2024年度建设工程合同：高标准农田建设项目

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建设工程合同：高标准农田建设项目本合同目录一览第一条：合同主体及项目概述1.1：甲方（建设单位）名称及地址1.2：乙方（施工单位）名称及地址1.3：项目名称：2024年度高标准农田建设项目1.4：项目地点：详细项目地点1.5：项目规模和内容：项目总体规模、建设内容概述第二条：合同金额与支付方式2.1：合同总金额2.2：付款方式及进度2.3：付款条件及审批流程2.4：发票开具及税务事项第三条：工程质量与标准3.1：工程质量标准和要求3.2：质量控制和检验程序3.3：乙方对工程质量问题的整改责任3.4：工程验收标准和方法第四条：工程进度与工期4.1：工程计划开工日期4.2：工程计划竣工日期4.3：工程进度计划及关键节点4.4：工期延误及其后果第五条：施工材料与设备5.1：乙方应使用的材料和设备品牌、型号、规格等5.2：甲方提供材料和设备的责任和时间5.3：材料和设备质量标准5.4：材料和设备保管和使用的责任第六条：施工安全与环保6.1：乙方应遵守的施工安全规定和标准6.2：安全事故的应急处理和报告6.3：环保要求和措施6.4：安全生产责任险第七条：变更与调整7.1：合同变更的条件和程序7.2：工程变更导致的费用增减处理7.3：工期顺延的认定和处理第八条：违约责任8.1：甲方违约行为及后果8.2：乙方违约行为及后果8.3：不可抗力导致的违约免除第九条：争议解决9.1：双方发生的争议解决方式9.2：仲裁或诉讼的地点和法院9.3：争议解决的语言和币种第十条：合同的生效、终止与解除10.1：合同的生效条件10.2：合同终止的条件和后果10.3：合同解除的条件和后果第十一条：保密条款11.1：双方对合同内容、商业秘密等的保密义务11.2：保密期限11.3：违反保密义务的责任第十二条：法律适用与争议解决12.1：合同适用的法律法规12.2：争议解决的方式和地点第十三条：其他条款13.1：双方认为需要约定的其他事项13.2：附件和附图的说明第十四条：签署14.1：合同签署日期14.2：甲方代表签字14.3：乙方代表签字14.4：合同正本份数说明第一部分：合同如下：第一条：合同主体及项目概述1.1：甲方（建设单位）名称及地址甲方名称为：省市县高标准农田建设办公室甲方地址：省市县路号1.2：乙方（施工单位）名称及地址乙方名称为：建设有限公司乙方地址：市区路号1.3：项目名称：2024年度高标准农田建设项目1.4：项目地点：省市县乡1.5：项目规模和内容：项目总面积约为亩，主要包括土地整理、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护等工程。第二条：合同金额与支付方式2.1：合同总金额为人民币万元整（大写：人民币肆佰捌拾万元整）。2.2：付款方式及进度付款方式为进度付款，按工程进度的完成情况分阶段支付。具体支付进度如下：（1）工程开工后1个月内，支付合同金额的10%；（2）完成工程进度达到30%时，支付合同金额的30%；（3）完成工程进度达到60%时，支付合同金额的30%；（4）工程竣工验收合格后，支付合同金额的10%。2.3：付款条件及审批流程付款条件为乙方按合同约定的工程进度完成工程，并提供相关证明材料，经甲方审核无误后进行支付。审批流程为：乙方提交付款申请，经甲方项目经理审核，报甲方负责人审批同意后进行支付。2.4：发票开具及税务事项乙方应向甲方开具合法的税务发票，乙方应承担因开具发票所产生的税费。第三条：工程质量与标准3.1：工程质量标准和要求乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量达到高标准农田建设项目的相关要求。3.2：质量控制和检验程序乙方应建立完善的质量管理体系，严格按照施工方案和工程技术要求进行施工，并接受甲方的监督和检验。工程质量检验程序如下：（1）乙方在施工过程中，应定期对工程质量进行自检；（2）甲方有权对施工过程和工程质量进行监督检查；（3）工程竣工后，乙方应按照甲方要求提交工程验收申请，甲方组织验收；（4）甲方对工程质量进行验收，确认合格后进行竣工结算。3.3：乙方对工程质量问题的整改责任乙方对工程质量问题负有整改责任，如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应负责修复并承担由此产生的费用。3.4：工程验收标准和方法工程验收标准应符合国家标准、行业标准和甲方的要求。验收方法为：甲方组织专业人员进行现场验收，对工程质量进行评估，并提出整改意见。乙方应在规定时间内按照验收意见进行整改，直至达到验收标准。第四条：工程进度与工期4.1：工程计划开工日期为2024年X月X日。4.2：工程计划竣工日期为2024年X月X日。