2024年度内蒙电力设施建设施工承包合同

2024年度内蒙电力设施建设施工承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1承包商定义1.2业主定义1.3施工定义第二条合同范围与工程内容2.1工程概述2.2工程地点2.3工程量与工程进度第三条合同价格与支付方式3.1合同总价3.2预付款3.3工程进度款3.4竣工结算3.5支付方式与期限第四条施工期限与进度4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3工程进度计划第五条施工质量标准与要求5.1施工质量标准5.2施工材料要求5.3施工工艺要求第六条承包商的责任与义务6.1施工准备6.2施工安全6.3工程质量6.4工程资料管理第七条业主的责任与义务7.1施工场地准备7.2施工协调与配合7.3工程变更处理第八条合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件第九条违约责任与赔偿9.1承包商违约9.2业主违约9.3违约赔偿方式第十条争议解决方式10.1争议解决途径10.2争议解决时间限制第十一条合同的生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式第十四条其他条款14.1合同附件14.2合同修改与补充14.3合同解除或终止后的权利与义务处理第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1承包商定义本合同中的承包商是指具有独立法人资格，按照本合同约定承担电力设施建设施工任务的企业。1.2业主定义本合同中的业主是指拥有电力设施建设项目所有权或管理权的单位或个人。1.3施工定义施工是指按照本合同约定的工程内容、质量标准、进度要求等，进行的电力设施建设活动。第二条合同范围与工程内容2.1工程概述本合同所指的工程为内蒙古地区电力设施建设项目，包括但不限于发电机组安装、输电线路建设、变电站建设等。2.2工程地点工程地点位于内蒙古自治区市（县）地区，具体位置以业主提供的地理位置为准。2.3工程量与工程进度承包商应按照业主提供的工程量清单和施工图纸，按时完成施工任务。工程进度计划应报业主审批，并按照批准的进度计划执行。第三条合同价格与支付方式3.1合同总价本合同总价为本合同所列明的工程量清单各项工程的价格总和。3.2预付款业主应在合同签订后的七个工作日内，向承包商支付合同总价的一定比例作为预付款。3.3工程进度款业主根据承包商完成的工程量，按照约定的比例和时间向承包商支付工程进度款。3.4竣工结算工程竣工后，承包商应向业主提交完整的工程资料和竣工结算报告，双方按照本合同约定的价格和方式进行竣工结算。3.5支付方式与期限本合同的支付方式为银行转账，支付期限为收到承包商提交的工程进度款申请后的三十个工作日内。第四条施工期限与进度4.1施工开始日期本合同约定的施工开始日期为合同签订后的一个月内。4.2施工结束日期本合同约定的施工结束日期为工程量清单中所列各项工程全部完成之日。4.3工程进度计划承包商应根据工程量和施工周期，制定详细的工程进度计划，并于合同签订后十个工作日内报业主审批。第五条施工质量标准与要求5.1施工质量标准本合同所涉及的施工质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和规范的要求。5.2施工材料要求承包商应按照业主提供的材料清单和质量要求，采购和使用施工材料。5.3施工工艺要求承包商应采用合理的施工工艺，确保施工质量和进度。第六条承包商的责任与义务6.1施工准备承包商应按照合同约定，完成施工前的准备工作，包括施工场地、施工人员、施工材料等。6.2施工安全承包商应严格按照国家安全生产法律法规和业主的安全要求，确保施工过程中的安全生产。6.3工程质量承包商应保证施工质量，对施工过程中出现的问题及时整改，确保工程满足合同约定的质量要求。6.4工程资料管理承包商应建立健全工程资料管理制度，确保工程资料的完整、准确和及时。第七条业主的责任与义务7.1施工场地准备业主应按照合同约定，提供具备施工条件的场地，并负责场地的平整、清理等工作。7.2施工协调与配合业主应负责施工过程中的协调与配合工作，包括但不限于施工手续办理、施工场地保障等。7.3工程变更处理如遇工程变更，业主应与承包商协商确定变更内容、工期和费用等，并签订书面变更协议。第八条合同变更与解除8.1合同变更条件合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更内容、工期、费用等相关事项。8.2合同解除条件合同解除的条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）一方严重违反合同约定，导致合同无法履行；（3）因不可抗力导致合同无法履行。第九条违约责任与赔偿9.1承包商违约（1）未按照合同约定完成施工任务；（2）施工质量不符合合同约定；（3）未按照合同约定支付费用。违约赔偿方式如下：（1）承包商应向业主支付合同总价的一定比例作为违约金；（2）承包商应承担因违约导致的业主损失赔偿责任。9.2业主违约（1）未按照合同约定支付合同价款；（2）未按照合同约定提供施工场地；（3）干涉承包商的正常施工活动。违约赔偿方式如下：（1）业主应向承包商支付合同总价的一定比例作为违约金；（2）业主应承担因违约导致的承包商损失赔偿责任。第十条争议解决方式10.1争议解决途径双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决时间限制双方应自争议发生之日起六十日内解决争议，超过六十日未解决的，任何一方均有权向法院提起诉讼。第十一条合同的生效与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同终止条件合同终止的条件如下：（1）合同约定的施工任务全部完成；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算，至合同终止或解除之日止。