耐候防腐涂料施工协议

耐候防腐涂料施工协议合同编号：__________鉴于甲方为耐候防腐涂料施工项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲乙双方就耐候防腐涂料施工项目签订如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于耐候防腐涂料的采购、施工、验收等。二、合同金额2.1本合同的合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料、设备、管理、税费等一切费用。三、合同工期3.1合同约定的工期为____个月，自甲方书面通知乙方开工之日起计算。3.2乙方应按照约定的工期完成工程，如有特殊情况需延期的，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延期。四、质量标准4.1乙方应按照约定的质量标准完成工程，工程质量应符合国家及行业的有关规范和标准。4.2工程验收合格后，乙方应承担不低于____年的质量保修期。五、材料供应5.1乙方应按照甲方的要求采购施工所需的原材料、设备等，并保证材料的质量。5.2甲方应按照约定的时间和数量向乙方供应施工所需的材料，如有特殊情况需调整的，应提前通知乙方。六、合同价款的支付（1）合同签订后，甲方支付乙方合同金额的____%作为预付款；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方合同金额的____%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同金额的____%作为尾款。6.2甲方支付款项时，应出具相应的付款凭证。七、违约责任7.1乙方未按照约定的工期完成工程的，应当按照违约部分工程价款的____%向甲方支付违约金。7.2甲方未按照约定的时间和数量向乙方供应材料的，应当按照违约部分材料价款的____%向乙方支付违约金。7.3双方违反合同的其他约定，应承担相应的违约责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方资质证书复印件3.耐候防腐涂料产品说明书4.施工方案和施工图纸5.工程验收标准和方法6.材料供应清单7.付款凭证模板8.工程进度报告9.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按约定工期完成工程，视为违约。2.乙方施工质量不符合约定标准，视为违约。3.甲方未按约定时间和数量供应材料，视为违约。4.甲方未按约定支付合同价款，视为违约。5.双方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主或委托人。2.乙方：指合同中的施工单位或承包商。3.耐候防腐涂料：指具有耐候性和防腐性能的涂料。4.合同金额：指合同约定的工程总价款。5.工期：指合同约定的工程完成时间。6.质量保修期：指工程验收合格后，乙方承担质量问题修复责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前向甲方申请延期，并经甲方批准。2.材料质量问题：乙方应及时更换或修复不合格材料，确保工程质量。3.付款争议：双方应按照合同约定的付款方式和时间履行付款义务。4.工程验收不合格：乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。5.合同纠纷：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可依法提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为耐候防腐涂料施工项目的业主。2.乙方为具备相应资质和能力的施工单位。3.双方就耐候防腐涂料施工项