4.3：工程进度计划及关键节点乙方应制定详细的工程进度计划，并报甲方备案。关键节点如下：（1）工程开工：2024年X月X日；（2）完成工程进度达到30%：2024年X月X日；（3）完成工程进度达到60%：2024年X月X日；（4）工程竣工验收：2024年X月X日。4.4：工期延误及其后果如因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的0.5%乘以延误天数。如工期延误超过合同约定的竣工日期，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同金额的10%作为违约金。第五条：施工材料与设备5.1：乙方应使用的材料和设备品牌、型号、规格等乙方应使用符合国家标准和甲方要求的原材料和设备。具体品牌、型号、规格等详见附件。5.2：甲方提供材料和设备的责任和时间甲方负责提供合同约定的原材料和设备，并在合同约定的时间内交付给乙方。5.3：材料和设备质量标准甲方提供的原材料和设备应符合国家标准和甲方要求，保证质量合格。5.4：材料和设备保管和使用的责任乙方对甲方提供的原材料和设备负有保管和使用的责任，如因乙方原因导致材料和第八条：违约责任8.1：甲方违约行为及后果甲方如未按合同约定履行义务，应承担违约责任。如甲方未按约定时间支付进度款，乙方有权暂停施工，并有权要求甲方支付违约金，违约金为合同金额的0.5%乘以延误天数。如甲方未按约定提供原材料和设备，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同金额的1%乘以延误天数。8.2：乙方违约行为及后果乙方如未按合同约定履行义务，应承担违约责任。如乙方未按约定时间完成工程，乙方应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的0.5%乘以延误天数。如乙方使用不符合合同约定的原材料和设备，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同金额的10%作为违约金。8.3：不可抗力导致的违约免除因不可抗力导致乙方无法履行合同，乙方应在不可抗力发生后及时通知甲方，并提供相关证明材料。不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等。因不可抗力导致的违约，双方互不承担违约责任。第九条：争议解决9.1：双方发生的争议解决方式双方发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2：仲裁或诉讼的地点和法院仲裁或诉讼的地点为合同签订地人民法院。9.3：争议解决的语言和币种争议解决的语言为中文，币种为人民币。第十条：合同的生效、终止与解除10.1：合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2：合同终止的条件和后果合同终止的条件为合同约定的工程竣工验收合格。合同终止后，乙方应按照甲方要求将工程交付给甲方，并办理相关移交手续。10.3：合同解除的条件和后果合同解除的条件为合同约定的工程竣工验收不合格。合同解除后，乙方应按照甲方要求将工程交付给甲方，并办理相关移交手续。甲方有权要求乙方支付合同金额的10%作为违约金。第十一条：保密条款11.1：双方对合同内容、商业秘密等的保密义务双方对合同内容、商业秘密等负有保密义务，未经对方同意，不得向第三方披露。11.2：保密期限保密期限为合同终止或解除后三年。11.3：违反保密义务的责任如一方违反保密义务，泄露对方的商业秘密，泄露方应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。第十二条：法律适用与争议解决12.1：合同适用的法律法规本合同适用中华人民共和国法律。12.2：争议解决的方式和地点争议解决的方式为诉讼，地点为合同签订地人民法院。第十三条：其他条款13.1：双方认为需要约定的其他事项双方认为需要约定的其他事项如下：（1）乙方应遵守国家和地方有关安全生产、环保等方面的法律法规，确保施工过程中的安全生产和环境保护；（2）乙方应负责工程保修期内的工作，保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期内的维修费用由乙方承担；（3）乙方应按合同约定及时提交工程进度报告、质量报告等相关资料，以供甲方监督和管理；13.2：附件和附图的说明附件和附图为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。附件和附图包括但不限于：（1）工程设计文件；（2）施工图纸；（3）材料和设备品牌、型号、规格等详细信息；（4）其他与合同履行相关的文件和资料。