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1合同附件本合同附件包括：工程量清单、施工图纸、材料清单等。14.2合同修改与补充本合同的修改与补充，应采用书面形式，经双方签字（或盖章）后生效。14.3合同解除或终止后的权利与义务处理合同解除或终止后，双方应按照本合同约定处理尚未履行完毕的义务，并承担相应的违约责任。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方定义本合同中的第三方是指除甲乙方以外的其他单位或个人，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、检测方等。第二条第三方介入的条件2.1第三方介入条件第三方介入的条件如下：（1）甲乙方协商一致同意第三方介入；（2）合同履行过程中，出现甲乙方无法解决的问题，需要第三方提供专业意见或协助解决；（3）法律法规规定或行业惯例要求第三方介入。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额第三方对甲乙方的责任限额，按照第三方与甲乙方之间的约定确定。如果合同中没有明确约定，双方应协商确定。3.2第三方责任限额的确定方式第三方责任限额的确定方式如下：（1）按照第三方与甲乙方签订的协议确定；（2）按照行业惯例或市场行情确定；（3）双方协商确定。第四条第三方权利与义务4.1第三方权利第三方有权按照合同约定，获得甲乙方的合理补偿。4.2第三方义务第三方应按照合同约定，履行相关职责，协助甲乙方解决合同履行过程中的问题。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的关系第三方介入后，应明确与甲乙方的关系。第三方与甲乙方的关系如下：（1）第三方与甲方仅为合同履行协助关系，不改变甲方对乙方履行合同的责任；（2）第三方与乙方仅为合同履行协助关系，不改变乙方对甲方履行合同的责任。5.2第三方与甲乙方的权利划分第三方介入后，应明确与甲乙方的权利划分。第三方与甲乙方的权利划分如下：（1）第三方仅负责提供专业意见或协助解决问题，不承担合同履行过程中的决策权；（2）甲乙方按照合同约定，承担合同履行过程中的决策权。第六条第三方介入后的合同修改6.1第三方介入后的合同修改第三方介入后，如需修改合同条款，应由甲乙方与第三方协商一致，并签订书面修改协议。6.2第三方介入后的合同补充第三方介入后，如需补充合同条款，应由甲乙方与第三方协商一致，并签订书面补充协议。第七条第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后的争议解决第三方介入后，如发生争议，应由甲乙方与第三方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2第三方介入后的争议解决时间限制第三方介入后的争议，甲乙方应自争议发生之日起六十日内解决；超过六十日未解决的，任何一方均有权向法院提起诉讼。第八条第三方介入后的保密条款8.1第三方介入后的保密内容第三方介入后，双方及第三方均应保密合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。8.2第三方介入后的保密期限第三方介入后的保密期限自第三方介入之日起算，至合同终止或解除之日止。第九条第三方介入后的法律适用与争议解决9.1第三方介入后的法律适用第三方介入后，本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2第三方介入后的争议解决方式第三方介入后，双方发生争议时，应由甲乙方与第三方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条第三方介入后的其他条款10.1第三方介入后的合同附件第三方介入后，本合同附件包括：第三方提供的专业意见、协助解决的问题记录等。10.2第三方介入后的合同修改与补充第三方介入后，本合同的修改与补充，应采用书面形式，经甲乙方与第三方签字（或盖章）后生效。10.3第三方介入后的合同解除或终止后的权利与义务处理第三方介入后的合同解除或终止后，甲乙方应按照本合同约定处理尚未履行完毕的义务，并承担相应的违约责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出合同约定的各项工程量，包括工程名称、工程量、工程单价、工程总价等信息。附件二：施工图纸包含施工所需的全部图纸，包括设计说明书、施工图纸、施工详图等。附件三：材料清单详细列出合同约定的材料名称、规格、数量、单价、总价等信息。附件四：施工工艺要求详细描述施工过程中应遵循的工艺要求，包括施工方法、施工步骤、质量标准等。附件五：安全防护措施方案详细列出施工过程中的安全防护措施，包括施工现场安全管理、安全事故处理、安全培训等。附件六：环境保护措施方案详细列出施工过程中的环境保护措施，包括环境保护设施、环境保护措施实施计划等。附件七：施工进度计划详细列出合同约定的施工进度计划，包括施工开始日期、施工结束日期、各阶段施工计划等。附件八：合同变更协议当合同变更时，需签订书面变更协议，明确变更内容、工期、费用等相关事项。附件九：合同解除协议当合同解除时，需签订书面解除协议，明确解除条件、解除日期、解除后的权利与义务处理等。附件十：违约金计算公式详细列出违约金的计算公式，包括计算基数、计算比例等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.承包商未按照合同约定完成施工任务，或施工质量不符合合同约定。示例：承包商未能在合同约定的时间内完成施工，或施工质量未达到合同约定的标准。2.承包商未按照合同约定支付费用，如材料款、人工费等。示例：承包商未能在合同约定的时间内支付材料款，导致施工进度受到影响。3.业主未按照合同约定支付合同价款，或未按照合同约定提供施工场地。示例：业主未能在合同约定的时间内支付合同价款，导致承包商无法正常进行施工。4.业主干涉承包商的正常施工活动，如擅自变更施工方案、要求停工等。示例：业主在施工过程中，未经承包商同意，擅自要求停工，导致施工进度延误。5.双方未按照合同约定履行合同义务，导致合同