2024年度工程项目合作合同

2024年度工程项目合作合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同中所用术语解释第二条合作项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目类型2.4项目规模2.5项目预算第三条合作内容与义务3.1甲方义务3.1.1提供项目所需资料3.1.2负责项目审批手续3.1.3支付项目进度款项3.2乙方义务3.2.1负责项目施工3.2.2保证工程质量3.2.3按期完成工程进度3.2.4负责项目验收第四条合同价格及支付方式4.1合同总价4.2支付方式4.3进度付款4.4质量保证金4.5付款时间及条件第五条工期及延期5.1计划工期5.2延期条款5.3延期费用第六条工程质量及标准6.1工程质量要求6.2质量验收标准6.3质量保证期限第七条变更及调整7.1变更条件7.2变更程序7.3变更费用第八条违约责任8.1甲方违约8.2乙方违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点及机构9.3仲裁费用第十条合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后的责任处理第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款第十二条法律适用及争议解决12.1适用法律12.2争议解决方式第十三条其他条款13.1不可抗力13.2合同的转让13.3附件第十四条合同的生效、修改和终止14.1合同生效条件14.2合同修改程序14.3合同终止条件14.4合同终止后的处理事项第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××公司甲方地址：×××市×××区×××路×××号1.2乙方名称：×××工程公司乙方地址：×××市×××区×××路×××号1.3合同中所用术语解释1.3.1工程项目：指本合同约定的建设地点、建设内容、建设规模和建设标准的工程。1.3.2合同金额：指本合同约定的工程项目的总投资。1.3.3工程进度：指按照本合同约定的工程项目建设的时间节点和进度要求完成工程。1.3.4工程质量：指本合同约定的工程项目的建设质量标准和要求。第二条合作项目概述2.1项目名称：2024年度×××工程项目2.2项目地点：×××市×××区×××路×××号2.3项目类型：×××类型工程2.4项目规模：×××平方米2.5项目预算：合同金额为人民币×××万元整（大写：人民币×××万元整）第三条合作内容与义务3.1甲方义务3.1.1提供项目所需资料：甲方应按照乙方的要求，及时提供工程项目的相关资料，包括但不限于设计文件、施工图纸、施工规范等。3.1.2负责项目审批手续：甲方应负责办理工程项目的各项审批手续，包括但不限于规划许可证、施工许可证等。3.1.3支付项目进度款项：甲方应按照工程进度，按时支付乙方工程进度款项，每支付一次，应出具相应的付款凭证。3.2乙方义务3.2.1负责项目施工：乙方应按照本合同约定的工程项目建设的时间节点和进度要求，完成工程项目的施工。3.2.2保证工程质量：乙方应保证工程质量符合本合同约定的质量标准和要求，并承担因质量问题产生的返工、维修等费用。3.2.3按期完成工程进度：乙方应按合同约定的时间节点和进度要求完成工程，如因乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。3.2.4负责项目验收：乙方应按照本合同约定的工程项目建设的时间节点和进度要求，完成工程项目的验收。第四条合同价格及支付方式4.1合同总价：合同金额为人民币×××万元整（大写：人民币×××万元整）4.2支付方式：甲方采用进度付款的方式进行支付，具体支付方式见附件。4.3进度付款：甲方根据乙方的工程进度，按照约定的比例支付乙方工程进度款项。4.4质量保证金：乙方在工程验收合格后，甲方支付乙方质量保证金，质量保证金的支付比例为合同金额的5%。4.5付款时间及条件：甲方应在每期工程进度款项支付条件满足后7个工作日内，支付相应的款项。第五条工期及延期5.1计划工期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。5.2延期条款：如因不可抗力或其他特殊情况导致工程延期，双方可协商延长合同工期，并签订书面补充协议。5.3延期费用：如工程延期，乙方应按照合同约定向甲方支付延期费用，具体费用根据双方协商确定。第六条工程质量及标准6.1工程质量要求：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和本合同约定的质量标准和要求。6.2质量验收标准：工程验收应按照国家和行业的相关验收标准和规定进行，包括主体验收和专项验收。6.3质量保证期限：自工程验收合格之日起，乙方对工程质量承担保证责任，保证期限为2年。第八条违约责任8.1甲方违约如甲方未按合同约定履行义务，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按合同金额的1%计算，并有权要求甲方赔偿因此造成的一切损失。8.2乙方违约如乙方未按合同约定履行义务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按合同金额的1%计算，并有权要求乙方赔偿因此造成的一切损失。8.3违约赔偿除按合同约定支付违约金外，违约方还应赔偿对方因此造成的一切直接损失和间接损失。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点及机构如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为×××市，仲裁机构为×××仲裁委员会。9.3仲裁费用仲裁费用包括但不限于仲裁申请费、仲裁员报酬、仲裁庭开支等，由败诉方承担。第十条合同解除10.1解除条件任何一方未履行合同义务的，另一方有权解除合同。10.2解除程序合同解除应当以书面形式通知对方，自通知到达对方之日起合同解除。10.3解除后的责任处理合同解除后，乙方应按照甲方的要求撤出施工现场，并承担因解除合同给甲方造成的直接损失。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密。11.2保密期限双方对彼此的商业秘密和技术秘密承担保密义务，保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起2年。11.3违约保密条款违反保密义务的一方应支付违约金，违约金为泄露秘密所造成的损失的3倍。