，除法律另有规定的以外，应当在知道作出具体

行政行为之日起()个月内提出。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】C

参考解析：本题考核的是行政诉讼。行政争议未经行政复议，由当事人直接向法院提起行政诉讼的，除法

律另有规定的外，应当在知道作出具体行政行为之日起3个月内起诉。

89.下列属于保证方式的是()。

A.一般保证B.特殊保证C.专项保证D.综合保证

【答案】A

参考解析：

保证的方式有两种：(1)一般保证;(2)连带责任保证。故A为正确选项。

90.建设工程在开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是0。

A.承包人因施工机械不能及时就位，在开工前7天以书面形式向监理提出延期开工，监理人未及时作出书

面答复

B.承包人因工人回家过年不能按时开工，在节后7天以书面形式向监理提出延期施工

C.因设计进度拖延，监理工程师书面通知承包人延期开工

D.因施工场地未达到开工要求，监理工程师书面通知承包人延期开工

【答案】B

91.用人单位由于生产经营特殊需要，经与工会和劳动者协商可以延长工作时间。在保障劳动者身体健康

的条件下延长工作时间每日不得超过3小时，每月累计不得超过0小时。

A.15

B.22

C.36

D.60

【答案】C

92.施工企业取得法人资格的时间为()。

A.注册资金到位日

B.公司成立日

C工商部门核准登记日

D.建设行政主管部门颁发资质证书日

【答案】C

93.甲向乙借款20万元，借期1年，月利率3%。到了还款期限，甲归还乙21.2万元，利息按照央行同

类贷款利率记取（月利率0.5%）,比约定利息减少了6.0万元。乙就此事向法院起诉。法院予以保护的利息

最高金额为（）。

A.1.2万元

B.4.0万元

C.4.8万元

D.7.2万元

【答案】C

参考解析：

最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，

但最高不得超过银行同类贷款利率的4倍，超出部分的利息不予保护。因此，法院予以保护的利息最高金

额为：20X4X0.5%X12=4.8万元。

94.以下关于建设单位申请领取施工许可证的前提条件中，说法正确的是（）。

A、需使用国有建设用地的，建设单位应当持规定文件，向有批准权的县级以上人民政府土地行政主管部

门提出建设用地申请，经土地行政主管部门审查，报上级人民政府批准

B、在城市、镇规划区内，规划许可证包括建设用地规划许可证和建设工程规划许可证;在乡、村庄规划区

内进行乡镇公益事业建设的，无需办理建设规划许可证

C、以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城

市、县人民政府土地主管部门领取建设用地规划许可证

D、在城市、镇规划区内的建设工程，建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治

区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证

【答案】D

【解析】本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。选项A错误，需要使用国有建设用地的，

建设单位应当持法律、行政法规规定的有关文件，向有批准权的县级以上人民政府土地行政主管部门提出

建设用地申请，经土地行政主管部门审查，报本级人民政府批准;选项B错误，在城市、镇规划区内，规

划许可证包括建设用地规划许可证和建设工程规划许可