绿化项目：施工合同范本

合同编号：__________绿化项目：施工合同范本甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：_______绿化项目1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程质量标准：_______第二条合同金额本合同绿化项目施工总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。第三条合同工期3.1合同约定的工期为_______日。3.2开工日期：_______年_______月_______日。3.3竣工日期：_______年_______月_______日。第四条质量标准4.1乙方应按照图纸及施工技术规范要求进行施工。4.2乙方应保证工程质量达到约定的标准，并承担由于质量不符合约定所造成的费用。第五条合同的履行5.1甲方应按照合同约定的时间和金额支付乙方工程款。5.2乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成施工。5.3甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。5.4乙方应遵守甲方的管理制度，并服从甲方的协调和监督。第六条合同价款支付及结算6.1合同签订后_______天内，甲方支付乙方工程总价的_______%作为预付款。6.2工程进度达到_______%时，甲方支付乙方工程总价的_______%作为进度款。6.3工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方工程总价的_______%作为尾款。6.4乙方应按照约定的时间和方式向甲方提供正式的税务发票。第七条违约责任7.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金。7.2由于不可抗力因素导致合同无法履行或者部分履行，经双方协商一致，可以解除或者变更合同。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格后失效。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______代表（签名）：_______代表（签名）：_______签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同的签订应严格遵守《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。2.双方在签订合同时，应认真阅读合同条款，明确各自的权利和义务。3.合同中的工程名称、地点、规模、内容、质量标准等信息应真实、准确、完整。4.合同价款的支付和结算应按照约定的时间和方式进行，确保双方的合法权益。5.乙方应按照图纸及施工技术规范要求进行施工，保证工程质量达到约定的标准。6.双方应遵守合同的约定，如有一方违约，应承担违约责任，向对方支付赔偿金。7.在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。解决办法：1.友好协商：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。这是一种快速、经济、有效的解决争议的方式。2.法律途径：如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。法律途径是解决合同争议的最终手段，能够保障双方的合法权益。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑活动中产生的社会关系的法律规范总称，包括建筑工程的规划、设计、施工、监理等方面的规定。3.不可抗力：是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.违约责任：是指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的法律责任。5.赔偿金：是指因违约行为给对方造成损失时，违约方应当支付给对方的经济补偿。6.争议解决：是指通过一定的方式，解决合同争议，使双方的合同权利义务得到落实的过程。应用场合：1.甲方为政府部门，乙方为私营企业，乙方承包一项城市公园绿化工程。2.甲方为房地产开发商，乙方为园林绿化公司，乙方负责新建住宅区的绿化景观建设。3.甲方为国有企业，乙方为中标的外包企业，乙方负责甲方厂区内的绿化带维护和升级。特殊条款补充：1.政府项目：鉴于甲方为政府部门，合同执行过程中可能涉及公共利益和政府形象，乙方应在施工过程中严格遵守国家相关法律法规，确保工程质量和安全，同时配合甲方完成相关政府部门的项目汇报和检查工作。2.房产开发项目：鉴于甲方为房地产开发商，乙方在新建住宅区绿化工程中应充分考虑居民的生活需求和舒适度，打造美观、实用、环保的绿化景观。同时，乙方应在工程完成后提供一定期限的绿化养护服务，确保绿化效果的长期稳定。3.国企厂区项目：鉴于甲方为国有企业，乙方在厂区绿化带维护和升级工程中应注重环保和可持续发展，使用符合国家环保标准的材料和工艺。同时，乙方应定期对绿化带进行修剪、施肥、病虫害防治等工作，确保绿化带的整洁和美观。附件