第十二条法律适用及争议解决12.1适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同的全部或部分权利和义务转让给第三方。13.3附件本合同附件包括合同履行所需的相关文件，如设计文件、施工图纸、施工规范等。附件与合同具有同等法律效力。第十四条合同的生效、修改和终止14.1合同生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。14.2合同修改程序合同的修改应由双方协商一致，并以书面形式进行确认。14.3合同终止条件合同终止的条件包括但不限于工程验收合格、合同解除、合同到期等。14.4合同终止后的处理事项合同终止后，乙方应按照甲方的要求撤出施工现场，并按照本合同约定承担相应的责任。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方定义第三方指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的自然人、法人或其他组织。1.2第三方范围第三方包括但不限于中介机构、咨询单位、设计单位、施工单位、材料供应商、检测机构等。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入程序甲方和乙方同意，第三方介入需经双方协商一致，并以书面形式确定。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：（1）第三方参与项目施工、设计、监理等环节；（2）第三方提供必要的专业技术支持和服务；（3）第三方参与项目的质量、安全、进度等管理。第三条第三方责任限额3.1第三方责任第三方应按照合同约定和法律规定，对其提供的服务、产品或行为承担责任。3.2责任限额甲乙双方与第三方签订的合同中应明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、违约金等。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系第三方应服从甲方的管理和监督，按照甲方的要求履行合同义务。4.2第三方与乙方关系第三方应服从乙方的管理和监督，按照乙方的要求履行合同义务。4.3第三方与甲乙方关系的划分第三方与甲乙方的关系划分应明确约定在合同中，包括责任、权利、义务等。第五条第三方介入的协调与管理5.1第三方协调甲乙双方应共同负责与第三方的沟通协调，确保项目顺利进行。5.2第三方管理甲乙双方应共同对第三方进行管理，监督其履行合同义务，确保工程质量、安全、进度等达到合同要求。第六条第三方违约的处理6.1第三方违约如第三方未按合同约定履行义务，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。6.2违约处理程序甲乙双方应按照合同约定和法律规定，追究第三方的违约责任。第七条第三方侵权的责任7.1第三方侵权如第三方的行为侵害了甲乙双方的合法权益，甲乙双方有权要求第三方承担侵权责任。7.2侵权处理程序甲乙双方应按照合同约定和法律规定，追究第三方的侵权责任。第八条第三方保险8.1保险责任第三方应根据甲乙双方的要求，购买并维持相应的保险，如工程保险、第三方责任保险等。8.2保险理赔如发生保险事故，第三方应按照保险合同约定及时申请理赔。第九条第三方退出9.1第三方退出条件如第三方未按合同约定履行义务，或发生不可抗力等情形，导致无法继续履行合同，甲方和乙方同意第三方退出。9.2退出程序第三方退出应按照合同约定和法律规定，办理相关手续。第十条第三方介入对合同其他条款的影响本合同其他条款如与第三方介入有关，应根据第三方介入的情况进行相应的修改和调整。第十一条附件本合同附件包括与第三方有关的合同、协议、证明文件等。附件与合同具有同等法律效力。第十二条合同的生效、修改和终止本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款如本合同未涉及的其他事项，甲乙双方应通过协商一致，并以书面形式进行补充。第十四条合同的签署本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字或盖章之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件详细要求：包括工程项目的全套设计图纸、设计说明书、设计计算书等，需符合国家及地方相关设计规范和标准。附件二：施工图纸详细要求：包括工程项目的全套施工图纸、施工说明、施工工艺等，需符合国家及地方相关施工规范和标准。附件三：工程预算书详细要求：详细列出工程项目的各项费用，包括材料费、人工费、设备费、措施费等，并附上计算明细。附件四：工程进度计划详细要求：明确工程项目的各阶段施工计划及时间节点，包括土建工程、安装工程、装饰工程等。附件五：工程质量保修书详细要求：包括工程质量保修范围、保修期限、保修责任等，需符合国家及地方相关质量保修规范。附件六：施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工方法、施工平面图、施工安全措施等，需符合国家及地方相关施工组织设计规范。附件七：施工合同范本详细要求：包括施工合同的标准文本，甲乙双方应按照范本签订施工合同，并明确双方的权利和义务。附件八：工程验收标准及方法详细要求：明确工程验收的标准和程序，包括质量验收、安全验收、进度验收等。附件九：工程变更协议详细要求：当工程项目发生变更时，甲乙双方应签订变更协议，明确变更的内容、范围、时间、费用等。附件十：工程保险证书详细要求：第三方应提供的工程保险证书，包括工程一切险、第三方责任险等，以确保工程项目的风险保障。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按合同约定支付工程进度款项。2.甲方未按合同约定提供施工场地、施工条件等。3.甲方未按合同约定履行审批手续、办理相关证件等。4.乙方未按合同约定按时完成工程进度。5.乙方未按合同约定保证工程质量。6.乙方未按合同约定支付材料款、人工费等。7.第三方未按合同约定提供服务、产品或行为。违约责任认定：1.甲方违约，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同金额的1%。2.乙方违约，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同金额的1%。3.第三方违约，甲乙双方有权要求第三方支付违约金，违约金为损失金额的3倍。4.甲方未按合同约定支付款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的利息。5.甲方未按合同约定提供施工场地、施工条件等，乙方有权要求甲方承担由此产生的费用。6.甲方未按合