第十四条：签署14.1：合同签署日期本合同于2024年X月X日签署。14.2：甲方代表签字甲方代表签字：________________14.3：乙方代表签字乙方代表签字：________________14.4：合同正本份数说明本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的概念和范围1.1：第三方介入的概念第三方介入是指在甲乙双方履行合同过程中，除甲乙双方外，其他自然人、法人或其他组织参与合同的履行，包括但不限于中介方、监理方、审计方、检测方等。1.2：第三方介入的范围（1）中介方：提供咨询服务、协调关系、促成合同签订等；（2）监理方：对工程进度、质量、安全等方面进行监督和检查；（3）审计方：对合同履行过程中的财务状况进行审计；（4）检测方：对工程质量、材料等进行检测和评估；（5）其他第三方：如保险公司、保函开具银行等。第二条：第三方介入的责任和义务2.1：第三方介入的责任第三方介入的责任应由甲乙双方在合同中明确约定。第三方应按照甲乙双方的约定履行相应的义务，并承担相应的责任。2.2：第三方介入的义务第三方应遵守国家法律法规、行业标准和甲乙双方的约定，忠实履行合同义务，确保合同的正常履行。2.3：第三方介入的权利第三方根据合同约定享有相应的权利，包括但不限于获取合同履行过程中所需的信息、参与合同履行过程中的决策等。第三条：第三方介入的协调和管理3.1：第三方介入的协调甲乙双方应负责第三方介入的协调工作，确保第三方能够顺利履行合同义务。3.2：第三方介入的管理甲乙双方应对第三方介入进行有效管理，确保第三方按照合同约定履行义务，并对其进行监督和检查。第四条：第三方介入的变更和解除4.1：第三方介入的变更如因特殊情况需要变更第三方，甲乙双方应协商一致，并按照合同约定的程序进行变更。4.2：第三方介入的解除如第三方未按照合同约定履行义务，甲乙双方有权解除与第三方的合同，并按照合同约定的方式处理。第五条：第三方介入的违约责任5.1：第三方违约行为及后果第三方如未按照合同约定履行义务，应承担违约责任。如第三方违约导致甲乙双方的损失，第三方应予以赔偿。5.2：第三方违约的赔偿责任第三方应按照甲乙双方的约定承担违约赔偿责任，赔偿金额及方式应在合同中明确。第六条：第三方介入的保密义务6.1：第三方的保密义务第三方应对合同内容、商业秘密等负有保密义务，未经甲乙双方同意，不得向第三方披露。6.2：保密期限保密期限为合同终止或解除后三年。第七条：第三方介入的争议解决7.1：第三方争议解决方式双方发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2：仲裁或诉讼的地点和法院仲裁或诉讼的地点为合同签订地人民法院。第八条：第三方介入的其他条款8.1：双方认为需要约定的其他事项双方认为需要约定的其他事项如下：（1）第三方应遵守国家和地方有关安全生产、环保等方面的法律法规，确保施工过程中的安全生产和环境保护；（2）第三方应按合同约定及时提交工程进度报告、质量报告等相关资料，以供甲乙双方监督和管理；8.2：附件和附图的说明附件和附图为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。附件和附图包括但不限于：（1）第三方提供的相关资质证明；（2）第三方与甲乙双方签订的合同副本；（3）其他与第三方履行合同相关的文件和资料。第九条：第三方介入的签署9.1：第三方签署日期第三方于2024年X月X日签署本合同。9.2：第三方代表签字第三方代表签字：________________9.3：合同正本份数说明本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，第三方持一份，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同主体资格证明附件2：项目设计文件附件3：施工图纸附件4：施工方案和施工组织设计附件5：工程量清单附件6：材料和设备品牌、型号、规格等详细信息附件7：第三方提供的相关资质证明附件8：第三方与甲乙双方签订的合同副本附件9：工程进度计划和关键节点附件10：质量控制和检验程序附件11：安全生产和环保措施附件12：工程验收标准和和方法附件13：支付方式及进度附件14：发票开具及税务事项附件15：违约行为及责任认定标准附件16：争议解决方式附件17：保密条款附件18：其他相关文件和资料说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：1.1甲方未按约定时间支付进度款，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为合同金额的0.5%乘以延误天数。1.2甲方未按约定提供原材料和设备，应承担违约责任